光伏發(fā)電施工合同

時間：2022-07-24 23:25:30 其他合同范本我要投稿

相關(guān)推薦

光伏發(fā)電施工合同范本

　　光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用光伏組件半導體材料的光伏效應將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),對于光伏發(fā)電施工合同你了解多少呢?以下是小編為大家整理的光伏發(fā)電施工合同范文，歡迎參考閱讀。

光伏發(fā)電施工合同范本

　　光伏發(fā)電施工合同范文

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關(guān)輔材。

　　一、工程概況

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發(fā)包方施工)

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調(diào)試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網(wǎng)日期：

　　竣工日期：

　　三、合同價格和付款方式

　　合同價格

　　本合同為固定總價合同(含稅)，不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫)：元(小寫金額元)。合同總價已包括了合同中規(guī)定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規(guī)費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質(zhì)保金為合同總價的 %，本合同的.質(zhì)保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發(fā)包方在質(zhì)保期滿后15日內(nèi)一次性支付質(zhì)保金給承包方。

　　四、施工質(zhì)量和質(zhì)量檢查

　　1、工程質(zhì)量

　　(1)、承包方應對施工工程質(zhì)量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　2、質(zhì)量檢查：

　　五、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　(1)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經(jīng)濟責任：

　　(1)、發(fā)包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務，使合同無法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。