- 相關推薦
再生塑料購銷合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現(xiàn)的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑旅媸切【帋痛蠹艺淼脑偕芰腺忎N合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
再生塑料購銷合同1
甲方(需方)：______________
乙方(供方)：______________
依據《 》、《產品質量法》等有關法律、法規(guī)，甲乙雙方經友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。
一、產品名稱、型號規(guī)格、單位、數量及價格產品的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價、數量、總價詳見本合同附件。
二、產品交貨方法及時間
1、交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于_____年____月____日前將本合同產品發(fā)給甲方;
2、乙方將合同產品運輸至甲方，交貨地點為
3、運輸方式：□快運□鐵路□航空□市內送貨□其他
三、付款方式及期限甲方用以下第項付款方式付出合同款項：
1、現(xiàn)款：甲方于_____年____月____日以付款方式付出合同全額款項;
2、延期支票：甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為;
3、延期付款：甲方收到乙方所供貨物后的內付清全部合同款項;
4、乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發(fā)票。
四、所有權如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務，貨物的產權屬于乙方，乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。
甲方需承擔因違約給乙方造成的經濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預期利潤及其他相關費用。
五、驗收期限及方式
1、甲方須在收到貨物后2日內組織完成全部貨物的驗收。
若貨物抵達后的'2日內無書面或傳真向乙方提出質疑，則視為驗收合格。
2、產品驗收標準：根據原廠產品出廠標準要求和合同技術參數驗收。
六、質量保證及售后服務
1、產品質量標準按照廠商出廠標準執(zhí)行。
2、提供產品廠家標準服務與保修，免費提供電話技術支持和咨詢，同時提供各種有償服務。
3、其他服務約定：
七、違約責任及糾紛處理
1、甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。
2、供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。
3、甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
4、本合同在執(zhí)行過程中產生爭議，雙方應采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調解，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
八、不可抗力及風險轉移
1、當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，須在7日內向對方出具主管部門提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。
在發(fā)生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。
2、本合同中，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
3、貨物的風險自甲方簽收后轉移至甲方。
九、附則與其它
1、本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同簽名人員有權代表甲方，保證合同履行。
如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。
4、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
甲方：___________
____年_____月_____日
乙方：___________
____年_____月_____日
再生塑料購銷合同2
合同編號：
合同簽訂地址：
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依據《中華人民共和國合同法》、《產品質量法》等有關法律、法規(guī)，甲乙雙方經友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。
一、產品名稱、型號規(guī)格、單位、數量及價格
產品的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價、數量、總價詳見本合同附件。
二、 產品交貨方法及時間
1、交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于_____年___月___日前將本合同產品發(fā)給甲方；
2、乙方將合同產品運輸至甲方，交貨地點為
3、運輸方式：□快運 □鐵路 □航空 □市內送貨 □其他
三、付款方式及期限
甲方用以下第 項付款方式付出合同款項：
1、現(xiàn)款： 甲方于_____年___月___日以 付款方式付出合同全額款項；
2、延期支票： 甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為 ；
3、延期付款： 甲方收到乙方所供貨物后的 內付清全部合同款項；
4、乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發(fā)票。
四、所有權
如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務，貨物的產權屬于乙方，乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預期利潤及其他相關費用。
五、驗收期限及方式
1、甲方須在收到貨物后 2 日內組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的2日內無書面或傳真向乙方提出質疑，則視為驗收合格。
2、產品驗收標準：根據原廠產品出廠標準要求和合同技術參數驗收。
六、質量保證及售后服務
1、產品質量標準按照廠商出廠標準執(zhí)行。
2、提供產品廠家標準服務與保修，免費提供電話技術支持和咨詢，同時提供各種有償服務。
3、 其他服務約定：
七、違約責任及糾紛處理
1、乙方因廠商、運輸延誤、運輸滅失或不可抗力的原因不能及時交貨的，應向甲方說明，甲方不得以此向乙方主張違約責任。如無說明，遲交貨超過規(guī)定期限3天以上，應向甲方賠償不能交貨部分貨款的0.1%，遲交貨15天以上，甲乙雙方可協(xié)商解除合同或由乙方繼續(xù)履行供貨義務，但需向甲方支付不能交貨部分貨款的1%；如無上述問題，甲方不能以任何理由退貨。
2、甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金；5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。
3、供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。
4、甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
5、本合同在執(zhí)行過程中產生爭議，雙方應采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調解，協(xié)商或調解不成的'，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
八、不可抗力及風險轉移
1、當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，須在7日內向對方出具主管部門提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。
2、本合同中，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
3、貨物的風險自甲方簽收后轉移至甲方。
九、附則與其它
1、本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、為縮短訂貨期，需方可用傳真方式訂立合同，傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名，供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立，傳真件及其復印件視為原件，具有同等法律效力。
3、本合同簽名人員有權代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。
4、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
5、其它需說明的事宜：
甲方簽章：_______________ 乙方簽章：_______________
代表人：_______________ 代表人：_______________
_____年___月___日 _____年___月___日
再生塑料購銷合同3
需方：(以下簡稱甲方)
供方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方就原材料采購與應事，經過充分協(xié)商在平等互利、誠實守信基礎上簽訂原材料采購與供應合同，并就甲乙雙方權利與義務達成以下協(xié)議：
一、 合同數量與單價：
1、本合同含稅單價提供足夠材料堆放場所。
二、質量要求，乙方對質量應負責的條件和要求：
1、指標要求：粒度__________ % 以下，水份控制在__________ %以下。
2、如乙方所供的磷渣含水份超過標準，超過部份扣除部份重量。
3、乙方所進材料不得有雜物雜質。
三、交貨地點方式：
1、地點甲方指定(九龍水泥廠廠區(qū)范圍)，乙方承擔一切運輸費用及路途風險。
四、結算方式及期限：
1、結算方式，乙方墊付供應材料款一個月，即：4月材料款推延至6月份結算，以此類推。
2、結算的材料款，乙方不得支付現(xiàn)金，應部份轉為水泥款，水泥價格以結算時水泥市價為準。
3、合同有效期限：合同生效時間至簽名
身份證號碼：
乙方簽名：
身份證號：
__________年 標的、數量、價款及交(提)貨時間：
第二條 質量標準: ___________________________________________________________________。
第三條 需方對質量的條件及用途：_____________________________________________________。
第四條 產品計量方法以及合理損耗計算方法：___________________________________________。
第五條 包裝標準、包裝物的供應與回收及費用負擔：_____________________________________。
第六條 隨貨提交資料：_______________________________________________________________。
第七條 標的物的所有權自提貨時起轉移，但需方在約定支付日期內未履行支付價款義務，標的物屬于供方所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：_______________________________________________________。
第九條 運輸方式及到貨地點和費用負擔：_______________________________________________。
第十條 驗收標準、方法、地點及提出異議期限：__________________________________________
第十二條 如需提供擔保，需另立合同擔保書，作為本合同附件。
第十三條 供方對質量保證和負責期限：_________________________________________________。
第十四條 本合同解釋的`條件：根據《中華人民共和國合同法》的有關條款執(zhí)行。
第十五條 違約責任：_________________________________________________________________。
第十六條 解決合同爭議的方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成，依法向人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：______________________________________________________________
第十八條 本合同以_________方式簽定，一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。自雙方簽章之日起生效。
第十九條 本合同若有未了事項，經雙方協(xié)商簽定的協(xié)議書、合同書和本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，經協(xié)商達成的協(xié)議書均作為附屬合同執(zhí)行。
第二十條 合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
再生塑料購銷合同4
需方: （以下簡稱甲方）合同編號:
供方:(以下簡稱乙方）簽訂地點:
雙方就采購貨物及相關審宜，經充分好協(xié)商，達成一致，特簽訂本合同，以共同信守。
一、合同標的[產品名稱、型號、(規(guī)格)、單位、數量、單價、金額、交貨時間
二、交貨地點：
三、交貨方式：物流到貨，運費由供方付.
四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質量滿足運輸安全要求，保護產品自身不受損害以及滿足產品本身特性的要求。
五、風險承擔：貨物運輸過程中發(fā)生的滅失、毀損等一切風險均有供方承擔。
六、質量及驗收標準：行業(yè)標準、國家標準。
七、貨物驗收：貨物送達后，需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收，如有問題或數量短缺問題，供方應在得到需方通知后當天協(xié)調處理相關事宜，根據問題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨，貨款折扣等方式進行處理，若供方不予處理的，需方有權向供方追索相應損失。
八、貨款結算：
合同簽訂時付預付款提供稿件的確認件為準，按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 __________萬元，每單款包裝累計達到貨值 __________萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷，使用期內發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執(zhí)照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。
十五、違約責任：
1、承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任;經過調換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4、逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國民法典》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自__________年 __________月__________日至__________年__________ 月__________日止
甲方
乙方
【再生塑料購銷合同】相關文章：
塑料購銷合同02-26
塑料購銷合同15篇02-26
塑料購銷合同(15篇)03-21
不再生育合同03-18
塑料加工合同12-01
再生廢物原料國外裝運前檢驗協(xié)議02-24
購銷合同(經典)04-24
購銷的合同11-29
購銷合同（經典）08-26