- 安裝承攬的合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
【推薦】安裝承攬合同15篇
隨著人們法律意識的加強,能夠利用到合同的場合越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家整理的安裝承攬合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
安裝承攬合同1
定作人(委托方):(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方):(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,本著平等自愿、誠實守信原則,雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱
乙方承攬的中國聯(lián)通黎平縣水口鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點(貴州省黎平縣水口鎮(zhèn)紀信村到南江村境內(nèi))
第三條:工程價款及付款方法
1、工程價款按量計價,其中電纜按1元每米計價,上述計價均按人民幣計價。
甲方應于竣工驗收后當日內(nèi)將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。
第四條:工程期限
施工期限為20xx年10月 3日開始至20xx年 10月13日結(jié)束,施工期限為10個日。
第五條:工程質(zhì)量標準
乙方安裝的工程質(zhì)量應符合國家標準及地方的規(guī)定,同時也應符合甲方的要求。
第六條:承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料,乙方準備施工設備及相應人員,甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現(xiàn)場,施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負責組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務。
第八條:乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后,應嚴格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關保險,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工,按期竣工?⒐ず,五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導致乙方工期延長,乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的',乙方負責賠償同種規(guī)格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應按日支付違約金,每日違約金為合同總價款的1‰、
3、乙方應按期完工,未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔違約金人民幣:20000元整。
(大寫:貳萬元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。第十一條:乙方簽字確認的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方:(簽字并蓋章)______
乙方:(簽字并蓋章)______
安裝承攬合同2
建設單位:(以下簡稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
施工單位:(以下簡稱承包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條建筑面積:
第四條工程價款及付款方法:
第五條工程期限(開工、竣工時間)
第六條工程質(zhì)量標準
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第七條承包形式及材料設備供應
第八條發(fā)包方義務:
1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認。
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條承包方義務:
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的'情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務;不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認:發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由,對發(fā)包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
安裝承攬合同3
甲方:_________________廣告裝飾有限責任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬________米,高________米的廣告位廣告布安裝,時間為________年________月________日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的'材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
安裝承攬合同4
甲方:(發(fā)包方)________
乙方:(承包方)________
附:身份證復印件電話號碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
裝修施工地點:___________________________________________
2、工期:_______年___月___日至_______年___月___日
本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的`,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關質(zhì)量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、。乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、。未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付%
2、乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6、)后期燈具的安裝
工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:總價結(jié)算:元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
2、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48、小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
。ㄒ唬┍竞贤(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
。ǘ┮曳皆诒竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D(zhuǎn)包。
。ㄈ┍竞贤皇絻煞,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
。ㄋ模┖贤行谥羅____________________。
。ㄎ澹┧姽こ瘫P弈,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
。┖贤炗喌兀糊堮R潭區(qū)王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字(蓋章):________
乙方簽字(蓋章):________
________年________月________日
注:每頁簽名、蓋章
安裝承攬合同5
甲方:________
地址:________
傳真:________
電話:________
乙方:________空調(diào)工程有限公司
地址:________
傳真:________
電話:________
聯(lián)絡人:________
部門:________
聯(lián)絡人:________
部門:________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣
第六條:付款辦法
1、乙方銀行賬戶:________
戶名:________
銀行名稱:________
賬號:________
2、本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣。
3、保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
4、經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款
1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件
1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的.商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
7、第1款所述的所有相關數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
本條中關于圖書附件的約定要注意:
1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;
2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
2、履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
2、甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度
1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
2、乙方應在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工,乙方不得拒絕。
。ù藯l約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
2、乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務;如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內(nèi)作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質(zhì)條款
11、乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關許可證照。
12、乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
13、乙方應設專門負責的工程品質(zhì)管理組織,其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關權利范圍。
14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
15、乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
。1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
。2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;
。ㄈ缂追阶兏蛟黾庸こ谭秶、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)
第十六條:保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款
1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
2、乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
3、違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
2、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
3、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
4、一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
。ㄈ缂追綘I業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:________
甲方:________
有權簽字人:________
________年________月________日
乙方:________
有權簽字人:________
________年________月________日
安裝承攬合同6
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:_________。
3、承包方式:
4、承包范圍及內(nèi)容:
二、工程工期
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓:5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。
。2)2#樓:4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。
。3)3#樓:5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應及質(zhì)量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的`計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質(zhì)量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結(jié)算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
乙方:(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
簽訂時間:年_________月_________日
安裝承攬合同7
訂立合同雙方:
建設單位:________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:________
第二條:工程地點:________
第三條:________
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計:____元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經(jīng)驗收合格后,甲方在三日內(nèi)將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(____年____月____日——____年____月____日)
第六條:工程質(zhì)量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂?shù)亩伟徇\.
第八條:發(fā)包方義務:
1、甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
5、負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務
1、按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。
5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產(chǎn)的.相關規(guī)定執(zhí)行,防止質(zhì)量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)________
承包方:(蓋章)________
法定代表人:_____
法定代表人:______
身份證號:________
身份證號:________
地址:________
地址:_________
開戶銀行:______
開戶銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
安裝承攬合同8
甲方:
乙方:
地址:
地址:
傳真:
傳真:
電話:
電話:
聯(lián)絡人:
部門:
聯(lián)絡人:
部門:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:______________(下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:______________(詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”),并自開工日起計_______個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣______________元
第六條:付款辦法
6.1乙方銀行賬戶:
戶名:
銀行名稱:
賬號:
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之_______%,即人民幣_______。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
(本條中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度
11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工,乙方不得拒絕。
。ù藯l約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務;如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內(nèi)作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的.,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3乙方應設專門負責的工程品質(zhì)管理組織,其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關權利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
。1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
。2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日_______元向乙方計付損失費用;
。3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)
第十六條:保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期_______年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為_______年,供熱與供冷系統(tǒng),為_______個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
。ㄈ缂追綘I業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:
甲方:
乙方:
有權簽字人:
有權簽字人:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
安裝承攬合同9
合同編號:________
訂立合同雙方:________
定作人:___________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______ 簽約人:________
定作人承辦單位:______聯(lián)絡人:_______聯(lián)系電話:_______
定作人機構(gòu)地址:_________傳真電話:_______
承攬人:______(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:________簽約人:________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________生產(chǎn)報刊亭許可證明:________
承攬人機構(gòu)地址:________聯(lián)系人:______聯(lián)系電話:________
銀行開戶許可證:________ 開戶行:______帳戶:_______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:XX萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于XX平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于XX%,使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、佟⒔回洉r間:乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在XX日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,XX年內(nèi)免費進行保修,超過XX年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的.額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(XX元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付XX ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________ 乙方:_________
簽約人:_________ 簽約人:_______
簽約地點:____________ 簽約地點:____________
簽約日期:____年____月____日 簽約日期:____年____月____日
安裝承攬合同10
建設單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發(fā)包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
承包方:(蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開戶銀行:______
開戶銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
安裝承攬合同11
甲方:________
乙方:________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務:
甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有
2、甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
甲方有權隨時對乙方的安裝技術質(zhì)量和服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。
甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。
乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):
必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的.空調(diào)安裝承包費的明細,并在隔月10日前結(jié)清所有費用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費,所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進行。
2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機元/臺2P柜機/臺3P柜機/臺5P柜機元/臺
3、下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2、乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3、甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:
電話:電話:
日期:日期:
安裝承攬合同12
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
2、工程地點:_________。
承包方式:
承包范圍及內(nèi)容:
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓:513792㎡×_________元/㎡=_________元。
。2)2#樓:477042㎡×_________元/㎡=_________元。
。3)3#樓:560736㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%,剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應及質(zhì)量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬
甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬
遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的'相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質(zhì)量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結(jié)算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
乙方:(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
簽訂時間:年_________月_________日
安裝承攬合同13
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
。、空調(diào)、熱水器等設備安裝;
。病⒈芾捉拥;
。、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
。、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的',乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
。、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
。础⒁曳绞┕み^程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
。、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時間:20xx年xx月xx
安裝承攬合同14
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發(fā)包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作, 負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、 ______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
安裝承攬合同15
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
。薄⒖照{(diào)、熱水器等設備安裝;
。、避雷接地;
。、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào): 元/臺,熱水器: 元/臺,本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
。、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的.監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
。、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
。丁⒈竞贤皇絻煞,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方:___________________乙方:___________________
聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:
簽約時間:20xx年 月 日
【安裝承攬合同】相關文章:
安裝承攬合同10-08
安裝報刊亭承攬合同12-01
安裝承攬合同15篇12-13
安裝承攬合同(15篇)01-27
承攬加工安裝報刊亭合同10-26
廣告制作與安裝加工承攬合同11-12
安裝承攬合同通用15篇01-31
承攬的合同10-15
承攬合同01-02