- 相關(guān)推薦
最新裝配合同
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的最新裝配合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
最新裝配合同1
合同編號(hào)：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托代理人：_________
身份證號(hào)碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號(hào)：_________
電子信箱：_________
定作人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托代理人：_________
身份證號(hào)碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號(hào)：_________
電子信箱：_________
在裝配_________項(xiàng)目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項(xiàng)目
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件；承攬人對(duì)定作人提供的散件進(jìn)行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動(dòng)只有依雙方書(shū)面協(xié)議修改。
第三條加工費(fèi)
每種型號(hào)的加工費(fèi)如下：____________
_________(大寫(xiě)：_________美元)；
_________(大寫(xiě)：_________美元)；
_________(大寫(xiě)：_________美元)。
第四條來(lái)件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場(chǎng)地，并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗(yàn)收
承攬人對(duì)定作人送來(lái)的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時(shí)，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人更換或補(bǔ)足。
第六條原材料損耗
加工時(shí)零件及原料損耗率為_(kāi)________%，其損耗率由承攬人免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過(guò)_________%，應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說(shuō)明書(shū)及成品測(cè)試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對(duì)承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請(qǐng)求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請(qǐng)求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過(guò)_________人，停留時(shí)間不得超過(guò)_________天。定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_(kāi)________年。
2、為使加工生產(chǎn)正�；�，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測(cè)試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無(wú)效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時(shí)，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn)，否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉(cāng)庫(kù)向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：____________
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過(guò)雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高，人工無(wú)法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測(cè)試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問(wèn)題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修；若是原材料本身質(zhì)量問(wèn)題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。
第十四條勞動(dòng)保護(hù)
承攬人工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對(duì)有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng)。
第十五條運(yùn)輸與保險(xiǎn)
1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向_________保險(xiǎn)公司投保。
第十六條稅收
雙方均應(yīng)遵守中國(guó)的有關(guān)稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料，并及時(shí)結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償；
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失，承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的'內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
第二十五條爭(zhēng)議的處理
1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前，如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。
承攬人(蓋章)：_________定作人(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新裝配合同2
甲方：××公司
乙方：香港××有限公司
雙方在遵守中華人民共和國(guó)政策、法律和特區(qū)有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來(lái)料加工各款塑膠五金玩具業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商，一致達(dá)成了如下合同條款：
一、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任：
（1）提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米，無(wú)上蓋場(chǎng)地500平方米，工廠管理人1名，生產(chǎn)工人首期80名、開(kāi)業(yè)后十二個(gè)月增至200名，（禁止雇用不滿十六周歲的童工），如當(dāng)?shù)貏诹θ狈�，可到外地雇�?qǐng)，但須經(jīng)深圳市有關(guān)部門批準(zhǔn)，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
（2）提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用，如需新安裝水、電設(shè)施，其費(fèi)用由乙方支付。
�。�3）辦理來(lái)料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對(duì)工廠實(shí)行行政、財(cái)務(wù)和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)。
2、乙方責(zé)任：
�。�1）不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造 平方米簡(jiǎn)易廠房所需的設(shè)備材料（詳見(jiàn)清單），分多批運(yùn)抵甲方工廠，設(shè)備總值約415萬(wàn)港元。
�。�2）不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
�。�3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無(wú)效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量
第一年加工上述產(chǎn)品，加工費(fèi)約43．2萬(wàn)港元，從第二年開(kāi)始的產(chǎn)量，應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加，具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價(jià)原則和工繳費(fèi)
1、試產(chǎn)（培訓(xùn)）期為二個(gè)月，在試產(chǎn)期內(nèi)，工人每人每月工繳費(fèi)暫定為450港元，（每月工作二十五天半，每天八小時(shí)）。
2、試產(chǎn)期滿后，采取按件計(jì)算方式，在堅(jiān)持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡(jiǎn)不同進(jìn)行定價(jià)，并在生產(chǎn)加工合同中訂明（為確保工人的合理收入，工繳費(fèi)平均每人每月不低于550港元）。需要加班時(shí)，加班費(fèi)另計(jì)，但每個(gè)工人每天加班時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)三個(gè)小時(shí)。
3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
4、每月由乙方支付9，400港元給甲方，作為工廠管理費(fèi)。
四、損耗率
1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、試產(chǎn)期后的損耗率，由雙方商定，并在生產(chǎn)合同中訂明。
五、來(lái)料和交貨期
1、乙方按生產(chǎn)合同規(guī)定的加工量，按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn)，乙方必須在每批產(chǎn)品開(kāi)始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運(yùn)抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來(lái)料不足，造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足二十一天半，停工天數(shù)累計(jì)不得超過(guò)四天，否則，乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計(jì)，每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)十五元港元，支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開(kāi)展正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，甲方工人應(yīng)按雙方協(xié)定的交貨期，按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失，甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任，賠償數(shù)額可在具體合同中訂明。
3、由乙方提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進(jìn)行交收登記，建立帳冊(cè)。甲方工廠加工后的.成品，在甲方工廠經(jīng)乙方驗(yàn)收起運(yùn)后，甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式
工繳費(fèi)及工人管理費(fèi)每月結(jié)算一次，以D／P即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯，由甲方工廠會(huì)同深圳市上步區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司開(kāi)具發(fā)票后，通過(guò)中國(guó)銀行深圳分行向乙方在香港開(kāi)戶的銀行（____銀行、帳號(hào)____）辦理。乙方超過(guò)五天仍未付款給甲方，則按逾期天數(shù)，以當(dāng)時(shí)香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)兩個(gè)月不結(jié)匯，甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動(dòng)保護(hù)及運(yùn)輸與保險(xiǎn)
1、工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對(duì)有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng)。
2、乙方提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由乙方負(fù)責(zé)。
3、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由乙方向中國(guó)人民保險(xiǎn)公司深圳分公司投保。
八、技術(shù)交流
在設(shè)備運(yùn)抵甲方工廠后，乙方應(yīng)盡快派出人員進(jìn)行安裝，甲方派出人員進(jìn)行協(xié)助。從試產(chǎn)期開(kāi)始，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員對(duì)甲方工廠進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行正常生產(chǎn)時(shí)為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經(jīng)批準(zhǔn)雙方簽字后，乙方須出示商業(yè)登記及銀行資信證明書(shū)交由甲方辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為三年，即從一九八八年二月二十一日至一九九一年二月二十一日。如要提前終止或延長(zhǎng)本合同，需在三個(gè)月前通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長(zhǎng)合同事宜。某方單獨(dú)提前終止合同，要負(fù)責(zé)補(bǔ)償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。補(bǔ)償?shù)霓k法，應(yīng)根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費(fèi)為準(zhǔn)，補(bǔ)償兩個(gè)月的工繳費(fèi)總額給對(duì)方。
合同期滿后，不動(dòng)資產(chǎn)（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價(jià)提供的可動(dòng)產(chǎn)（如機(jī)械、車輛、通風(fēng)設(shè)備）歸乙方所有，并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行辦理核銷手續(xù)。雙方同意，在本合同經(jīng)批準(zhǔn)雙方簽約十天內(nèi)，由乙方預(yù)付4000港元給甲方，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起兩個(gè)月內(nèi)，乙方仍不投產(chǎn)開(kāi)業(yè)，履約保證金即無(wú)條件歸甲方所有，同時(shí)，甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時(shí)投產(chǎn)開(kāi)業(yè)，該履約保證金可作工繳費(fèi)抵付給甲方。
本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、業(yè)務(wù)單位各一份，副本若干份，均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜，雙方可隨時(shí)協(xié)商補(bǔ)充或修改，并報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)實(shí)施。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
業(yè)務(wù)單位：
法定代表：
【最新裝配合同】相關(guān)文章：
來(lái)件裝配合同10-12
2022的裝配合同04-16
承攬裝配合同03-01
生產(chǎn)及裝配特許協(xié)議04-21
中外來(lái)件裝配合同10-12
來(lái)件裝配合同范本11-16
來(lái)料加工裝配合同02-19
對(duì)外加工裝配合同02-16