【實用】承攬合同范本15篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。

承攬合同范本1

　　甲方：（發(fā)包方）__________

　　乙方：（承包方）__________

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.裝修施工地點：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3.本項工程預(yù)計費用_______元人民幣。

　　第二條 材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。

　　甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。

　　第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標(biāo)準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準》。

　　2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

　　第四條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

　　1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的.擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

　　2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5.負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。

　　7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

　　8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

　　第五條 關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20% 2. 乙方承包內(nèi)容：

　　1）水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2）所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）

　　3）水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4）開關(guān)面板安裝

　　5）小五金、馬桶、的安裝

　　6）后期燈具的安裝

　　3.工程結(jié)算方式：

　　按實結(jié)算：

　　總價結(jié)算：_____元/平米（套內(nèi)面積）

　　第六條 違約責(zé)任：

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。

　　第七條 糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款 ___ %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條 其它約定：

　　1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。

　　在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

　　2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

　　3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務(wù)費。

　　5.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后____小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

　　第十條 附則（一） 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　（二）本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　（四）合同有效期至_____________________.

　�。ㄎ澹� 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字（蓋章）

　　年 月 日

承攬合同范本2

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的'設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用�，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　二、裝修施工地點：江川縣上街地276號。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承攬合同范本3

　　定作人(委托方)：_______________(以下簡稱甲方)

　　承攬人(施工方)：_______________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的中國聯(lián)通黎平縣水口鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點______________________________

　　第三條：工程價款及付款方法

　　甲方應(yīng)于竣工驗收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為_____年_____月_____日開始至_____年_____月_____日結(jié)束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準

　　乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準及地方的規(guī)定，同時也應(yīng)符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。

　　第七條：甲方義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利

　　4、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的施工進程。

　　5、施工完工后三天內(nèi)甲方負責(zé)組織驗收工作。

　　6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。

　　第八條：乙方義務(wù)

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負責(zé)。

　　4、乙方按施工圖負責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的'材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰

　　3、乙方應(yīng)按期完工，未能完成承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣：________元整。(大寫：貳萬元整)

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（蓋章）：______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：

　　一、運輸車輛情況：

　　根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。

　　二、雙方權(quán)利與義務(wù)：

　　1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責(zé)人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機負責(zé)。

　　2、乙方須將運輸車輛的`道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責(zé)任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。

　　3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負責(zé)。

　　4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

　　5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

　　6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負責(zé)，并負責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費用及責(zé)任。

　　7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責(zé)給予甲方賠償。

　　8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。

　　三、安全生產(chǎn)約定

　　1、乙方參與本合同運輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。

　　2、乙方人員、車輛或機械設(shè)備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。

　　3、對于乙方人員或車輛、機械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準。

　　四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。

　　五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承攬合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國家質(zhì)量標(biāo)準。

　　A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標(biāo)準施工。

　　2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

　　3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價及結(jié)算方式：

　　1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質(zhì)量保修及期限

　　1、工程達不到約定質(zhì)量條件的`部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費用。

　　2、工程保修期為12個月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責(zé)免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責(zé)。

　　六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

承攬合同范本6

　　甲方：委托方代表：

　　乙方：承攬方代表：

　　根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

　　一、承攬制作范圍。

　　乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的'經(jīng)濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果，即按時制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。

　　二、合同期限。

　　本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。

　　三、承攬制作業(yè)務(wù)費結(jié)算和支付方式。

　　3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準進行結(jié)算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時，甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準支付承攬制作費。

　　3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責(zé)日常維護和更新，且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修，相關(guān)費用另外商定。

　　3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應(yīng)及時無條件返工，直至制作合格完畢。

　　3.4如在承攬維修過程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。

　　3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進行業(yè)務(wù)費結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認的相關(guān)單據(jù)為準。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實際情況而定。

　　四、違約責(zé)任。

　　4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費，并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。

　　4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成，則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

　　4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。

　　4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。

　　4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費，并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。

　　六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

承攬合同范本7

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）身份證號：

　　承包方：（以下簡稱乙方）身份證號：

　一、協(xié)議內(nèi)容：

　　甲方委托乙方對房屋進行裝飾施工。

　　二、房屋總面積

　　三、裝修工程總造價_______________元整，大寫_______________元整。

　　四、分期付款方式：

　　首期：甲方先付_______________元整，訂金給乙方；

　　二期工程裝修到一半時，甲方再付_________元整給乙方；

　　三期工程完工后十天內(nèi)進行驗收報告，合格后甲方再付_________元整給乙方。

　　五、工程完成期限：

　　本工程工期限______年______月______日起至______年______月______日止，共計天，如果到期還沒完工甲方有權(quán)對乙方按每天工程總價格的_________%罰款、

　　六、備注：

　　七、乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)，由乙方自負，乙方的.施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故，與甲方無關(guān)，乙方自負。

　　八、精心施工、認真負責(zé)、打造精品工程、保質(zhì)保量完成任務(wù)。

　　九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方應(yīng)提前給乙方協(xié)商，乙方可另計單價。

　　十、違約責(zé)任：本協(xié)議雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，甲方有意違約，應(yīng)提前給乙方協(xié)商，如乙方不同意，甲方必須賠償，乙方工程造價價格_________%作為違約金，另外已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方工程總款的_________%作為違約金。

　　十一、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十二、協(xié)議到期，甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商，本協(xié)議共一頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生糾紛，原則上采用和平協(xié)商，如協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾峤辉V訟解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　______年______月______日______年______月______日

承攬合同范本8

　　編號：_____________定作方（以下簡稱“甲方”）：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方（以下簡稱“乙方”）：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3） 乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4工程期限________天；

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）；

　　3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；

　　3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條 甲方義務(wù)

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；

　　4.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

　　4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條 乙方義務(wù)

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

　　5.3嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場；

　　5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負責(zé)承擔(dān)；

　　5.7乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的.代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項超

　　過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

　　7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

　　7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準，由乙方負責(zé)為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應(yīng)備注乙方代購），在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗查。

　　甲方：

　　乙方：

承攬合同范本9

　　發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

　　施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的`情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負責(zé)安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

承攬合同范本10

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、 驗收標(biāo)準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的`______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、 安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任，由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本11

　　定作方：_______(簡稱甲方)

　　承攬方：_______(簡稱乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元)

　　金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

　　1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　3.履行的期限、地點和方式：

　　4.驗收標(biāo)準和方法：

　　5.結(jié)算方式：

　　6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)

　　任。

　　(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作

　　物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

　　(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠

　　償承攬方因此造成的'損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部

　　分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都

　　可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理

　　局所存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年__月__日

　　定作方：_____ 承攬方：_____

　　法定代表人：_____ 法定代表人：____

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

　　帳號：_______ 帳號：_______

　　____年__月__日

承攬合同范本12

　　承攬人：(以下簡稱甲方)

　　定作人：(以下簡稱乙方)

　　因甲方系著名設(shè)計制作公司，具有充足之專業(yè)知識、技能及相關(guān)資格，可以制作高水準之設(shè)計;而甲方有意承攬本合同設(shè)計之制作，乙方亦同意將本合同設(shè)計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，訂立條款如下：

　　1.設(shè)計制作內(nèi)容

　　1.1設(shè)計名稱:;

　　1.2設(shè)計類型:;

　　1.3參數(shù)規(guī)格:;

　　1.4具體費用:;

　　1.5備注:;

　　2.質(zhì)量要求及標(biāo)準

　　2.1本合同設(shè)計之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

　　2.2本合同設(shè)計之內(nèi)容，除乙方另有書面指示外，應(yīng)符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。

　　2.3乙方對設(shè)計內(nèi)容的其他要求：

　　3.交付時間、地點及驗收。

　　3.1甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計之全部制作(含)并交付給乙方。

　　3.2交貨地點：。

　　3.3本合同設(shè)計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

　　3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

　　4.價款及付款方式。

　　4.1費用總額含稅：RMB元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。

　　4.2付款方式：。

　　4.3甲方賬戶如下：。

　　開戶銀行：；

　　戶名：;

　　賬號：;

　　4.4甲方應(yīng)在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。

　　5.知識產(chǎn)權(quán)。

　　5.1本合同設(shè)計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應(yīng)先行取得合法授權(quán)，承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費用，并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計之全部之著作權(quán)。

　　5.2本合同設(shè)計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計應(yīng)以乙方為著作權(quán)人，乙方對本合同設(shè)計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。

　　5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應(yīng)負責(zé)解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應(yīng)負責(zé)賠償之。

　　5.4非經(jīng)乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

　　6.甲乙雙方之權(quán)利。

　　6.1甲方制作本合同設(shè)計之過程，乙方有權(quán)派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應(yīng)對本合同設(shè)計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責(zé)任。

　　6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作，若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見，甲方應(yīng)配合修正。

　　6.3于本合同設(shè)計制作完成后，乙方對本合同設(shè)計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見，甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。

　　6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

　　6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計工作，并根據(jù)甲方要求及時提供相關(guān)資料。

　　6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關(guān)設(shè)計費用。

　　7.違約責(zé)任。

　　7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計制作或制作之設(shè)計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設(shè)計的差價損失等)。

　　7.2如因甲方在設(shè)計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標(biāo)識等，造成對侵權(quán)的，所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.3本合同設(shè)計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計內(nèi)容不符，且情況嚴重，乙方有權(quán)單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項，還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的`違約金及由此造成的損失。

　　7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　8、合同解除和終止。

　　8.1除本合同已約定情形外，出現(xiàn)下列情況之一的，乙方亦有權(quán)解除本合同，并追究甲方違約責(zé)任：

　　8.1.1甲方提供的設(shè)計不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定，無法滿足乙方使用要求的;

　　8.1.2未經(jīng)乙方書面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實施的;

　　8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標(biāo)識，構(gòu)成侵權(quán)的;

　　8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法修復(fù)的。

　　8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔(dān)合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設(shè)計工作的，乙方應(yīng)支付全部費用，相關(guān)設(shè)計材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計工作的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

　　9.爭議管轄法院。

　　9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

　　9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

　　10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。

　　11.合同的生效。

　　11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。

　　11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話：電話：

　　簽約日期：年月日

承攬合同范本13

　　_________________________（以下簡稱甲方）

　　__________________________（以下簡稱乙方）

　　乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、工程量：

　　1、___________________________。

　　2、___________________________。

　　3、___________________________。

　　4、___________________________。

　　二、工程要求：

　　1、___________________________。

　　2、___________________________。

　　3、___________________________。

　　4、___________________________。

　　5、___________________________。

　　………………………………………………………………。

　　三、甲方責(zé)任范圍：

　　1、___________________________。

　　2、___________________________。

　　3、___________________________。

　　………………………………………………。

　　四、乙方責(zé)任范圍：

　　1、___________________________。

　　2、___________________________。

　　3、___________________________。

　　……………………………………………………。

　　五、技術(shù)要求：

　　1、___________________________。

　　2、___________________________。

　　3、___________________________。

　　4……………………………………………………………………。

　　六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：

　　1、施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

　　2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。

　　3、質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的`各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。

　　七、其它要求：

　　1、施工中乙方接受甲方項目負責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。

　　2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負。

　　3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。

　　4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　日期：___________________

承攬合同范本14

　　定作方：

　　承攬方： 身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

　　第二條 承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

　　第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。

　　第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

　　第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的'交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

　　第六條 承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。

　　第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權(quán)不支付報酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

　　第八條 驗收標(biāo)準：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

　　第九條 報酬組成及標(biāo)準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報酬標(biāo)準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。

　　第十條 報酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

　　2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

　　3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

　　5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　定作方（簽字或蓋章）：

　　承攬方（簽字摁�。�：

　　簽訂日期： 年 月 日

承攬合同范本15

　　甲方：_________________廣告裝飾有限責(zé)任公司

　　乙方：_________________

　　乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容

　　乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬________米，高________米的'廣告位廣告布安裝，時間為________年________月________日。

　　二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任

　　1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

　　2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、乙方承包單價：________元(人民幣)/平方米

　　2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

　　四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　簽字(蓋章)：________________

　　簽字(蓋章)：________________

　　簽約時間：

　　簽約時間：

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬的合同10-15

承攬合同01-02

廣告承攬合同04-24

維修承攬合同06-02

（精選）加工承攬合同07-21

工程承攬合同10-15

安裝承攬合同10-08

關(guān)于承攬合同10-08

承攬加工合同10-08

加工承攬合同10-08