工程合同(經典9篇)
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的類型越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的工程合同10篇,歡迎大家分享。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本消防工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:貴溪汽車城室外道路、給排水管網施工,包含溝槽開挖、雨水、污水、廢水排水、強電、弱電、給水閥門檢查井(含消防給水閥門井)砌筑工程;給排水管道安裝、強電管路預埋、弱電管路預埋工程;給水閥門安裝;混凝土墊層施工(含消防設施基礎澆筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外運、土方換填;道路基層、道路砼工程及路面裝飾面層施工等;本工程分二期施工,第一期從5樓西南角至11西北角連接10樓東北角及1樓東南角范圍內,第二期施工剩余項目范圍。(其中不包含消防給水管道安裝及設施安裝工程)
4、承包形式:1、單價包干(包工包料,包安全文明施工);
2、另算設計費用項目:
2.1市政道路及硬景鋪貼設計;
2.2監(jiān)控系統(tǒng)設計;
2.3景觀設計。
二、合同工期
1、開工日期:以甲方開工通知為準。
2、竣工日期:
三、工程造價(竣工結算方式):
1、合同總價暫為 元,大寫(人民幣),單價包干項目清單詳見附件1。
2、本次使用施工材料的規(guī)格、型號、技術參數及材料價格見附件2。
四、項目管理
1、施工資質應符合當地管理部門要求,因上述問題造成的一切后果由乙方承擔;
2、乙方由擔任駐工地負責人,合同負責其承包范圍中的施工和管理,并對施工技術、質量、工期、安全文明施工、防火、保衛(wèi)等進行全面負責。
3、乙方必須按甲方批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表及監(jiān)理工程師對進度的監(jiān)督、檢查。工程實際進度與進度計劃不符時,乙方應按甲方代表及監(jiān)理工程師的要求提出改進措施,并報甲方代表及監(jiān)理工程師批準后實施。
4、施工用水、用電由乙方自行承擔費用,甲方負責提供接駁點。
五、付款方式
1、乙方每月 日前向甲方上報上月施工進度總量,甲方于每月日前按審批后的該期施工進度總量的70%支付進度款(每次付款前,乙方提供經當地稅務部門認可的稅收發(fā)票)。
2、工程完成后經甲方、監(jiān)理驗收合格,支付至該期工程合同總額的90%。
3、由政府相關部門驗收合格,辦理竣工結算后七日內支付至決算總價的95%(同時提供至決算總造價全額的經當地稅務部門認可的稅收發(fā)票)。
4、剩余的5%作為質保金,保修期二年,保修期政府部門驗收合格后開始計算,二年后一次性無息付清。
六、材料設備供應
施工用主要材料在進場施工前須報甲方審批。乙方采購材料設備的約定:乙方必須在材料及設備進場前三天向監(jiān)理單位及甲方報送材料設備每月進場計劃,含材料設備名稱、品牌、規(guī)格/型號、生產廠家、產地、數量、單價(主材須按甲方指定的品牌、規(guī)格、要求采購),經監(jiān)理單位及甲方審定后方可購進,材料進場的同時,必須提供該材料的質保書、出廠證明及檢測報告等,否則,甲方將不允許進場堆放。
七、工程變更
工程設計變更須經甲方、監(jiān)理和設計單位叁方代表簽字并蓋章確認后生效。
八、竣工驗收與結算
1、竣工驗收:
乙方提供竣工資料的約定:乙方必須在合同工期內申請竣工驗收或分階段竣工驗收,在申請竣工驗收或分階段竣工驗收的同時免費提供符合要求的.完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖紙)壹式捌套,
九、甲方責任
1、協(xié)調乙方與參建單位的關系,盡量為乙方的工作提供方便。
2、及時辦理工程款的結算與支付。
3、甲方在合同簽訂之后即免費向乙方提供經總包審查的施工設計圖一式四份。
十、乙方責任
1、本消防工程未交付甲方前,負責對甲方成品工程的保護工作(未驗收交工、但甲方已使用的除外)。
2、整理本工程綜合要求的竣工資料共捌份(電子版壹份)交付建設單位;
3、保證施工場地符合環(huán)境衛(wèi)生的相關規(guī)定。
4、服從甲方、監(jiān)理單位現場管理及工期要求。
5、乙方必須在合同工期內提供全部的配合工作。
6、乙方保證不損壞甲方已完成項目(含原市政工程),如有損壞,乙方自費予以修復并承擔相應的工期延誤責任。(除工程施工必須,但須報甲方、監(jiān)理審批)
7、乙方負責本工程所用的材料(包括甲方限價材料)、半成品、成品的場內運輸及看管、堆放、倉儲、裝卸車的工作,費用自理。
8、乙方項目經理必須參加由甲方組織的工程例會,甲方提前一天通知。
十一、質量標準
1、按照國家有關施工、驗收規(guī)范執(zhí)行,并根據實際情況進行施工安裝,乙方確保工程質量并通過相關政府部門驗收合格。
2、所有材料進場時乙方向甲方提供檢驗報告、合格證,甲方有權進行隨機抽樣并進行送檢,再次檢測費用由乙方承擔。
3、工程質量達不到相關標準的,由乙方按甲方限定的時間返修至達到標準,工期不予延順,并由乙方承擔全部費用。
4、乙方應認真按照標準、檢驗、并按要求返工、修改、承擔由自身原因導致工程質量未達到本合同約定的標準而發(fā)生的費用。
5、隱蔽工程具備隱蔽條件時,乙方進行自檢,并在進行隱蔽前24小時以書面形式通知甲方及監(jiān)理驗收。乙方準備驗收記錄,如驗收合格,甲方及監(jiān)理方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽,驗收不合格,乙方必須在二日內修改完畢至重新驗收合格。
十二、違約責任
1、甲、乙雙方在履行合同期間,任何一方不得無故終止合同,違約方向對方交納人民幣伍萬元違約金。
2、甲、乙雙方在合同期間發(fā)生糾紛,友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可以申請工程所在地的仲裁機構仲裁或直接向合同履行地人民法院提起訴訟。 十三、工期處罰約定:
1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的總工期、日歷天數)或任何允許延長竣工期期限內竣工,則每逾期一天乙方應向甲方支付3000元/天的違約金。
2、為確保工程按期完工,乙方進場后,須按照甲方要求編制詳細的施工組織設計,并按照甲方批復的施工進度計劃進行施工。甲方在支付工程進度款時,若由于乙方的原因造成實際進度遠低于進度計劃時(未達到計劃的90%),甲方有權在支付工程進度款時直接暫時扣除實際與計劃滯后天數的工期違約金(3000元/天),若下一期工程進度款支付時,乙方將工期挽回,甲方將暫時退還上一期工期違約金的80%。若乙方竣工日期滿足甲方要求的竣工日期時,中間付款所扣除的工期違約金將視乙方的配合情況無息退還80~100%;若乙方竣工日期無法滿足甲方要求的竣工日期,且最終延誤的工期大于中間延誤的工期時,竣工決算除按最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金不予退還;若乙方竣工日期無法滿足甲方要求的竣工日期,但最終延誤的工期小于中間延誤的工期時,竣工決算除按最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金按50~80%無息退還。
十四、其他
1、甲、乙雙方遵守社會市場規(guī)則,信守商業(yè)道德,保守商業(yè)機密,相互支付,相互配合。
2、合同中未盡事宜,雙方協(xié)商解決或按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
3、保修期內,乙方接到甲方的維修通知后二十四小時內到場,超過或不來甲方有權請第三方施工,費用從保修金里扣除。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份、乙方執(zhí)兩份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方履行完合同規(guī)定的義務和責任后自行失效。
合同附件:A、雙方確認的預算書
B、甲供材料設備清單
C、雙方簽字確認的材料設備價格表。
甲方(章) 乙方(章)
代表: 代表:
簽訂日期: 年 月 日
工程合同 篇2
甲方(需方):(以下簡稱甲方)
乙方(供方):(以下簡稱乙方)
一、合同內容:甲方向乙方委托 ,同時乙方須向甲方提供如下配套服務:完成該項工作所需人工、材料、機械、管理、維護、保險、利潤、稅金、政策性文件規(guī)定及合同包含所有風險、責任等。
二、價格與支付:
。ㄒ唬┍竞贤瑘髢r以人民幣報價;
(二)乙方所報價格應包括完成該項工作所需人工、材料、機械、管理、維護、保險、利潤、稅金、政策性文件規(guī)定及合同包含所有風險、責任等一切費用,即為合同價一次性包干。
三、養(yǎng)護時間及面積:
1、養(yǎng)護時間: 年月日至年 月 日止
2、養(yǎng)護面積:平方米
四、付款步驟:
。ㄒ唬┖贤瑑r格按此次成交價格執(zhí)行,合同總金額為人民幣(大寫) 元(¥: 元)。投標總價包括完成本項工作所需人工、材料、機械、管理、維護、保險、利潤、稅金、政策性文件規(guī)定及合同包含所有風險、責任等各項應有費用。同時,除非合同條款中另有規(guī)定,否則,乙方所報價格在合同實施期間不因市場變化因素而變動。
(二)合同價款支付及付款方式:每月考核、每季度付款
1、合同簽訂時支付合同金額10%作為履約保證金。
2、履約保證金在養(yǎng)護期滿且養(yǎng)護缺陷更正,并配合新成交單位辦理移交手續(xù)后支付。如成交單位對養(yǎng)護缺陷不予更正,甲方有權另請其他單位更正,所發(fā)生費用在履約保證金中扣除。
3、每季度支付合同價款=成交價/4×當季考核得分折合比率。
。ㄋ模└犊罘绞剑恒y行轉帳。
(五)根據國家現行稅法對甲方征收與本合同有關稅費均由甲方承擔;根據國家現行稅法對乙方征收與本合同有關一切稅費均由乙方承擔。
五、甲方權利和義務
。ㄒ唬└鶕追骄G化養(yǎng)護要求及乙方投標文件中承諾,對乙方提供服務及履行本合同情況實行驗收考核。
。ǘ┮蛲话l(fā)事件及重大活動,甲方需調動乙方人員、設備時,乙方應服從安排予以配合,但因此發(fā)生費用由甲方承擔。
六、乙方權利和義務
(一)乙方根據綠地養(yǎng)護技術規(guī)范、綠化養(yǎng)護質量標準和有關要求,積極主動保質保量地完成綠化養(yǎng)護工作。
。ǘ┙邮懿⒅鲃优浜霞追郊靶袠I(yè)管理部門檢查。
。ㄈB(yǎng)護范圍之外突擊性、突發(fā)性工作,乙方須服從甲方安排,不得無故拖延。
七、綠化養(yǎng)護內容調整
。ㄒ唬┖贤炗喍〞r因實際綠化養(yǎng)護面積與談判采購文件中所述面積有差異,以實際養(yǎng)護面積為準,且不再因此調整合同金額;
。ǘ┰诤贤男羞^程中,若綠化養(yǎng)護面積出現重大變化時,以原合同綜合平均單價和實際增減面積據實調整養(yǎng)護金額。
八、綠化養(yǎng)護基本要求
。ㄒ唬榇_保養(yǎng)護質量,乙方需對成交后綠地落實專人進行動態(tài)養(yǎng)護管理,著裝上崗,全天候作業(yè)。
。ǘB(yǎng)護過程中,乙方必須采取周密安全措施,以避免對人身和財產損害。如因乙方操作不當、養(yǎng)護不當(如蛀干害蟲未及時防治引起枝條砸落)或管理不善而造成人身傷害或財產損失,由乙方自行承擔。
(三)因不可抗拒因素(如由于臺風、暴雨、大雪等自然災害引起樹木突然倒塌,碰線、碰屋、非養(yǎng)護原因造成樹枝傷人、傷物),乙方在接到甲方通知后應迅速組織力量,二小時內到達現場并及時處理,處理費用甲方按實另行核算。
。ㄋ模⿲τ谝曳金B(yǎng)護期間由于養(yǎng)護工作不能及時完成,且造成較大影響,甲方有權安排第三方進行養(yǎng)護,所發(fā)生費用從乙方季度養(yǎng)護費中扣除。
(五)乙方養(yǎng)護期間喬灌花草保存率低于要求,必須在適合季節(jié)及時補植同品種、
同規(guī)格苗木,并確保成活。若乙方未按規(guī)定補植,甲方有權安排第三方進行種植,所發(fā)生苗木費及補植費用從履約保證金中扣除。
九、不可抗力
(一)因不可抗力不能履行合同,根據不可抗力影響,部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發(fā)生嚴重后果,不能免除責任。
(二)合同一方因不可抗力不能履行合同,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成損失,并應當在合理期限內提供證明。
十、合同解除和轉讓
。ㄒ唬┖贤獬
1、甲方和乙方協(xié)商一致,可以解除合同。并報政府采購監(jiān)管部門審查備案。
2、有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
(1) 因不可抗力致使不能實現合同目,未受不可抗力影響一方有權解除合同;
(2) 因合同一方違約導致合同不能履行,另一方有權解除合同。
(3)有權解除合同一方,應當在違約事實或不可抗力發(fā)生之后三十天內書面通知對方 以主張解除合同,合同在書面通知到達對方時解除。
(二)合同轉讓:合同部分和全部都不得轉讓。
十一、合同生效
本合同在雙方簽字蓋章后后即生效。
十二、爭議解決
甲乙雙方因合同發(fā)生爭議,簽約雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十三、其他附則
。ㄒ唬┖贤輸
本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
日期: 日期:
項目負責人: 項目負責人:
工程合同 篇3
甲方:XXXX物業(yè)管理有限公司
乙方:XXXXXX保溫防水工程有限公司
鑒于甲方需對屋面做局部防水補漏施工,雙方依據《中華人民共和國合同法》本著平等互利的原則,并結合本次施工的情況,經雙方友好協(xié)商達成如下合同條款:
一、防水施工
1、工程名稱:甲方樓面防水補漏項目。
2、合作方式:乙方包工包料、包質量、包文明施工等方式。
3、工程量:
C區(qū)屋面縫長243、6米、單價: 12、3元/米。243、6×12、3=3000元,賓館處沉降縫防水處理和雨水溝防水處理1000元。
4、防水施工價格
本次防水施工為雙包方式(包工包料),樓面防水補漏工程造價為3000元,四樓賓館沉降連接縫用雨水溝防水處理造價為1000元,合計工程造價為4000元(大寫:肆仟元正)。此價款為本工程固定造價,甲方無需為本合同的履行另行支付任何費用。
5、在合同簽之日起乙方應在一周之內完成全部工程項目,遇到自然災害或天氣等不可抗拒的原因除外。
6、施工質保
本次防水補漏是根據甲方要求施工,(局部防水補漏不是全部做防水,有一定的施工難度,故雙方達成以下協(xié)議)乙方要認真負責做到精心施工。待施工完成后,如出現滲漏則由甲方提供材料,乙方免費提供人工進行再次維修處理,如再次出現滲漏問題由甲乙雙方友好協(xié)商解決問題。如果此次施工
完成后,經過下雨檢驗不出現任何滲漏,乙方承諾質保期為5年。
6、雙方責任
甲方責任:應保護好做好的成品,在防水施工結束后48小時內,甲方應禁止任何人員在所做防水上面走動,堆放貨物等或其它易破壞防水層的`活動,如防水層遭到人為破壞,后果由甲方負責。
乙方責任:乙方應按施工合同和防水質量要求及防水施工規(guī)范施工,如甲方發(fā)現乙方未按規(guī)定或防水施工規(guī)范施工甲方有權要求乙方重做。
二、施工程序及施工要求
1、將該樓樓面所有裂縫處和伸縮縫進行清理干凈并能達到防水施工要求。
2、將賓館上面沉降縫和應該處理的部位清理干凈并能達到防水施工要求。
3、用進口聚氨酯防水材料對伸縮縫和樓面裂縫處進行灌縫和填補找平處理。
4、等聚氨酯防水材料干后再用SBS防水卷材10公分進行貼縫處理,以保證達到更好的防水滲漏效果。
5、乙方需注意施工安全,乙方在施工過程中必須保護好甲方物品、室內裝飾及甲方其它財產,如有損壞乙方應在甲方規(guī)定期限內恢復原狀或照價賠償;
6、乙方必須采取充分的安全防護措施。如在合同履行中造成人身、財產損害(包括但不限于甲、乙雙方員工及第三人人身、財產損害)及發(fā)生任何意外事故的,均由乙方負完全責任,并負責賠償。
三、付款方式
1、待乙方材料與人工進場施工一天之內甲方向乙方預付工程款1000元。(大寫:壹仟元整)
2、甲方待施工完成后經甲乙雙方驗收合格后,當天向乙方支付工程款2500元(貳仟伍佰元)
3、施工完成并驗收合格后,一個季度內無滲漏甲方向乙方支付質保金500元。(伍佰元)
4、本次施工所有款項全部用現金支付。
5、施工完成后乙方必須向甲方提供與本合同金額相同的正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權拒付該工程款。
四、違約責任
1、甲方無正當理由,逾期支付工程款項的,每逾期一日向乙方支付100元違約金;
2、乙方未按約定期限完成工程施工的,每逾期一日向甲方支付100元違約金,逾期超過5日的,甲方有權單方終止本合同;
3、驗收合格后,如發(fā)生屋面滲漏而乙方未按約定及時處理的,甲方有權另行委托他人處理,所發(fā)生的費用均由乙方承擔。
五、附則
1、合同簽訂后,任何單方面不得擅自修改或單方面終止本合同,雙方另有約定的除外。雙方確認本合同為雙方合作原則。
2、甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議時,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商達不成一致
時,雙方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字蓋章后生效。 備注:
甲方:乙方: 代表簽章: 代表簽章:
年月
年月日 日
工程合同 篇4
單位級別編號:_____________
工程名稱:______________________________________
工程編號:______________________________________
合同編號:______________________________________
發(fā)包人:________________________________________
設計人:________________________________________
發(fā)包人(甲方)與設計人(乙方)經協(xié)商一致簽訂本合同,合同條款如下:
第一條合同簽訂依據
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》和《建設工程勘察設計管理條例》。
1.2國家及北京市有關建設工程勘察設計管理的其他法規(guī)和規(guī)范性文件。
1.3建設工程批準文件。見附件一。
1.4城市規(guī)劃管理部門批準文件。見附件二。
第二條工程設計項目的設計階段、內容、規(guī)模、投資,雙方相互提交的設計資料與設計文件。
2.1設計內容涵蓋甲方委托的該工程項目及項目中應包括的各專業(yè),具體內容應以可行性研究報告、設計任務書、中標標書、雙方認可的設計方案為準,如有需要補充的內容或仍有選擇余地的問題,如結構形式、工藝、施工方法對設計的特定要求等可另行約定。
2.2發(fā)包人向設計人提交的設計資料見附表一,設計人向發(fā)包人提交的設計文件詳見附表二,設計階段、規(guī)模、投資見附表三。
第三條設計收費及支付辦法
3.1本工程設計收費按照國家和北京市現行收費標準執(zhí)行。發(fā)包人要求設計人超出國家主管部門規(guī)定的設計周期趕工提供設計圖紙的,設計人可以收取最高不超過設計費三分之一的趕工費,趕工費數額為______________________元。
3.2本工程設計收費詳見附表三。本合同簽訂時發(fā)包人向設計人支付估算設計費總額的20%作為定金,設計合同履行后,定金可以抵做工程設計費。
3.3設計人向發(fā)包人提交初步設計文件時,發(fā)包人向設計人撥付應付設計費總額的30%(不含定金)。
3.4設計人向發(fā)包人提交施工圖設計文件時,發(fā)包人向設計人按設計概算確定的設計費結清全部工程設計費。
3.5對采用新技術、新工藝、新設備、新材料,有利于提高建設項目經濟效益、環(huán)境效益和社會效益的,發(fā)包人和設計人可以在上浮25%的幅度內協(xié)商確定收費額。
3.6設計周期超過12個月時,設計人與發(fā)包人可根據不同階段完成的工作量增加設計費付款次數,金額與時間另行約定。
3.7工程設計費用中不包括高大空間的風洞試驗費用、幕墻檢測費用、設計采用新結構新技術時發(fā)生的必要試驗費用及其發(fā)生的各種設計審查費用。
3.8鋼結構工程加工詳圖和各類幕墻詳圖均由鋼結構加工單位和專業(yè)公司負責完成。
第四條雙方責任
4.1發(fā)包人責任
4.1.1如期向設計人提交本合同附表二規(guī)定的有關建設文件和設計資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。發(fā)包人對所提供資料的合法性、完整性、正確性及有效性負責。發(fā)包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
4.1.2按約定的日期和數量付給設計人工程設計合同定金、工程設計費和約定的趕工費。
4.1.3本工程建筑材料、設備的加工訂貨如需設計人員配合時,所需費用由發(fā)包人承擔。
4.1.4負責本工程各階段設計文件向規(guī)劃設計管理部門的送審報批工作,并負責將報批結果書面通知設計人。
4.1.5在不增加工程設計費總額情況下,發(fā)包人有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目,協(xié)助設計人辦理技術合同中應由發(fā)包人辦理的有關手續(xù)。技術合同可作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4.1.6發(fā)包人要求設計人進行現場設計或派赴施工現場的設計人員時,應向設計人正式發(fā)出邀請書,并且負責設計人必要的工作條件,所需費用由發(fā)包人負擔;發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。上述費用不計入工程設計費總額之中。
4.2設計人責任
4.2.1設計人應按國家規(guī)定的技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的.設計要求進行工程設計,按合同規(guī)定的內容、進度要求及國家規(guī)定的文件份數提交質量合格的設計文件,并對其負責。
4.2.2設計人在其設計文件中應注明本工程合理使用年限。
4.2.3負責本合同工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎、主體結構(和主要隱蔽工程)和竣工質量驗收。
第五條工程設計版權
本工程的設計版權屬設計人所有,發(fā)包人有責任對此給予保護,保護內容應包括投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算機軟件和專有技術。未經設計人同意,發(fā)包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制、向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應負法律責任,設計人有權向發(fā)包人提出索賠。
第六條設計變更與違約責任
6.1由于發(fā)包人變更計劃任務書、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等,給設計人造成設計返工時,雙方需重新商定提交文件的日期,返工前發(fā)包人要按實際返工工日向設計人支付費用或出具支付返工費用具體金額承諾,每人每工日按壹千元計算。如因上述變更導致重新設計的,則按本合同第七條7.3款執(zhí)行,結清已完成工作量的設計費,終止本合同關系,重新簽訂合同。
6.2由于發(fā)包人提交設計所需資料及文件超過規(guī)定期限15天以內,設計人按本合同規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
6.3發(fā)包人未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時發(fā)包人從應付設計費之日的次日起計算,每延誤一天,向設計人按應付該階段工程設計費的___________支付違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行后繼階段工作,并以書面形式通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停建、緩建,發(fā)包人在事件發(fā)生之日后15日內按7.4條款向設計人結算設計費。
6.4發(fā)包人違反本合同第五條約定,應向設計人支付違約金,其金額為發(fā)包人向設計人應支付全部設計費的兩倍,并承擔其他相應的法律責任。
6.5由于設計人原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時,設計人應從提交文件之日的次日起計算,每延誤一天,減收該設計階段設計費的___________作為違約金。
6.6設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人的錯誤造成工程質量事故損失時,設計人除負責采取補救措施外,應減收、免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的,根據損失的程度和設計人責任大小賠償發(fā)包人實際發(fā)生的部分經濟損失,賠償金額依據質量事故鑒定機構所確定的事故責任度進行,也可在質量事故發(fā)生后由雙方協(xié)商確定。
6.7發(fā)包人不履行合同時,設計人不返還定金,且發(fā)包人應按設計人實際完成工作量支付設計費;設計人不履行合同時,應雙倍返還發(fā)包人定金,同時返還已收取的設計費。
第七條合同生效、中止與結束
7.1本合同經雙方加蓋公章,并由法定代表人簽章或起授權的代理人簽方為有效。授權委托文件為本合同的一部分。本合同生效日期以雙方中最后一方簽(或蓋章)的日期為準。
7.2本合同生效后,設計人負責將合同送北京市勘察設計管理處備案,建設工程批準文件和城市規(guī)劃管理部門批準文件不全時,發(fā)包人應提供齊全;雙方認為必要時,可辦理公證。
7.3雙方因故需變更或終止本設計合同時,應提前15天書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件。未達成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
7.4因發(fā)包人原因要求中途停止設計工作的,已付定金不退還;當設計工作進行該設計階段不足一半時,發(fā)包人應支付該設計階段設計費的一半;設計工作進行到該設計階段超過一半時,發(fā)包人應支付該設計階段全部設計費。同時,按本條7.3款辦理,結束本工程雙方合同關系。
7.5本合同以設計人向發(fā)包人提供本合同規(guī)定的全部工程設計文件,發(fā)包人按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,終止本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第八條不可抗力
本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,雙方可協(xié)商解決,不受本合同有關條款的約束。
第九條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,向北京市規(guī)劃委員會申請調解,調解不成時,采取下列第()種方式解決:
1.向北京仲裁委員會申請仲裁;
2.向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁(限涉外合同);
3.向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條未盡事宜
本合同未盡事宜由雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。雙方簽訂的有關協(xié)議及雙方承諾的往來電報、電傳、傳真、會議記要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條附加條款
本合同附加條款如下:___________________________________________________
第十二條合同文本
本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙雙方各執(zhí)正本_______份,甲方執(zhí)副本_______份,乙方執(zhí)副本_______份,其中送管理部門________份備案,需公證或投保時可適當增加副本。
合同簽訂地點:北京市
發(fā)包人(公章):_____________ 設計人(公章):______________
法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________
授權簽約代表:_______________ 授權簽約代表:________________
單位地址:___________________ 單位地址:____________________
郵政編碼:___________________郵政編碼:____________________
開戶銀行:___________________ 開戶銀行:____________________
開戶賬號:___________________ 開戶賬號:____________________
___________年______月______日____________年______月______日
北京市規(guī)劃委員會制定
北京市工商行政管理局監(jiān)制
二〇〇二年七月
填寫合同須知
一、凡在北京地區(qū)進行建設工程設計的發(fā)包人和設計人,可使用本合同文本;
二、使用本合同文本時,可對條款進行必要的補充;
三、本合同附件填寫完畢附于合同后,雙方應加蓋騎縫章;
四、單位級別編號按北京市勘查涉及管理處統(tǒng)一編號填寫,本合同工程編號和合同編號由設計人編排;
五、本合同文本由北京市規(guī)劃委員會制定,北京市工商行政管理局監(jiān)制,任何單位和個人不得自行翻印。
附表一
發(fā)包人應以書面形式提交下列建設文件及設計資料
序號
文件內容
文件提交日期
備注
1
2
3
4
5
6
附表二
設計人應按約定周期提交下列設計文件
序號
文件內容
文件提交日期
備注
1
2
3
4
5
6
備注:本工程設計依次初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規(guī)定的設計周期,并考慮發(fā)包人對該項目工程的實際要求以及設計人的可能,經雙方共同協(xié)商約定。
設計文件提交日期在雙方簽訂同時若不能確定,則可待設計工作進行到可確定時,雙方另行簽訂《階段設計協(xié)議書》,作為本合同的附件執(zhí)行。提交設計文件的份數以國家物價局和建設部的規(guī)定為準,超出部分另行收
附表三1
設計項目收費表
序號
項目名稱
面積(㎡)
層數
投資(萬元)
等級
收費基價(萬元)
調整系數
設計收費金額
專業(yè)
復雜
附加
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合計
備注:
1.本合同設計費暫按發(fā)包人委托的投資估算確定,設計收費結算以設計人實際完成的設計投資額為基數計算并據此進行結算。
2.本合同簽訂時,按估算設計費的_________%收取合同定金。本合同定金為__________________元。
附表三2
工程項目設計內容、規(guī)模、投資及收費表
工程名稱:設計階段:總規(guī)模:總投資:
序號
子項名稱
規(guī)模
投資
設計費
其他費用
費用合計
增加圖紙文件費用
各類費用小計
備注:
1.本表凡是估算費用在費用結算時按概算設計費及實際發(fā)生的費用結算
2.設計收費標準按國家現行標準執(zhí)行,需商定的寫入本合同附加條款。
工程合同 篇5
發(fā)包方(甲方):______________
代表人:_______________________
設計方(乙方):______________
設計等級證書:________________
鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作,為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛,特訂立本合同規(guī)范雙方的行為,具體如下:
第一條工程概況
1、工程地點:____________________
2、設計項目:____________________
3、設計內容:____________________
4、承包方式:____________________
第二條設計依據
甲方在訂立合同時,應交付給乙方委托書及項目相關的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委托書后,應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發(fā)生困難而變更設計時,乙方應預先征得甲方同意,但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。
2、本合同簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收后,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后,甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對于本合同中乙方提交的`所有圖紙負有保密的義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動,也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況,必須終止本合同,應書面通知乙方,并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一并賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致合同無法履行的,須終止合同的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協(xié)商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本合同約定事項有所爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本合同自雙方簽字后生效,合同規(guī)定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
工程合同 篇6
一、案件要旨
本案要旨為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據:訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據,以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算! 該結算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容; 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數額,不包括原告本案所起訴的數額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數額記不清,并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院(20xx)孟民一初字第21號,河南省洛陽市中級人民法院(20xx)洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,合計工程結算數額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數額,不包括原告本案所起訴的數額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張,共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據,按照庭審中原告提供的相關證據,對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元,超出部分,證據不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為:洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時,形成的'結算協(xié)議書一式二份,楊治安一審庭審時出示了該結算協(xié)議書原件,現洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數額記不清,并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協(xié)議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元,一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元,楊治安并未提起上訴,視為其認可該49550元工程款數額,故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人,不能代表其公司,以及閆水利不是其公司職工的主張,其并未提供證據證明,而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名,故對此上訴主張,法院不予采信。()綜上,上訴人的上訴理由,不能成立,依據《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(二)依照法律規(guī)定,雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的,告知原告向仲裁機構申請仲裁;
。ㄈ┮勒辗梢(guī)定,應當由其他機關處理的爭議,告知原告向有關機關申請解決;
。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣,告知原告向有管轄權的人民法院起訴;
。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經發(fā)生法律效力的案件,當事人又起訴的,告知原告按照申訴處理,但人民法院準許撤訴的裁定除外;
。┮勒辗梢(guī)定,在一定期限內不得起訴的案件,在不得起訴的期限內起訴的,不予受理;
。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調解和好的離婚案件,判決、調解維持收養(yǎng)關系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內又起訴的,不予受理。
工程合同 篇7
發(fā)包人(全稱):___________有限公司
承包人(全稱):___________集團有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________________________
工程地點:________________________
工程內容:土建、裝飾、機電安裝及室外附屬工程
工程立項批準文號:____________________
資金來源:自籌
承包范圍:______________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:
1 除地下室鋼筋混凝土結構工程外,土建、機電、幕墻、高檔裝飾、景觀等全部工程內容。其中:
1.1 土建施工承包范圍為________建筑設計院有限公司設計的“_______一期工程”施工圖紙范圍內的除地下室鋼筋混凝土結構工程外的土建主體工程、建筑屋面部分圖紙范圍內的除地下室鋼筋混凝土結構工程外的土建主體工程、建筑屋面部分工程、初步裝飾裝修工程。
1.2 機電安裝、幕墻、高檔裝飾、景觀等其他專業(yè)工程,待發(fā)包人通過招標等形式確定專業(yè)承包商后,納入本合同承包人的總承包施工范圍。
2 凡發(fā)包人另行招標的其他項目,在同等條件下優(yōu)先選用本合同承包人。
3 工程師指令經發(fā)包人同意的其他項目。
發(fā)包人如有正當理由時,保留對以上工程承包范圍根據具體情況對上述承包范圍進行調整的權利。
三、合同工期:
開工日期:_________年________月_______日(暫定)
竣工日期:_________年________月_______日
合同工期總日歷天數928天(暫定),詳細分期交付工期約定見專用條款。
四、質量標準
工程質量標準:各分部分項工程滿足國家、省市現行的各項質量驗收規(guī)范標準的要求,工程總體質量符合《建筑工程驗收統(tǒng)一標準》(gb 50300—20xx)的.規(guī)定。
質量目標:確保市優(yōu),爭創(chuàng)國優(yōu)。
五、合同價款
金額(大寫):暫定 陸億零捌拾捌萬 元(人民幣)
。ぃ60088萬元(暫定)
此價款為暫定價,發(fā)包人支付承包人按照本合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔保修責任的款項以雙方確認的價款為準。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程預算書
9.其他合同附件
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他其他當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:_______年_______月______日
合同訂立地點:__________________________
本合同雙方約定:雙方簽字蓋章并經政府部門備案后生效。
發(fā)包人:_______________(公章) 承包人:_______________(公章)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委托代表人:__________________ 法定代表人:__________________
電話:________________________ 電話:________________________
傳真:________________________ 傳真:________________________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:____________________
帳號:________________________ 賬號:________________________
郵政編碼:____________________ 郵政編碼:____________________
工程合同 篇8
甲方:××××機械廠
乙方:x x省x x縣建筑公司
根據《中華人民共和國合同法》,經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同條款,共同遵守。
1.工程內容:甲方原有廠房(均系平房)肆仟平方米(4000平方米),()現擴建到捌仟肆佰平方米(8400平方米),其中拆除貳仟平方米(20xx平方米)。新廠房要求四層鋼骨水泥結構(詳另見圖紙)。
2.工程進度:首期工程叁仟陸佰平方米(3600平方米)要求在x x x x年10月底完成。其余貳仟捌佰平方米(2800平方米)在x x x x年8月前全部完成。
3.建筑費用:全部建筑工程費用壹佰肆拾萬元(140萬元)(詳另見清單),所有建筑材料及費用均由乙方負責。訂立合同后甲方先付給乙方總工程費用中的`捌拾萬元(80萬元),余款陸拾萬元(60萬元)在廠房建成驗收后十天內全部付清。
4.違約責任:廠方如不能按期付款,每超過一天應按總工程費用(即140萬元)的千分之壹作為賠償金付給建筑公司;建筑公司如不能按期完成施工任務,每超過一天,廠方在總工程費用(140萬元)中扣除千分之壹作為賠償金。
5.施工人員的人身安全由乙方負責。
6.本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,公證機關一份。
附:1.工程建筑圖
2.工程費用清單
甲方:(章)乙方:(章)
單位地址:單位住址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
電話:開戶銀行:
賬號;
電話:
X X X X年X月X日
鑒(公)證機關意見(章)
經辦人:(簽名)
X X X X年X月X日
工程合同 篇9
甲方:
乙方:
現有東莞市中堂鎮(zhèn),下蘆村,中南區(qū)十巷1號房,由甲方承包給乙方拆除,為保證此房屋的拆除工作順利完成,和甲、乙雙方的.利益不受損失,經甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款:
一、拆除范圍:東莞市、中堂鎮(zhèn)、下蘆村中南區(qū)十巷1號房的土建部份和基礎,拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。
二、材料所歸:本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有,磚塊由甲方向乙方購買,價格為每塊兩角錢。
三、拆除費用:甲方補給乙方拆除人工壹仟陸佰圓整(1600元)。
四、安全責任:所有安全責任由乙方承擔。
五、付款方式:工地完工后,甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,共同遵守,經甲、乙雙方簽字后合同生效。
甲方簽名: 乙方簽名:
年 月 日