退房協(xié)議書(15篇)
在學習、工作生活中，人們運用到協(xié)議的場合不斷增多，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的退房協(xié)議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
退房協(xié)議書1
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就"xxx"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關(guān)事宜協(xié)議如下：
1、乙方同意在領(lǐng)取商品房鑰匙之日起6個月內(nèi)將現(xiàn)居住甲方在_______區(qū)_______棟_______單元 室(套內(nèi)建筑面積為： _______m2 )的住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"_______"商品房計算現(xiàn)有面積時以零面積計算參加排隊。
2、乙方同意領(lǐng)取商品房鑰匙之日起(以開發(fā)商通知統(tǒng)一領(lǐng)取鑰匙的.截止時間開始計算，超過領(lǐng)取鑰匙的時間乙方自行負責)如6個月內(nèi)未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。
3、如乙方未購得商品房或退房后本協(xié)議自動終止。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(委托代表簽章)： 乙方(簽章)：
聯(lián)系電話 聯(lián)系電話
日期：
退房協(xié)議書2
甲方(原房主)：_________
乙方(現(xiàn)房主)：_________
_____年______月____日甲方與乙方簽訂了《____________》，甲方賣給乙方的房產(chǎn)位于_____________________________室�，F(xiàn)因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的現(xiàn)實情況，雙方經(jīng)多次協(xié)商達成一致意見，乙方同意將上述房產(chǎn)退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、自本協(xié)議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的上述房產(chǎn)買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、原房產(chǎn)買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產(chǎn)證等未能變更，現(xiàn)于本協(xié)議簽訂之日，原物退還甲方房產(chǎn)證等產(chǎn)權(quán)證件及相關(guān)票據(jù)。
三、乙方支付給甲方的'購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的經(jīng)濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、乙方保證上述購房期間未對改套房產(chǎn)進行過任何質(zhì)押、抵賬及它項權(quán)、許諾等，而且未拖欠居住期間的物業(yè)費、水電暖氣、網(wǎng)費等居住費用。如若出現(xiàn)，全部由乙方承擔，與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議雙方簽字生效。本協(xié)議一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，說和人_____份。
甲方(公章)：_________________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：______________
_______________年__________月____日_______________年__________月____日
退房協(xié)議書3
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份證號：_______________
乙方：_______________身份證號：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區(qū)______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設(shè)施與前期許諾不符。乙方要求退房，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、在此協(xié)議簽字生效后7日內(nèi)甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的`_______________%每天付給乙方違約金。
2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關(guān)收據(jù)，甲乙雙方所簽訂的“定房協(xié)議”當場銷毀作廢。
3、退房所產(chǎn)生相關(guān)費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。
4、在簽訂本協(xié)議之日起5日內(nèi)，乙方保留該房屋的所有權(quán)，甲方不得出售他人或轉(zhuǎn)賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)
5、在協(xié)議約定時間內(nèi)乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權(quán)，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規(guī)經(jīng)營活動。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房協(xié)議書4
出賣人：_________________________________
買受人：
_________________________________
根據(jù)《中華人民共
和國合同法》及預售商品房退房若干規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：因
__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，
建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，
于____年____月____日簽訂的商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年
_____月_______日經(jīng)宜興市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理中心登記備案，備案號________________________。
出賣人（公章）： 買受人：
法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：
簽訂日期：_______年______月_______日
退房協(xié)議書5
出賣人(甲方)：____有限公司
買受人(乙方)：____，
身份證號碼：
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據(jù)福建省廈門市湖里區(qū)人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現(xiàn)雙方就合同解除后的退房手續(xù)事宜達成如下協(xié)議：
�。ㄒ唬┘追接诒緟f(xié)議簽署之日起三日內(nèi)將伍佰萬元人民幣的款項直接轉(zhuǎn)入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產(chǎn)的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的`履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
�。ǘ┰诩追铰男斜緟f(xié)議第一條所規(guī)定的義務后三日內(nèi)，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產(chǎn)按揭抵押登記申請，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理;
2、____市湖里區(qū)人民法院解除本案中涉案全部房產(chǎn)的查封措施，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理。
�。ㄈ┰赺__苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內(nèi)，乙方協(xié)助甲方辦理該房產(chǎn)買賣預告登記手續(xù)，并促成產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理。
�。ㄋ模┩朔可暾埥�(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結(jié)清應退還的購房款并支付違約金。
（五）乙方逾期履行本協(xié)議項下義務的，應根據(jù)甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協(xié)議項下義務的，應根據(jù)應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
�。┍緟f(xié)議書一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，廈門市房地產(chǎn)交易權(quán)籍登記中心一份。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
20__年____月____日
退房協(xié)議書6
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經(jīng)濟上的困難，經(jīng)夫妻雙方協(xié)商，特 申請將購買的 房屋退回甲方，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
1、 甲方收回乙方現(xiàn)有住宅 ( ) 經(jīng)協(xié)商總價為 ， 元， 其中包含： 元; (附繳費依據(jù)) 房款 裝修款： 無法搬運的.家具： 維修基金： 抵押： 擔保費： 利息款： 元(含房屋內(nèi)所有硬裝、燈具、窗簾等) 元(附清單) ; 元; (附繳費依據(jù)) 元; (附繳費依據(jù)) 元; (附繳費依據(jù)) 元; (附繳費依據(jù))
2、雙方簽訂協(xié)議之日，甲方向乙方支付預付款(￥ 萬元)(乙方同時將房款、維修 ， 基金、抵押、擔保費等原繳費收據(jù)提供給甲方)乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦 理相關(guān)銀行、房管局解除抵押手續(xù);此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修 基金的退回事宜。乙方向甲方提供相關(guān)病例報告等，以方便甲方辦理相關(guān)解除備案事宜。 雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續(xù)。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內(nèi)裝修保持原樣，并在 3 月內(nèi)搬離現(xiàn)有房屋;乙方按 照甲方要求開具裝修及家具家電費發(fā)票 元，乙方搬離房屋三日內(nèi)甲方將剩余款項 一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內(nèi)原裝修情況及無法搬運 的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權(quán)歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任(不可抗力與政策調(diào)整 情況除外) 。
5、為保護利益雙方，簽訂協(xié)議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協(xié)議一式三份，甲、乙 雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題， 如有乙方保證在退房前解決完成，本協(xié)議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方 自行承擔，與甲方無關(guān)。
6、自本協(xié)議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協(xié)議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現(xiàn)承擔相關(guān)法律 責任。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協(xié)議書7
_________________ 公司：
本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。(基本情況及原因 ) 依照合同規(guī)定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關(guān)事宜。
本申明一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后具同等法律效力。
業(yè)主簽名： ___________ 公司簽收：
日 期：
日 期：
退房協(xié)議書8
本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。該合同第八條明確規(guī)定：交房期限為_______年____月_____日前，交房條件符合國家和政府的有關(guān)規(guī)定，且合同中也注明應具備“該商品房經(jīng)綜合驗收合格”這一條件，但貴司未能按期交房。
_______年______月下旬貴司在明知該商品房未經(jīng)綜合驗收的'情況下，向業(yè)主發(fā)出了收房通知。依據(jù)合同第九條規(guī)定，貴司的行為已構(gòu)成違約，須承擔違約責任。到目前為止，距該商品房的合同約定交房期限已超過90天，依照合同規(guī)定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關(guān)事宜。
本申明一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后具同等法律效力。
業(yè)主簽名： ___________
公司簽收：
日 期：
日 期：
退房協(xié)議書9
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經(jīng)濟上的困難，經(jīng)夫妻雙方協(xié)商，特申請將購買的房屋退回甲方，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
1、甲方收回乙方現(xiàn)有住宅（______），經(jīng)協(xié)商總價為______元，其中包含：房款______元；_________．
2、雙方簽訂協(xié)議之日，甲方向乙方支付預付款（______萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據(jù)提供給甲方）_________．
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內(nèi)裝修保持原樣，并在______月內(nèi)搬離現(xiàn)有房屋；_________.
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調(diào)整情況除外）。
5、為保護利益雙方，簽訂協(xié)議后由______市公證處進行合同公證。本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。_________．
6、自本協(xié)議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協(xié)議外的'其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現(xiàn)承擔相關(guān)法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清夫妻結(jié)婚證、身份證病例證明等復印件
甲方：
乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
日期 ：日期：
退房協(xié)議書10
甲方：___________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
乙方：________________________
因甲方提供之____________花園第四期25B102號樓樓前增設(shè)一個公共廁所引起乙方不滿。雙主經(jīng)過友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、乙方答應將房退回甲方。
2、甲方承諾：
A、甲方承擔所有退房費用。
B、甲方退回乙方所有購房費用及供房六期費用共計人民幣：壹拾壹萬玖仟伍佰柒拾壹元玖角貳分。
甲方代表簽名：_______乙方代表簽名：_______
___年___月___日___年___月___日
退房協(xié)議書11
出賣人：
買受人：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：
�。�，并于 年 月 日經(jīng)溫州市房屋交易產(chǎn)權(quán)登記管理中心登記備案，備案號 �，F(xiàn)雙方一致達成協(xié)議，同意解除該商品房買賣合同。
該協(xié)議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據(jù)紅字沖銷收據(jù)。
協(xié)議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經(jīng)濟責任。 本協(xié)議書自雙方簽訂之日起生效。
該協(xié)議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產(chǎn)權(quán)登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續(xù)。
出賣人（簽章）：
買受人（簽章）：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間：
退房協(xié)議書12
甲方：
乙方：
20xx年 月 日甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（編號：）約定：甲方購買乙方位于路 號小區(qū)號住宅樓第幢單元層號房，總價款 元，甲方支付購房款元，現(xiàn)因乙方要求退房并解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》，甲方同意，甲乙雙方現(xiàn)就退房及解除合同的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、自本協(xié)議簽訂之日起，乙方與甲方簽訂的編號為： 的.《商品房買賣合同》雙方自愿解除，本合同不再履行。
二、甲方于本協(xié)議簽訂之日將《商品房買賣合同》及購房稅務收據(jù)等原件交給乙方，甲方所購房屋（未裝修、未使用），任由乙方另行出賣，甲方不得以任何方式或理由向乙方主張
任何權(quán)益。
三、甲方向貸款銀行辦理提前還款手續(xù)，銀行同意后甲方尚未歸還的按揭貸款本金共計元，由乙方在日內(nèi)與銀行一次性結(jié)清。甲方5日內(nèi)到房產(chǎn)交易部門辦理完所購房產(chǎn)的抵押登記和預告登記解除手續(xù)。
四、甲方提供退房申請、購房人、共有人身份證復印證等材料，并積極配合乙方到有關(guān)部門簽署辦理《商品房買賣合同》撤銷合同審批備案手續(xù)、作廢合同備案手續(xù)、撤銷預告登記審批備案等各種手續(xù)和退款證明材料。
五、乙方在辦理完房產(chǎn)抵押登記解除手續(xù)、《商品房買賣合同》撤銷合同所需的全部審批備案手續(xù)、證明材料次日，乙方將扣除本協(xié)議第三項已代甲方歸還的貸款本金后剩余的甲方已付購房款元及經(jīng)濟補償金元一次性支付給甲方。
六、本次協(xié)商處理為一次性處理，本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方再無任何糾葛。
七、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章生效。
甲方（簽字）： 乙方（蓋章）：
簽約日期： 年月日
退房協(xié)議書13
甲方(原房主)：
乙方(現(xiàn)房主)：
20xx年月日甲方與乙方簽訂了《》，甲方賣給乙方的房產(chǎn)位于xxx東路x醫(yī)院家屬院第 號樓 單元 室。現(xiàn)因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的'現(xiàn)實情況，雙方經(jīng)多次協(xié)商達成一致意見，乙方同意將上述房產(chǎn)退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、 自本協(xié)議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的上述房產(chǎn)買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、 原房產(chǎn)買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產(chǎn)證等未能變更，現(xiàn)于本協(xié)議簽訂之日，原物退還甲方房產(chǎn)證等產(chǎn)權(quán)證件及相關(guān)票據(jù)。
三、 乙方支付給甲方的購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的經(jīng)濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保證上述購房期間未對改套房產(chǎn)進行過任何質(zhì)押、抵賬及它項權(quán)、許諾等，而且未拖欠居住期間的物業(yè)費、水電暖氣、網(wǎng)費等居住費用。如若出現(xiàn)，全部由乙方承擔，與甲方無關(guān)。
五、 本協(xié)議雙方簽字生效。本協(xié)議一式叁份，雙方各執(zhí)壹份，說和人壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協(xié)議書14
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，現(xiàn)因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的`有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
�、僮员緟f(xié)議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發(fā)的 小區(qū) 號樓房屋所簽訂的合同終止。
�、谝曳骄驮诒緟f(xié)議簽訂當日辦理如下事項：
a、 向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、 將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、 簽署“辦理注銷合同登記申請”。
�、蹖τ谝曳剿徺I房屋已經(jīng)發(fā)生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
�、芗滓译p方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協(xié)商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，自愿簽訂。
�、薇緟f(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房協(xié)議書15
出賣人（甲方）：廈門V房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：
乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據(jù)福建省廈門市湖里區(qū)人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現(xiàn)雙方就合同解除后的退房手續(xù)事宜達成如下協(xié)議：
一、甲方于本協(xié)議簽署之日起三日內(nèi)將伍佰萬元人民幣的款項直接轉(zhuǎn)入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產(chǎn)的貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
二、在甲方履行本協(xié)議第一條所規(guī)定的義務后三日內(nèi)，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產(chǎn)按揭抵押登記申請，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理；
2、廈門市湖里區(qū)人民法院解除本案中涉案全部房產(chǎn)的查封措施，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理。
三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內(nèi)，乙方協(xié)助甲方辦理該房產(chǎn)買賣預告登記手續(xù)，并促成產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)依法受理。
四、退房申請經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機關(guān)受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的`金額向乙方結(jié)清應退還的購房款并支付違約金。
五、乙方逾期履行本協(xié)議項下義務的，應根據(jù)甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協(xié)議項下義務的，應根據(jù)應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
六、本協(xié)議書一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，廈門市房地產(chǎn)交易權(quán)籍登記中心一份。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
20xx年月日 20xx年月日
【退房協(xié)議書】相關(guān)文章：
退房協(xié)議書01-19
退房協(xié)議書15篇02-05
商品房退房協(xié)議書02-17
外貿(mào)住店退房英語對話01-27
商務英語結(jié)賬退房口語02-15
產(chǎn)學研合作協(xié)議書協(xié)議書范本01-14
離婚撫養(yǎng)協(xié)議書范本（含變更協(xié)議書）06-19
經(jīng)典的移交協(xié)議書06-19
售房協(xié)議書06-21
和解協(xié)議書06-18