工程合同

時(shí)間：2023-10-01 10:09:47 其他合同范本我要投稿

拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
工程合同推薦度：
建設(shè)工程合同推薦度：
相關(guān)推薦

工程合同(常用9篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的工程合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同(常用9篇)

工程合同篇1

　　建設(shè)單位(甲方)：_________

　　施工單位(乙方)：_________

　　根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將_____首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________。

　　二、施工地點(diǎn)及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_(kāi)________平方米。

　　三、工程內(nèi)容

　　1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工，甲方按圖驗(yàn)收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹(shù)今冬明春種植，按具體樹(shù)種種植起算);

　　4.施工過(guò)程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;

　　5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門(mén)對(duì)綠化工程的`要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強(qiáng)，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過(guò)一指寬。

　　四、工程造價(jià)：工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價(jià)的50%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設(shè)過(guò)半后，甲方支付總造價(jià)的25%;

　　3.第三次付款，在工程驗(yàn)收后，甲方支付總造價(jià)的20%;

　　4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)工。

　　八、其他約定_________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

工程合同篇2

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項(xiàng)基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請(qǐng)求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭(zhēng)議事項(xiàng)是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請(qǐng)求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。” 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

　　本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認(rèn)為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，二審法院審理認(rèn)為，洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫(xiě)部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書(shū)來(lái)證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭(zhēng)的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)中并無(wú)洛基公司所稱的“無(wú)論有無(wú)其他債權(quán)債務(wù)、無(wú)論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來(lái)源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號(hào)，河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院（20xx）洛民終字第1699號(hào)

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽(yáng)洛陽(yáng)（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人（且又是（20xx）孟會(huì)民初字59號(hào)案件被告的訴訟代理人）查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的.數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計(jì)款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認(rèn)為：審理中雙方對(duì)本案的爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定；二是原告本次起訴是否超過(guò)訴訟時(shí)效。針對(duì)上述雙方所爭(zhēng)執(zhí)的各焦點(diǎn)問(wèn)題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對(duì)被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息，因雙方無(wú)明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過(guò)訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽(yáng)市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書(shū)生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請(qǐng)求。

　　二審法院審理認(rèn)為：洛基公司與楊治安在對(duì)華陽(yáng)電廠工程進(jìn)行結(jié)算時(shí)，形成的結(jié)算協(xié)議書(shū)一式二份，楊治安一審?fù)彆r(shí)出示了該結(jié)算協(xié)議書(shū)原件，現(xiàn)洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫(xiě)部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書(shū)來(lái)證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對(duì)當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭(zhēng)的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)中并無(wú)洛基公司所稱的“無(wú)論有無(wú)其他債權(quán)債務(wù)、無(wú)論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認(rèn)可該49550元工程款數(shù)額，故本院對(duì)此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以簽名，故對(duì)此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類(lèi)似案例相關(guān)的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》

　　第一百一十一條人民法院對(duì)符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對(duì)下列起訴，分別情形，予以處理：

　　（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　　（二）依照法律規(guī)定，雙方當(dāng)事人對(duì)合同糾紛自愿達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；

　�。ㄈ┮勒辗梢�(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭(zhēng)議，告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決；

　�。ㄋ模⿲�(duì)不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　�。ㄎ澹⿲�(duì)判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外；

　�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

　�。ㄆ撸┡袥Q不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒(méi)有新情況、新理由，原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的，不予受理。

工程合同篇3

　　業(yè) 主（以下簡(jiǎn)稱甲方）：聯(lián)系電話：

　　施工隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱乙方）：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　二、工程量、價(jià)格

　　1、單價(jià)：元/m2。

　　2、工程款：元。

　　3、如需要增加工程量洽談。

　　三、付款方式：現(xiàn)金付款。

　　四、設(shè)計(jì)

　　1、甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。

　　五、材料、水電由甲方提供。

　　六、工期

　　從年月日起至年月日止，工期為天。

　　七、材料運(yùn)輸

　　甲方負(fù)責(zé)材料在施工現(xiàn)場(chǎng)的垂直運(yùn)輸條件。

　　八、施工機(jī)具和建筑工具都由乙方提供。

　　九、如因乙方施工原因?qū)е碌?質(zhì)量問(wèn)題，由乙方無(wú)償維修。

　　十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔(dān)。

　　十一、合同爭(zhēng)議

　　出現(xiàn)爭(zhēng)議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，

　　甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　20xx年 20xx年月日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　1、甲方準(zhǔn)備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開(kāi)始到粉刷完畢)承包給乙方進(jìn)行施工建設(shè)，工程從xxx年月日開(kāi)始動(dòng)工，至xxx年月日竣工;房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工。

　　2、采取費(fèi)用包干的方式。乙方負(fù)責(zé)房屋建筑時(shí)所需的設(shè)施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負(fù)責(zé)材料的供應(yīng);工程開(kāi)工，從協(xié)議簽定之日開(kāi)始，歷時(shí) 天內(nèi)完成;房屋建筑總面積平方米，按每平方元計(jì)算，費(fèi)用金額共計(jì) 元整。

　　3、付款方式：主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫(xiě))：_____________元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，付清工程的余下款項(xiàng)。

　　二、質(zhì)量要求：

　　1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí)，墻體要垂直、整體平整，所有的門(mén)及門(mén)窗的'安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻，無(wú)裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無(wú)裂縫，門(mén)及門(mén)窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無(wú)裂縫，所有刷白顏色均勻，大門(mén)墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達(dá)到水平;陰陽(yáng)角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　　三、安全問(wèn)題：

　　工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒(méi)有任何法律責(zé)任。

　　需要說(shuō)明：

　　五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自XX年__月__日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　甲方(簽字蓋章)

　　雙方證明人(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　200 年月日

工程合同篇5

　　甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠(chéng)信友好的原則，就建設(shè)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議：

　　一、甲方義務(wù)與責(zé)任

　　1、本著對(duì)工程項(xiàng)目的人脈及項(xiàng)目充分了解，為乙方提供真實(shí)的信息，協(xié)助乙方對(duì)該項(xiàng)目的合同簽訂給予配合把關(guān)。

　　2、確保項(xiàng)目的真實(shí)性，并協(xié)調(diào)業(yè)主與乙方簽訂項(xiàng)目的施工合同。

　　二、乙方義務(wù)與責(zé)任

　　1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對(duì)此項(xiàng)目的進(jìn)度動(dòng)向。

　　2、本著甲方對(duì)中健工程項(xiàng)目發(fā)包了解及拿到施工承包權(quán)的信任及信心，負(fù)責(zé)提供真實(shí)有效的資料及施工中資金和施工實(shí)力，并按本合同第三條支付甲方勞動(dòng)報(bào)酬。指定甲方為唯一協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人。

　　三、報(bào)酬支付

　　1、在甲方幫助乙方取得工程項(xiàng)目施工承包權(quán)后（以與業(yè)主簽訂正式施工承包合同為準(zhǔn)），乙方立即以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式（賬號(hào)信息詳見(jiàn)本合同第三條第2款）向甲方支付勞動(dòng)報(bào)酬總工程費(fèi)人民幣壹佰伍拾萬(wàn)元整（￥1500000.00）。

　　2、甲方銀行帳號(hào)信息

　　帳號(hào)：

　　戶名：

　　開(kāi)戶行：

　　四、違約責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責(zé)任

　　1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項(xiàng)目再接受任何的`第三方服務(wù)（施工隊(duì)伍）。

　　2、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權(quán)另行尋求其他合作者。

　�。ǘ┮曳竭`約責(zé)任

　　1、在本合同簽訂后，乙方越過(guò)甲方與其他方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的

　　第1款所約定的勞務(wù)報(bào)酬，甲方對(duì)該勞務(wù)報(bào)酬有無(wú)限期追償權(quán)和向法院提起訴訟的權(quán)力。

　　2、本協(xié)議簽訂后，若乙方就此項(xiàng)目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金伍拾萬(wàn)元（￥500000.00）。

　　五、保密

　　在本次服務(wù)項(xiàng)目中，甲乙雙方對(duì)知悉的對(duì)方的任何商業(yè)秘密及個(gè)人隱私負(fù)有永久保密義務(wù)，未經(jīng)許可不得擅自披露或使用。

　　本合同由甲乙雙方簽名及蓋章后生效，一式三份，甲乙雙方、見(jiàn)證律師各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　乙方（蓋章）：

　　法人代表：

　　代理人：

　　日期：

　　見(jiàn)證律師：

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保紫荊河治理工程施工質(zhì)量、進(jìn)度，完善目標(biāo)施工管理，依照建筑施工法規(guī)及經(jīng)濟(jì)合同法，經(jīng)甲乙雙方共同商議，特立本合同，以資信守。

　　一、基本條款：

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　施工區(qū)段：

　　竣工日期：

　　二、承包性質(zhì)及范圍：

　　(一) 承包性質(zhì)：

　　1、本工程性質(zhì)為純包工。

　　(二) 1、凡涉及圖紙及設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)的片石擋土墻砌筑(含所在區(qū)域涵管擋土墻、墊層)的所有工作內(nèi)容，均為乙方承包范圍。片石墻表面須作葡萄縫

　　2、甲方除負(fù)責(zé)大型機(jī)具，如大型機(jī)械設(shè)備、攪拌機(jī)、和灰機(jī)以及電線電纜外，其余設(shè)施、設(shè)備機(jī)械(機(jī)具)由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方負(fù)責(zé)本施工區(qū)域的基槽清底、抽水工作。配合甲方做好本區(qū)域的定位放線，標(biāo)高測(cè)設(shè)工作。工程所用的所有小型機(jī)具、工具、斗車(chē)、元釘、鐵絲、馬釘、鋼釬、繩索、榔頭、鋤頭、鐵鏟由乙方自備。

　　4、乙方負(fù)責(zé)手套、安全帽等勞保用品購(gòu)置。無(wú)論什么原因引起，土方回填前，所施工段的片石、周轉(zhuǎn)材料均由乙方負(fù)責(zé)清理，不得影響土方回填工作。

　　三、承包單價(jià)、結(jié)算及付款方法：

　　1、承包單價(jià)：按本合同第二款范圍，按實(shí)際完成的工程量，以綜合單價(jià)沒(méi)立方米包干。(設(shè)計(jì)變更包括在內(nèi))

　　2、本工程原則上不產(chǎn)生計(jì)時(shí)工。如果甲方指派或甲方認(rèn)定屬合同范圍外的計(jì)工日計(jì)算。

　　3、結(jié)算：竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)由甲方開(kāi)具結(jié)算清單。

　　4、付款方法：

　　(1)每完成工程量，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、甲方三方驗(yàn)收合格后支付已完工程的。

　　(2)所有施工段完成后，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、甲方三方驗(yàn)收合格，付款至總額的。

　　(3)余額主體竣工驗(yàn)收達(dá)到要求后，除留百分之五作為質(zhì)保金，一年后結(jié)清外，其余余款項(xiàng)結(jié)算完畢后三個(gè)月內(nèi)付清。

　　(4)工資發(fā)放時(shí)由乙方出具所完工程量的全部工資表并簽字。

　　四、質(zhì)量條款：

　　1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)(變更)圖紙、技術(shù)交底、施工規(guī)范進(jìn)行施工。

　　2、精心組織，規(guī)范施工，服從甲方指揮，維護(hù)甲方聲譽(yù)。質(zhì)量須達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、所有工程必須由甲方、建筑方、監(jiān)理、質(zhì)檢部門(mén)的驗(yàn)收合格后，方能辦理結(jié)束按手續(xù)。驗(yàn)收不合要求，必須返工，直至驗(yàn)收合格。返工后仍達(dá)不到質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止合同，要求乙方退場(chǎng)。退場(chǎng)結(jié)算時(shí)工程量按時(shí)計(jì)算，單價(jià)按合同單價(jià)的百分之50。對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，甲方可采取勒令返工、索賠、追究其法律責(zé)任等手段。

　　五、安全條款

　　1、所有人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方和項(xiàng)目部制定的安全操作規(guī)程、安全管理細(xì)則、安全管理制度及治安管理?xiàng)l例。

　　2、乙方必須設(shè)立安全負(fù)責(zé)人及班組兼職安全員，做好進(jìn)場(chǎng)及日常安全工作。定期做好班內(nèi)安全學(xué)習(xí)、教育，做到安全工作天天講，使每個(gè)人員均有較強(qiáng)的安全意識(shí)，確保施工安全。

　　3、工地禁用55歲以上工人及17歲以下童工，有疾病、心臟病、高血壓、殘疾等病的人員禁止參入施工工作，原則上不使用女性工人。

　　4、加強(qiáng)各班組及個(gè)人之間的團(tuán)結(jié)，相互配合、協(xié)調(diào)一致，嚴(yán)禁打架斗毆，如有發(fā)生，不論誰(shuí)是誰(shuí)非，均處以2000元罰款。

　　5、乙方在施工過(guò)程中必須對(duì)員工進(jìn)行安全能教育，遵守國(guó)家安全法規(guī)、法令，加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，杜絕安全事故發(fā)生。若發(fā)生一般性安全事故10000元以內(nèi)由乙方承擔(dān)，10000以上事故分析責(zé)任，按責(zé)任大小分別承擔(dān)。

　　6、甲方對(duì)乙方違反安全操作規(guī)程引起的安全事故不承擔(dān)直接或連帶責(zé)任。

　　六、進(jìn)度要求

　　1 、乙方必須按甲方下達(dá)的控制進(jìn)度時(shí)間，按期或提前完成，每拖延一天，罰款500元。

　　2、甲方每周對(duì)乙方施工進(jìn)度考核一次，由于乙方原因連續(xù)兩次達(dá)不到進(jìn)度要求，甲方有權(quán)勒令乙方無(wú)條件退場(chǎng)，乙方必須服從。

　　七、文明施工

　　1、乙方在施工期間，應(yīng)加強(qiáng)班組內(nèi)部文明施工教育，搞好承包范圍的現(xiàn)場(chǎng)文明施工及住宿范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

　　2、乙方下班前應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地進(jìn)行清理，現(xiàn)場(chǎng)不能剩有未用完的砂漿等，做到工完場(chǎng)清，否則甲方指派專人清理，所發(fā)生人工費(fèi)用從乙方結(jié)算單中扣除。

　　3、乙方在施工期間，嚴(yán)禁在作業(yè)層違章作業(yè)，野蠻施工及罵人、爭(zhēng)吵、扯皮打架等不文明行為，每發(fā)生一次，罰款100元/人次。被業(yè)主和監(jiān)理罰款者，有乙方負(fù)責(zé)。

　　4、乙方管理人員必須服從甲方管理人員安排，如有不聽(tīng)安排每次罰款50至500元/次

　　八、甲、乙雙方職責(zé)

　　甲方職責(zé)：

　　1、甲方為乙方提供住宿條件(乙方自備床鋪、行李，水電、活樹(shù)自理。)

　　2、乙方上崗前，甲方應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)乙方人員進(jìn)行教育培順。

　　3、甲方根據(jù)生產(chǎn)情況安排乙方任務(wù)，并對(duì)乙方進(jìn)行部分項(xiàng)工程技術(shù)交底及技術(shù)指導(dǎo)，解決施工中遇到的技術(shù)難題。

　　4、提供必要的'施工材料及施工機(jī)具。

　　乙方職責(zé)：

　　1、乙方所有施工人員必須服從甲方的有關(guān)人員及相關(guān)人員的統(tǒng)一調(diào)度指揮，未經(jīng)甲方安排、同意的工程量不予結(jié)算，擅自作業(yè)造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方在施工中，不得隨意動(dòng)用甲方專業(yè)人員操作的設(shè)備及電器開(kāi)關(guān)箱。

　　3、乙方必須遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度，不得在工作和生活區(qū)以外隨意逗留、玩耍、娛樂(lè)。以防意外事故發(fā)生。

　　4、以防必須按照工程圖紙，甲方施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)交底以及甲方其他要求進(jìn)行施工作業(yè)，必須按期、保質(zhì)、保量、安全地完成承包的分項(xiàng)工程。

　　5、乙方在施工過(guò)程中應(yīng)做到工完料盡場(chǎng)地清。

　　6、乙方在施工過(guò)程中要注意材料節(jié)約，不得浪費(fèi)，不得偷竊，如有浪費(fèi)或偷竊，甲方按損失材料價(jià)值加倍罰款。觸犯刑律者，由司法部門(mén)追究刑事責(zé)任。

　　7、乙方的進(jìn)、退場(chǎng)費(fèi)用自負(fù)。

　　8、乙方人員的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　9、乙方必須進(jìn)行班前安全活動(dòng)，進(jìn)行班前安全檢查。

　　九、違約責(zé)任

　　1、乙方不能按甲方的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工要求施工，甲方有權(quán)終止合同。

　　2、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生打架斗毆時(shí)間，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)甲方造成的損失。

　　3、不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔(dān)，由甲方造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　十、其他事項(xiàng)

　　1、簽訂合同后一周內(nèi)，乙方必須將進(jìn)場(chǎng)人員造冊(cè)上報(bào)甲方并附身份證復(fù)印件。

　　2、乙方必須保證其隊(duì)伍的人員穩(wěn)定，不能隨意變動(dòng)，如需要變動(dòng)或增減人員，必須在三天前向甲方提供變更人員名單。甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方人員進(jìn)行查對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)乙方人員與花名冊(cè)不符，每人罰款20元，乙方人員與花名冊(cè)不符者所發(fā)生的傷亡事故，甲方將視其為私招亂雇，無(wú)論原因，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方負(fù)責(zé)人不得擅自離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)，若有急事或重要事情須向甲方請(qǐng)假，如未請(qǐng)假或未委托代理負(fù)責(zé)人，每次罰款200元。

　　4、施工過(guò)程中，如無(wú)甲方指令，乙方不得擅自停工，如發(fā)生，乙方賠償甲方一切損失，并根據(jù)對(duì)工程影響大小罰款1000元至5000元。

　　5、乙方必須做好承包范圍內(nèi)的成品保護(hù)工作，并不得破壞其他班組的成品，否則按損失狀況加倍處罰。

　　6、甲方有權(quán)辭退乙方不聽(tīng)指揮或不聽(tīng)安排的人員。

　　7、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商以補(bǔ)充條款解決。以上合同條款自雙方簽字之日起生效。此合同一式二份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇7

　　甲方(全稱)：____ (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方(全稱)：____ (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方就工程資料合作事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

　　第一條工程概況及委托工作內(nèi)容

　　1、工程名稱：____

　　2、工程地點(diǎn)：____

　　第二條合同價(jià)款

　　本合同價(jià)款為月工資：____元/月 (人民幣)、大寫(xiě)：________元。

　　第三條甲方的權(quán)利及義務(wù)

　　1、負(fù)責(zé)提供施工圖紙一套，現(xiàn)場(chǎng)檔案柜、辦公桌。

　　2、負(fù)責(zé)解決因施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題造成的'資料拒簽問(wèn)題。

　　3、負(fù)責(zé)施工日記的編寫(xiě)。

　　4、甲方有權(quán)檢查乙方資料完整情況，有權(quán)要求乙方就資料方面給予及時(shí)配合。

　　5、甲方負(fù)責(zé)取送樣所需各種費(fèi)用。

　　第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方負(fù)責(zé)委托資料的整理裝訂和送樣，最終交付四套資料。

　　2、乙方應(yīng)及時(shí)完成資料，保證不因資料問(wèn)題影響施工及結(jié)算。

　　3、乙方應(yīng)及時(shí)了解工地施工情況，及時(shí)配合有關(guān)部門(mén)的資料檢查。

　　4、乙方應(yīng)保證資料合格能達(dá)到交付(因施工、試驗(yàn)等其他原因除外)，甲方視情況給予處罰。

　　5、乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料，乙方即時(shí)進(jìn)行材料試驗(yàn)。

　　6、衛(wèi)生打掃：辦公區(qū)從三樓樓梯到四樓走廊及五樓走廊和會(huì)議室的清理打掃、日期按四樓走廊墻上張貼日期進(jìn)行打掃及清理，按日期每天下午下班前打掃完畢。

　　第五條合同的生效與終止

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效;在完成委托工作內(nèi)容并結(jié)清工資后，合同即宣告終止。

　　第六條

　　合同未盡事項(xiàng)，雙方協(xié)商解決。

　　第七條

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：____ 乙方(簽章)：

　　負(fù)責(zé)人：____ 負(fù)責(zé)人：

　　經(jīng)辦人：____ 經(jīng)辦人：

　　____年月日 ____年月日

工程合同篇8

　　簽訂合同雙方：

　　建設(shè)單位：_______________，以下簡(jiǎn)稱甲方；

　　咨詢單位：____________________，以下簡(jiǎn)稱乙方

　　為使________建筑安裝工程的構(gòu)想科學(xué)，設(shè)計(jì)和施工經(jīng)濟(jì)、合理，建設(shè)速度快，誤差小，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，供雙方遵守執(zhí)行．

　　一，甲方應(yīng)于一九_(tái)___年____月____日以前將規(guī)劃局紅線圖，上級(jí)部門(mén)批文，委托書(shū)以及建筑安裝工程的建筑面積，安裝項(xiàng)目，消防方式，庫(kù)房每層凈高等資料提交乙方．

　　二，乙方根據(jù)甲方要求，對(duì)__________建筑安裝工程的地形，地質(zhì)條件，建筑安裝構(gòu)想等進(jìn)行可行性研究，最后編制出設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及框算表，于一九_(tái)___年____月____日以前交付甲方．

　　三，甲方根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)試行的.《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，承付乙方咨詢費(fèi)____元．自本合同簽訂之日起____日內(nèi)，甲方先付給乙方____元，待乙方將設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及框算表交付甲方后____日內(nèi)，再付給乙方____元．

　　四，為本咨詢工程需要到外地進(jìn)行調(diào)研、收集資料人員的差旅費(fèi)，由甲方負(fù)擔(dān)．

　　五，甲方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間向乙方送交有關(guān)文件，圖紙和資料，乙方可按耽誤的時(shí)間順延交付設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及框算表的時(shí)間；甲方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間向乙方交付咨詢費(fèi)，遲延一天，按遲延交付款額數(shù)罰款____‰．甲方如果中途中斷咨詢請(qǐng)求，乙方咨詢工作已經(jīng)過(guò)半的，應(yīng)付給乙方全部咨詢費(fèi)；咨詢工作尚未過(guò)半，按總咨詢費(fèi)的５０％收費(fèi)．

　　乙方如不按本合同規(guī)定的時(shí)間交付設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及框算表，遲延一天，按總咨詢費(fèi)金額數(shù)罰款______‰．乙方如中途中斷資詢，應(yīng)按總咨詢費(fèi)向乙方交付罰款．

　　六，其他：________________________________________________________________．本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方不得隨意更改．如有未盡事宜，需經(jīng)雙方協(xié)商解決．

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份．合同副本一式______份，分別交______建筑工程主管部門(mén)，建委，建行____等單位各一份．

　　建設(shè)單位（甲方）：________咨詢單位（乙方）：_________________

　　地址：__________ 地址：________________

　　負(fù)責(zé)人：__________ 負(fù)責(zé)人：_______________

　　電話：__________ 電話：________________

　　聯(lián)系人：__________ 聯(lián)系人：_______________

　　銀行帳戶：__________ 銀行帳戶：_________________

　　______年____月____日訂

工程合同篇9

　　發(fā)包單位：_________

　　承包單位：_________

　　為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，根據(jù)_________和國(guó)家有關(guān)法規(guī)，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任，確保施工安全，雙方在簽訂建筑安裝工程合同的同時(shí)，簽訂本協(xié)議。

　　一、承包工程項(xiàng)目

　　1．工程項(xiàng)目名稱：_____

　　2．工程地址：_________

　　3．承包范圍：_________

　　二、工程項(xiàng)目期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　三、協(xié)議內(nèi)容

　　1．甲乙雙方必須認(rèn)真貫徹國(guó)家、_________和上級(jí)勞動(dòng)保護(hù)，安全生產(chǎn)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)、消防工作的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、條例、規(guī)定。

　　2．甲乙雙方都應(yīng)有安全管理組織體制，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)專職和兼職的安全干部，應(yīng)有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級(jí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全檢查制度、安全教育制度等。

　　3．甲乙雙方在施工前要認(rèn)真勘察現(xiàn)場(chǎng)，制定有針對(duì)性的安全技術(shù)措施，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)和有關(guān)安全要求施工。

　�。�1）工程項(xiàng)目應(yīng)由甲方編制施工組織總設(shè)計(jì)。

　�。�2）工程項(xiàng)目由乙方按甲方的要求自行編制施工組織設(shè)計(jì)，并制定有針對(duì)性的安全技術(shù)措施工計(jì)劃，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)和有關(guān)安全要求施工。

　　4．甲乙雙方的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須認(rèn)真對(duì)本單位職工進(jìn)行安全生產(chǎn)制度及安全技術(shù)知識(shí)教育，增強(qiáng)法制觀念，提高職工的安全生產(chǎn)思想意識(shí)和自我保護(hù)的能力，督促職工自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)紀(jì)律，制度和法規(guī)。

　　5．施工前，甲方應(yīng)對(duì)乙方的管理，施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)教育，介紹有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定和要求，乙方應(yīng)組織召開(kāi)管理，施工人員安全生產(chǎn)教育會(huì)議，并通知甲方委托有關(guān)人員出席會(huì)議，介紹施工中有關(guān)安全，防火等規(guī)章制度及要求；乙方必須檢查，督促施工人員嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行。根據(jù)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容、特點(diǎn)，甲乙雙方應(yīng)做好安全技術(shù)交底，并有交底的書(shū)面材料。

　　6．施工期間，乙方指派同志負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的有關(guān)安全、防火工作；甲方指派同志負(fù)責(zé)聯(lián)系，檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全，防火規(guī)定。甲乙雙方應(yīng)經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)助檢查和處理工程施工有關(guān)的安全，防火工作，共同預(yù)防事故發(fā)生。

　　7．乙方在施工期間必須嚴(yán)格執(zhí)行和遵守甲方的安全生產(chǎn)、防火管理的各項(xiàng)規(guī)定，接受甲方的督促，檢查和指導(dǎo)。甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)，防火管理以及督促檢查的義務(wù)，對(duì)于查出的隱患，乙方必須限期整改。

　　8．在生產(chǎn)操作過(guò)程中的個(gè)人防護(hù)用品，由各方自理，甲、乙方都應(yīng)督促施工現(xiàn)場(chǎng)人員自覺(jué)穿戴好防護(hù)用品。

　　9．甲乙雙方人員對(duì)各自所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設(shè)施設(shè)備、工具用具等必須認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即停止施工，并由有關(guān)單位落實(shí)整改后方準(zhǔn)施工。一經(jīng)施工，就表示該施工單位確認(rèn)施工場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。施工單位對(duì)施工過(guò)程中由于上述不良因素而導(dǎo)致的事故后果負(fù)責(zé)。

　　10．機(jī)械設(shè)備、腳手架等設(shè)施，在搭設(shè)、安裝完畢使用前，甲方應(yīng)會(huì)同乙方共同按規(guī)定檢查驗(yàn)收，并作好驗(yàn)收及交付使用的書(shū)面記錄，嚴(yán)禁在未經(jīng)檢查或檢查不合格的情況下投入使用。否則由此發(fā)生的后果概有擅自使用方負(fù)責(zé)。

　　11．在施工期間所使用工具乙方自備，甲乙雙方如需相互借用或租賃，甲乙雙方有關(guān)人員辦理借用或租賃手續(xù)，制訂有關(guān)安全使用和管理制度。借出方應(yīng)保證借出的設(shè)備和工具完好并符合安全要求，借入方必須進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好書(shū)面記錄。借入使用方一經(jīng)接收，設(shè)備和工具的保管，維修應(yīng)由借入使用方負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。在使用過(guò)程中，用于設(shè)備、工具因素或使用操作不當(dāng)而造成傷亡事故，由使用方負(fù)責(zé)。

　　12．甲乙雙方的人員，對(duì)施工的現(xiàn)場(chǎng)腳手架、各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志和警告牌，不得擅自拆除、更動(dòng)。如確實(shí)需要拆除更動(dòng)的，必須經(jīng)工地施工負(fù)責(zé)人和甲乙雙方指派的安全管理人員的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人員，擅自拆除所造成的`后果，均由該方人員及其單位負(fù)責(zé)。

　　13．特種作業(yè)必須執(zhí)行國(guó)家《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，經(jīng)省、市、地區(qū)的特種作業(yè)安全技術(shù)考核站培訓(xùn)考核后持證上崗，并按規(guī)定定期審證。進(jìn)_________施工的外省市特種作業(yè)人員還須經(jīng)_________有關(guān)特種作業(yè)考核站進(jìn)行審證教育；中、小型機(jī)械的操作人員必須按規(guī)定做到“定機(jī)定人”和有證操作；起重吊裝作業(yè)人員必須遵守“十不吊”規(guī)定，嚴(yán)禁違章，無(wú)證操作；嚴(yán)禁不懂電器、機(jī)械設(shè)備的人，擅自操作使用電器、機(jī)械設(shè)備。

　　14．甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)防火防爆制度，易燃易爆場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙及動(dòng)用明火，消防器材不準(zhǔn)挪作他用。電焊、氣割作業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理動(dòng)火審批手續(xù)，嚴(yán)格遵守“十不燒”規(guī)定，嚴(yán)禁使用電爐。冬季施工如必須采用明火加熱的防凍措施時(shí)，應(yīng)取得防火主管人員同意，落實(shí)防火、防中毒措施，并指派專人值班。

　　15．乙方需用甲方提供的電氣設(shè)備時(shí)，在使用前應(yīng)先進(jìn)行檢測(cè)，并做好檢測(cè)記錄，如不符合安全規(guī)定的應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方應(yīng)積極整改，整改合格后方準(zhǔn)使用，違反本規(guī)定或不經(jīng)甲方許可，擅自亂拉電器線路造成后果均由肇事者單位負(fù)責(zé)。

　　16．貫徹先訂合同后施工的原則。甲方不得指派乙方人員從事合同外的施工任務(wù)，乙方應(yīng)拒絕合同外的施工任務(wù)，否則由此造成的一切后果由有關(guān)方負(fù)責(zé)。

　　17．甲乙雙方在施工中，應(yīng)注意地下管線及高壓架空線路的保護(hù)。甲方對(duì)地下管線和障礙物應(yīng)詳細(xì)交底，乙方應(yīng)貫徹交底要求，如遇有情況，應(yīng)及時(shí)向甲方和有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，采取保護(hù)措施。

　　18．乙方在簽訂建筑安裝施工合同后，應(yīng)自覺(jué)到有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　19．貫徹誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)安全的原則。在施工期間造成傷亡、火警、火災(zāi)、機(jī)械等重大事故（包括甲、乙雙方責(zé)任造成對(duì)方人員、他方人員、行人傷亡等），雙方應(yīng)協(xié)力進(jìn)行搶救傷員和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按國(guó)務(wù)院及_________有關(guān)事故報(bào)告規(guī)定在事故發(fā)生后的廿四小時(shí)內(nèi)及時(shí)報(bào)告各自的上級(jí)主管部門(mén)及市，區(qū)（縣）勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察部門(mén)等有關(guān)機(jī)構(gòu)。事故的損失和善后處理費(fèi)用，應(yīng)按責(zé)任協(xié)商解決。

　　20．本協(xié)議訂的各項(xiàng)規(guī)定適用于立協(xié)單位雙方，如遇有同國(guó)家和本地區(qū)有關(guān)法規(guī)不同則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　21．本協(xié)議經(jīng)立協(xié)議雙方簽字、蓋章有效，作為合同的附件一式七份，乙方二份，_________、_________、財(cái)務(wù)、工管部、監(jiān)督部各一份。

　　22．本協(xié)議同工程合同同時(shí)生效，甲、乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，由于違反本協(xié)議而造成傷亡事故，由違約方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　23．未盡事宜，雙方根據(jù)具體情況另行協(xié)商。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）：___ 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）：___

　　經(jīng)辦人（簽字）：_______ 經(jīng)辦人（簽字）：_______

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程水電安裝合同（通用6篇）07-04

消防改造工程合同（通用10篇）03-09

小工程承包合同（精選10篇）06-29