工程合同(集合5篇)

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的工程合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建設(shè)法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確甲乙雙發(fā)的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，保證工程順利實(shí)施，在甲乙雙發(fā)完全自愿和完全理解本合同條款的情況下，雙發(fā)就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)： 工程規(guī)模： 結(jié)構(gòu)形式： 工程內(nèi)容： 工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　資金

　　二、 工程承包范圍

　　1、食堂建設(shè)工程施工圖及該工程工程量清單所列范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容。

　　2、不包括。

　　三、 合同工期

　　開工日期： 竣工日期：

　　合同日期總?cè)諝v天數(shù) 天(含國(guó)家規(guī)定的法定假日)

　　四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合同標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù))

　　五、 合同價(jià)款

　　合同暫定總價(jià)為(人民幣小寫)：￥ (元)(大寫)： (含暫列金)

　　六、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協(xié)議書

　　2、 中標(biāo)通知書

　　3、 投標(biāo)書及其附件

　　4、 本合同專用條款

　　5、 本合同通用條款

　　6、 招標(biāo)文件及招標(biāo)過程中雙方往來(lái)的書面文件

　　7、 現(xiàn)行的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求

　　8、 本工程施工圖紙

　　9、 食堂工程工程量清單

　　10、 合同附件(食堂建設(shè)工程廉政協(xié)議、食堂建設(shè)工程安全責(zé)任書、食堂建設(shè)工程質(zhì)量保修書共三份)

　　本合同簽訂后雙方履約過程中的雙方有關(guān)工程的`洽商、變更等書面協(xié)議或文件及發(fā)包人駐工地總代表有關(guān)通知及工程會(huì)議紀(jì)要均為本合同的組成部分。但其內(nèi)容不得改變本合同的計(jì)價(jià)原則，其內(nèi)容不能影響本合同文件的含意，除非雙方同意將它們作為本合同的補(bǔ)充。

　　上述文件互相補(bǔ)充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述組成合同的文件順序進(jìn)行解釋，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。

　　七、 議書有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、 乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、 甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、 本合同雙方約定廉政協(xié)議為本合同的附件，并同意中標(biāo)后提交中標(biāo)價(jià)款1.5%廉政保證金。

　　十一、 合同生效

　　合同訂立時(shí)間： 年 月 日 合同訂立地點(diǎn)：

　　本合同雙方約定協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保，由經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，全部工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格，在質(zhì)量保修期滿后失效。

　　本合同正式貳份，副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本壹份，乙方副本壹份，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　1引言

　　建筑建設(shè)工程行業(yè)近些年取得了快速的發(fā)展，各個(gè)部分都有了很大的提高，其中非常重要的一個(gè)部分就是合同備案管理的工作，眾所周知，因?yàn)楹贤�的備案問題，往往會(huì)產(chǎn)生很多的民事糾紛，不利于行業(yè)的發(fā)展。筆者根據(jù)自己多年的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)如何加強(qiáng)建設(shè)工程的施工合同備案管理問題進(jìn)行了相關(guān)的闡述，希望能夠拋磚引玉。

　　2建設(shè)工程施工合同備案管理存在的問題

　　2.1法律意識(shí)淡薄，合同主體的法律意識(shí)有待提高

　　合同備案方面的工作與法律是非常貼近的，所以，這就要求從事相關(guān)行業(yè)的人員必須有良好的法律意識(shí)，從而能夠更好的進(jìn)行工作。而目前，我國(guó)的建設(shè)工程行業(yè)并不是如此，相關(guān)的從業(yè)人員法律意識(shí)淡薄，遇到施工合同備案的相關(guān)問題，比較容易解決的可以順利進(jìn)行，而如果遇到法律方面的難題，則很難更好的解決，這就需要我們對(duì)員工的整體素質(zhì)引起足夠的重視，對(duì)法律方面的知識(shí)進(jìn)行及時(shí)的培訓(xùn)，提高他們合同主體法律意識(shí)的提高。

　　2.2部分合同簽約方不具備簽約的主體資格

　　這是非常嚴(yán)重的一個(gè)問題。在工程的發(fā)包過程當(dāng)中，相關(guān)單位對(duì)工程承包單位的審查是非常嚴(yán)格的，但是對(duì)發(fā)包單位的審查力度卻不夠，這就對(duì)工程款項(xiàng)的正常支付造成了很大的困難，同時(shí)，有些企業(yè)為了中標(biāo)，用貸款墊資的形式來(lái)滿足業(yè)主的要求，這樣就會(huì)造成拖欠三角債的現(xiàn)象，將會(huì)影響施工的正常進(jìn)行，我們?cè)谶M(jìn)行施工合同備案管理的工作中一定要注意這種問題，避免發(fā)生。

　　2.3合同的文本條款不夠規(guī)范

　　我們進(jìn)行建設(shè)工程施工的合同備案管理工作，最為重要的一個(gè)目的就是要保證合同能夠順利的簽訂，從而使施工按照正常的軌道進(jìn)行，所以，在備案管理的工作當(dāng)中，保證合同文本的條款的規(guī)范性是非常重要的，必須使其科學(xué)合理。就目前的狀況來(lái)說(shuō)，合同的文本條款不規(guī)范的問題還是比較普遍的，在國(guó)家下一步的工作當(dāng)中，要著力解決這個(gè)問題，有助于合同備案管理工作的有序進(jìn)行。

　　2.4管理體制不健全

　　要保證工作的有序進(jìn)行，就必須有一個(gè)良好制度的保證，管理體制不健全將極大的影響合同備案工作的有效開展。建設(shè)工程的施工管理是比較艱難的一項(xiàng)工作，工作性質(zhì)很復(fù)雜，同時(shí)，合同所涉及到的方面也是非常多的，所以，我們需要一套完備的體制來(lái)保證合同備案工作的有序進(jìn)行，隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和行業(yè)的規(guī)范性越來(lái)越強(qiáng)，這個(gè)問題得到了一定的改善，但是仍舊不能適應(yīng)我國(guó)目前的情況，和施工合同備案管理的實(shí)際需要。

　　2.5對(duì)不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為打擊力度不夠

　　由于我國(guó)近些年對(duì)建設(shè)工程的重視程度越來(lái)越高，所以，建筑市場(chǎng)的發(fā)展也越來(lái)越紅火，但是監(jiān)管力度的不夠造成了市場(chǎng)上的很多問題，其中一個(gè)就是不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為，先開工，后簽合同就是一個(gè)比較典型現(xiàn)象。此外，個(gè)別情況下，很多單位在簽訂了合同之后，仍然沒有進(jìn)行及時(shí)的備案，甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)包和違法分包等行為，這些行為的產(chǎn)生將對(duì)建設(shè)工程行業(yè)造成非常大的負(fù)面影響。我國(guó)對(duì)不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為的打擊力度還是不夠的，造成了這些行為的發(fā)生，我們要不斷規(guī)范市場(chǎng)秩序，出臺(tái)相應(yīng)的政策保證正常的競(jìng)爭(zhēng)，從而更好的促進(jìn)建設(shè)工程行業(yè)的發(fā)展。

　　3工程施工合同備案管理強(qiáng)化策略

　　3.1合同主體強(qiáng)化其法制觀念

　　簽訂合同是一項(xiàng)法制行為，每一方都需要對(duì)自己的行為擔(dān)負(fù)法律責(zé)任，所以，我們?cè)谶M(jìn)行施工合同的備案管理工作時(shí)，要求合同的主體必須有很強(qiáng)的法律意識(shí)。但是根據(jù)我國(guó)目前的情況，還達(dá)不到這樣的要求，工作人員的法律意識(shí)淡薄，法律觀念不夠，在保送備案的過程中不能嚴(yán)格的按照規(guī)定程序做事，這樣就會(huì)造成很多的問題。我們要不斷加強(qiáng)工作人員的法律意識(shí)和觀念，完善施工合同的備案管理制度，把工作真正落到實(shí)處。此外，我們還要做好法制教育的宣講工作，培養(yǎng)從業(yè)人員的裝液素質(zhì)和能力，保證合同的簽訂到履行都可以符合相應(yīng)的法律規(guī)范要求。

　　3.2嚴(yán)格審核合同主體的資格和履約的能力

　　針對(duì)部分合同的簽約方不具備簽約主體資格的問題，我們要加強(qiáng)審核的力度，保證其履約能力。首先，我們要對(duì)發(fā)包主體的資格進(jìn)行審核，包括其建設(shè)資金的來(lái)源，從而保證發(fā)包主體能夠及時(shí)的撥付工程款，從而保證施工的順利進(jìn)行。其次，我們要嚴(yán)格的審核承包商的資格以及履約能力，包括企業(yè)的運(yùn)行能力及資金周轉(zhuǎn)的狀況等等，避免出現(xiàn)貸款投資的行為�？偠�言之，我們要嚴(yán)格的.做好審核工作，保證建設(shè)施工能夠按照既定的計(jì)劃進(jìn)行。

　　3.3加強(qiáng)對(duì)工程施工合同的示范文本修訂以及全面的推行

　　我們要制定出一個(gè)比較科學(xué)而又合理的施工合同示范文本，并推行下去，從而能夠給合同的簽訂提供一個(gè)良好的示范作用。在備案的過程中，相關(guān)從業(yè)人員要注意做好施工合同的示范文本的修訂和完善工作，并在備案之后，要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤工作，從而確保合同的全面落實(shí)。

　　3.4建立健全合同的管理機(jī)制

　　我們要建立健全合同的管理機(jī)制，防范法律風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，同時(shí)，相關(guān)的從業(yè)人員要明確合同中的管理相關(guān)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵點(diǎn)以及先關(guān)的崗位職責(zé)，要從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，將流程及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分解到各個(gè)崗位，明確不同崗位的工作職責(zé)。同時(shí)，還要進(jìn)一步的完善企業(yè)的合同管理方面的規(guī)章制度，將合同管理的不同流程和崗位全面的結(jié)合起來(lái)�？偠�言之，一個(gè)完善和健全的合同管理機(jī)制對(duì)于建設(shè)工程施工的良好進(jìn)行是十分有效的。

　　4結(jié)語(yǔ)

　　做好建設(shè)工程施工合同備案的管理是非常重要的，我們要加強(qiáng)施工合同的規(guī)范化和制度化，增強(qiáng)主體責(zé)任，建立一個(gè)統(tǒng)一、開放的良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為我國(guó)的建筑市場(chǎng)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

工程合同 篇3

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　合同編號(hào)：

　　簽訂時(shí)間：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　第一項(xiàng)工程項(xiàng)目

　　一、建設(shè)單位：

　　二、工程名稱：

　　三、承包范圍：

　　四、組成合同的文件

　　1、本合同各項(xiàng)條款;

　　2、圖紙;

　　3、雙方有關(guān)工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　第二項(xiàng)工程期限

　　一、根據(jù)使用需要，商定工程總工期為個(gè)工作日，暫定年之日起算起。

　　二、遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延。

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供施工場(chǎng)地、水、電，影響進(jìn)場(chǎng)施工的。

　　2、重大設(shè)計(jì)變更，使設(shè)計(jì)方案改變?cè)斐墒┕�無(wú)法進(jìn)行而影響進(jìn)度或工程量增加的。

　　3、未按合同規(guī)定撥付工程進(jìn)度款而影響施工的。

　　4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內(nèi)，就延遲的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向發(fā)包方提出書面報(bào)告。發(fā)包方代表收到報(bào)告后，應(yīng)在三天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包方即可視為報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。

　　第三項(xiàng)工程款的支付與結(jié)算

　　工程價(jià)款的支付與結(jié)算，應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民銀行規(guī)定的“基本建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法”結(jié)合建筑的特殊情況，按以下方式結(jié)算：

　　1、承包方在材料進(jìn)場(chǎng)后，發(fā)包方即支付合同總價(jià)的，計(jì)人民幣元整。

　　2、安裝完工后15天內(nèi)，發(fā)包方應(yīng)支付合同總價(jià)的`，計(jì)人民幣整。

　　3、其它余款竣工驗(yàn)收合格，留5萬(wàn)元保修金30天內(nèi)一次性支付。

　　4、工程完工后，承包方需在天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，給予確認(rèn)或提出修改意見。逾期未給予答復(fù)的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。

　　第四項(xiàng)工程質(zhì)量

　　一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方協(xié)定要求達(dá)到合格工程。

　　二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙說(shuō)明文件和技術(shù)修改通知單進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。

　　第五項(xiàng)安全施工

　　一、承包方應(yīng)自帶滅火器、保險(xiǎn)帶進(jìn)場(chǎng)施工，遵守消防施工規(guī)范。

　　二、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　三、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩�事故，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　第六項(xiàng)糾紛解決辦法

　　任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。

　　第七項(xiàng)附則

　　一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。

　　三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　(一)分包與轉(zhuǎn)包

　　1.轉(zhuǎn)包合同。①概念。轉(zhuǎn)包合同，指承包人以營(yíng)利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉(zhuǎn)包合同一律無(wú)效;(b)承包人非法轉(zhuǎn)包的，發(fā)包人有權(quán)解除建設(shè)工程施工合同(《建設(shè)工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設(shè)工程的承包方(勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人)經(jīng)發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應(yīng)具備三個(gè)條件：①經(jīng)發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應(yīng)的資質(zhì);⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無(wú)效合同：①承包人將其承包的全部建設(shè)工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應(yīng)的資質(zhì);③承包人將自己承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給第三人;④分包人將其分包的.工程再分包。

　　(3)分包人的連帶責(zé)任。無(wú)論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質(zhì)量不合格的，分包人與承包人對(duì)發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉(zhuǎn)包的，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟(《建設(shè)工程施工合同解釋》第25條)。

　　(二)建設(shè)工程施工合同無(wú)效的情形

　　下列建設(shè)工程施工合同無(wú)效：①非法轉(zhuǎn)包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應(yīng)資質(zhì)的。但是，承包人在建設(shè)工程"竣工前"取得相應(yīng)資質(zhì)的，不按無(wú)效處理。④沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。

　　(三)建設(shè)工程施工合同無(wú)效時(shí)實(shí)際施工人的權(quán)利

　　1.實(shí)際施工人的工程價(jià)款請(qǐng)求權(quán)

　　(1)建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，實(shí)際施工人有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。

　　(2)建設(shè)工程施工合同無(wú)效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，經(jīng)修復(fù)后驗(yàn)收合格的，實(shí)際施工人有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。修復(fù)后經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，實(shí)際施工人無(wú)權(quán)請(qǐng)求支付工程價(jià)款。

　　2.轉(zhuǎn)包、分包合同無(wú)效時(shí)的訴訟當(dāng)事人。

　　(1)實(shí)際施工人可以僅以轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為被告起訴。

　　(2)實(shí)際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時(shí)，人民法院"可以"追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為"本案當(dāng)事人"。需要注意兩點(diǎn)：①法院是"可以"追加，而不是"應(yīng)當(dāng)"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當(dāng)事人"，即追加為無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人或者追加為共同被告(《建設(shè)工程合同解釋》第26條)。

　　(20xx-3-62)甲大學(xué)與乙公司簽訂建設(shè)工程施工合同，由乙為甲承建新教學(xué)樓。經(jīng)甲同意，乙將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給丙公司。后整個(gè)教學(xué)樓工程驗(yàn)收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯(cuò)誤的?

　　A.乙、丙之間分包合同有效

　　B.甲可以撤銷與乙之間的建設(shè)工程施工合同

　　C.丙可以乙為被告訴請(qǐng)支付工程款

　　D.丙可以甲為被告訴請(qǐng)支付工程款，但法院應(yīng)當(dāng)追加乙為第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對(duì)此，下列哪些說(shuō)法是正確的?

　　A.上述工程承包合同均無(wú)效

　　B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權(quán)向丁公司追償

　　C.甲公司有權(quán)要求丁公司承擔(dān)民事責(zé)任

　　D.法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的優(yōu)先受償權(quán)

　　1.承包人優(yōu)先受償權(quán)的構(gòu)成要件

　　構(gòu)成要件有四：①建設(shè)工程合同有效;如果合同無(wú)效，承包人不享有優(yōu)先受償權(quán);②發(fā)包人不支付到期價(jià)款;③經(jīng)承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內(nèi)仍未支付;④建設(shè)工程在性質(zhì)上適宜折價(jià)或拍賣。

　　2.承包人優(yōu)先受償權(quán)的行使

　　根據(jù)《關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)具有以下效力與限制：①承包人有權(quán)以建設(shè)工程折價(jià)或者以拍賣建設(shè)工程的價(jià)款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價(jià)款。②承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于普通債權(quán);也優(yōu)先于在建設(shè)工程上設(shè)定的抵押權(quán)。③消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買受人。④建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。

工程合同 篇5

　　發(fā)包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　為了將本工程做好，甲方將一棟七層半裝修工程以包工不包料方式承包給乙方，根據(jù)雙方協(xié)議，明確雙方在承包中的權(quán)利義務(wù)、責(zé)任，經(jīng)雙方同意，簽訂本協(xié)議，以下簡(jiǎn)稱甲方、乙方。

　　1、工程名稱：XXXX。施工承包內(nèi)容:乙方按建筑規(guī)格要求、設(shè)計(jì)施工圖紙

　　并由乙方同意后施工。

　　2、搭排柵掛網(wǎng)（由甲方負(fù)責(zé)）.

　　3、水泥、沙漿、批蕩、過灰油、廚房，洗菜盤用50215;50耐磨磚、做雙層爐灶臺(tái)，

　　所有內(nèi)墻貼25215;40瓷片，貼1.2米高瓷片，房間腳線。

　　4、所有廁所，陽(yáng)臺(tái)，樓梯貼瓷片到頂。

　　5、外墻貼馬XX。

　　6、乙方包內(nèi)地面用水，泥漿，貼50215;50地磚。

　　7、承包價(jià)格:按裝修面積每平方米為83元。

　　8、水電安裝，扇灰和排污管安裝，一切由甲方負(fù)責(zé)。

　　9、付款方式：按工程進(jìn)度，付進(jìn)度款80%，完工后，____日內(nèi)結(jié)清所有工程款。

　　10、所有余X由乙方負(fù)責(zé)清理到一樓集中點(diǎn)，再由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)走。

　　本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方簽名:乙方簽名:________年____月____日