【熱門】工程施工合同
隨著人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程施工合同1
發(fā)包單位：_____________(以下簡稱甲方)
承包單位：_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，促進(jìn)雙方共同搞好配合與協(xié)作，保證工程按質(zhì)按量按時完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱：_____________
2.工程地點：_____________
3.工程施工范圍及內(nèi)容：_____________
4.工程造價：_____________
本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工，于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應(yīng)及時協(xié)商，以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調(diào)整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應(yīng)
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內(nèi)采購合格產(chǎn)品。
3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)。
第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計變更
1.乙方在組織施工過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。建立健全施工質(zhì)量保證體系，認(rèn)真填寫單元工程質(zhì)量評定表。加強施工質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.各工程項目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按設(shè)計進(jìn)行施工，不得降低標(biāo)準(zhǔn)。
3.建筑材料質(zhì)量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求，不準(zhǔn)使用不符合質(zhì)量要求的材料，如有違反，甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細(xì)砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質(zhì)量要求：砼標(biāo)號必須達(dá)到設(shè)計要求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第五條工程的支付
1.工程預(yù)付款：工程開工后，甲方不支付進(jìn)度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結(jié)算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結(jié)算和保修
1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗收。
2.工程結(jié)算：乙方按甲方驗收合格的'工程，結(jié)算甲方認(rèn)定的實際工程量。憑甲方工程技術(shù)負(fù)責(zé)人所開出的驗收結(jié)算清單，乙方開具建安發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。
第七條工傷事故
乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴(yán)格操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負(fù)責(zé)。
第八條違約責(zé)任
1.工期：竣工時間超過合同規(guī)定時間后，甲方有權(quán)從第十天開始，每天罰款工程結(jié)算款價的5%。
2.按本合同規(guī)定，乙方若違約，甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。
第九條合同份數(shù)及有效期
1.本合同一式四份，乙方執(zhí)一份，甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位(甲方)：(簽章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負(fù)責(zé)人：(簽名)_____________
承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負(fù)責(zé)人：(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區(qū)方施工建設(shè)。
二、工程結(jié)構(gòu)：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質(zhì)量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預(yù)結(jié)算方式計算，在承包范圍內(nèi)設(shè)有任何預(yù)算外資金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準(zhǔn)，乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完工，如有拖延，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
五、承建內(nèi)容：
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規(guī)設(shè)計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內(nèi)墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內(nèi)墻涂料外，內(nèi)墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認(rèn)可的外墻磚。所有工程質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標(biāo)準(zhǔn)安裝施工。乙方負(fù)責(zé)強電弱電的電線盒、按線盒、開關(guān)盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關(guān)箱、開關(guān)、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負(fù)責(zé)安裝保管。
六、施工安全：
1、慚方應(yīng)遵守工程建設(shè)和施工安全管理規(guī)定。嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工。指派專人負(fù)責(zé)，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全培訓(xùn)，切記安全
第一，人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業(yè)人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔(dān)，任何安全事故帶來的經(jīng)濟(jì)損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，立即上報有關(guān)部門，同時按政府有關(guān)部門要求處理，事故發(fā)生的費用一切由乙方承擔(dān)。
七、工程價款：
八、工程款支付方式：
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進(jìn)行開工建設(shè)。
2、基礎(chǔ)完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達(dá)
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內(nèi)，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質(zhì)量保證金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內(nèi)由乙方承擔(dān)，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設(shè)備工具、模板等生產(chǎn)生活設(shè)施均由乙方自備，乙方應(yīng)聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設(shè)，乙方應(yīng)與工程管理人員多交流，多溝通，協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系，確保工程的'順利進(jìn)行，工程項目用電、用水費由乙方承擔(dān)，并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責(zé)任：
1、乙方必須在規(guī)定的時間內(nèi)完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應(yīng)付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權(quán)另請施工隊伍進(jìn)場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
十
一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同3
甲方：
乙方：
應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設(shè)計、制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的設(shè)計制作安裝。
二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標(biāo)牌一覽表》
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議
六、其它：
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
簽約日期：
工程施工合同4
原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負(fù)擔(dān)。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的'某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同5
甲方：______省_____市_____建筑公司 乙方：_____（身份證：____________________）
為優(yōu)質(zhì)、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術(shù)方面的工作承包給乙方，并達(dá)成以下協(xié)議：
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）
二、工程技術(shù)承包范圍
1）工程施工復(fù)測及相關(guān)資料編制。
2）工程施工放樣及相關(guān)資料編制。
3）工程試驗及相關(guān)資料編制。
4）工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制。
5）工程計量及相關(guān)資料編制。
6）工程變更及相關(guān)資料編制。
7）工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場管理。
8）工程施工工藝及工序的控制。
9）工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1）從甲方通知乙方人員進(jìn)場復(fù)測開始至工程交工為止。
2）雙方擬定施工合作時間為_____個月，即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____個月。
3）以上合同工期，包括施工復(fù)測時間、雨季及因建設(shè)方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4）竣工資料編制時間為_____個月。
5）若因建設(shè)方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
6）如工期超出_____個月，甲方應(yīng)支付乙方超出工期的.工程技術(shù)費。
四、工程技術(shù)承包費用
1）施工投標(biāo)工程技術(shù)費：甲方投標(biāo)工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2）工程變更增加工程技術(shù)費：在施工過程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3）工程中的非計量增加工程技術(shù)費：按該款項_____%計。
4）前兩項總計所產(chǎn)生的技術(shù)費若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方_______元人民幣；若超出則按前兩項計算。
5）工程延期費：超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術(shù)費。
6）施工復(fù)測費：__________元人民幣/每公里。
7）竣工資料編制費：__________元人民幣。
工程施工合同6
甲方：
乙方：
為確保工程項目順利完工，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，并在此基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：
1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內(nèi)容包括：環(huán)境協(xié)調(diào)、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標(biāo)志、后期養(yǎng)護(hù)及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價： 元(大寫 元)。
3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。
4、工程質(zhì)量：乙方必須按照公路工程相關(guān)項目的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程要求施工，認(rèn)真選擇施工方案及施工工藝，對關(guān)鍵工序的施工方法和工藝，必須報經(jīng)甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質(zhì)量乙方負(fù)全部責(zé)任。
5、工程安全及法規(guī)制度
�、�、合同簽訂后由甲方安全、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對施工現(xiàn)場進(jìn)行移交，乙方應(yīng)對全部施工現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的適應(yīng)性、穩(wěn)定性和安全性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
�、凇⒁曳皆诤贤瑘�(zhí)行期間，應(yīng)對工程中的所有結(jié)構(gòu)、材料、設(shè)備、臨時工程等進(jìn)行積極保護(hù)，如因管理不善造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部自理和承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
�、邸⒁曳綉�(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，并做到安全生產(chǎn)、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設(shè)備及其它財產(chǎn)損失事故等，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理并將事故處理結(jié)果向建設(shè)單位書面匯報，甲方不負(fù)任何責(zé)任，也不支付任何費用。
�、�、爆破人員必須持有機關(guān)核發(fā)的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴(yán)格實行領(lǐng)發(fā)制度，絕對不能流向其它工地或他人。
�、荨⒑贤瑘�(zhí)行期間，乙方應(yīng)自覺遵守國家、地方政府及有關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)和制度，否則產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)，乙方應(yīng)按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定及時上繳應(yīng)承擔(dān)的各種稅費。
⑥、乙方在施工期間所發(fā)生的`外部環(huán)境由乙方自行處理，必要時甲方予以協(xié)助，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
6、工程結(jié)算及支付
�、�、工程中期借款額度以上月實際進(jìn)度并檢驗合格工程價款的60%。
�、�、工程完工后一個月內(nèi)辦理工程價款結(jié)算手續(xù)。
7、其它：
�、�、本協(xié)議為總價合同，合同執(zhí)行期間單價不予變更。
②、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份。
�、�、本協(xié)議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進(jìn)場交付后完畢。
�、�、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，并訂立補充條款為準(zhǔn)。
8、附件：施工圖紙及及材料供應(yīng)。
8.1、合同簽字后，由建設(shè)單位提供圖紙壹份，未經(jīng)同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負(fù)責(zé)采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔(dān)任何費用，對進(jìn)場的材料應(yīng)按照規(guī)范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應(yīng)及時清除施工現(xiàn)場。材料試驗由施工員現(xiàn)場取樣，所發(fā)生的一切費用由乙方自理。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
____年____月____日____年____月____日
工程施工合同7
甲方：______________________________________
乙方(施工責(zé)任方)：________________________
甲方承建之________________，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容
按施工圖紙設(shè)計方案各站點、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容，具體為：站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程。
二、方式
甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進(jìn)行結(jié)算，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的________%為施工責(zé)任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須確保進(jìn)場人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3、乙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任：
(1)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場進(jìn)度，審核完成工程量，申報預(yù)決算，申請撥付工程款。
(3)負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及部門進(jìn)行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。
2、乙方責(zé)任：
(1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達(dá)到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任。
(3)工人進(jìn)入施工現(xiàn)場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計，由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進(jìn)度安排；班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔(dān)。
(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標(biāo)志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé)，相關(guān)費用由乙方自承擔(dān)。
(7)乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及公司聲譽，甲方可責(zé)令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé)。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。
(9)乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。
五、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達(dá)到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔(dān)，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟(jì)全部由乙方負(fù)責(zé)賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的`時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按結(jié)算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進(jìn)度，每月或每一單項工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款，到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)，返修費用由乙方承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知________日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本責(zé)任收無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本責(zé)任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。
九、甲方對本責(zé)任書上述各條款具有解釋權(quán)。
十、本責(zé)任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
該責(zé)任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________乙方(施工責(zé)任方)：______
代表：________________代表：____________________
經(jīng)辦人：______________施工責(zé)任人：______________
________年____月____日________年______月______
工程施工合同8
甲方：_______________
乙方：_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：
_______________護(hù)坡工程
二、工程地點：
_________________________
三、工程內(nèi)容：
護(hù)坡總體積：長_____×寬_____×高_(dá)____ = ____________。
護(hù)坡總投資__________元。
四、合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定工作日為_____天，自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫_______________整，￥__________元。
2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協(xié)調(diào)、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認(rèn)：施工過程中，若工程量變更，根據(jù)上述單價另行簽訂補充協(xié)議，或工程變更單。
4、支付方式：工程完工后，付給合同總價_____%，余款按規(guī)定竣工驗收后_____日內(nèi)全部支付。
六、甲方義務(wù)
1、按時向承包人撥付工程款。
2、工程文明生產(chǎn)中涉及環(huán)保、衛(wèi)生以及社會治安等問題由發(fā)包人負(fù)責(zé)解決且工期順延。
七、乙方義務(wù)
1、在本合同簽訂生效后二天內(nèi)向甲方提交該項目施工方案及進(jìn)度計劃。
2、自覺接受發(fā)包人及有關(guān)主管部門的管理、監(jiān)督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗;接受發(fā)包人及有關(guān)主管部門日常對機械設(shè)備、材料質(zhì)量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。
3、在施工過程中按發(fā)包人統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按發(fā)包人標(biāo)準(zhǔn)化工地要求設(shè)置標(biāo)牌，搞好工區(qū)的管理，做好職責(zé)區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
八、施工安全
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的.責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔(dān)。
九、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過10日，甲方有權(quán)單方面解除合同。
十、其他
本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當(dāng)發(fā)生時甲乙雙方互相協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同9
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
簽約時間：_________________
簽約地點：_________________
為了保證_____________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點：_____________
四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________
七、工程價款：_________________共計人民幣元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質(zhì)保金______元，質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期：_________________年。
十、雙方的責(zé)任義務(wù)
(一)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
2、監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;
4、按時給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結(jié)算;
(二)承包方的`責(zé)任義務(wù)
1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;2、如期完成施工任務(wù);
3、接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;4、負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);
5、教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞;6、承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同10
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 豪庭房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱： 豪庭房屋維修工程。
2、工程地點： 市 區(qū) 路 號。
3、工程范圍：本工程涵蓋 豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內(nèi)墻面、棚面發(fā)霉維修等工程，具體內(nèi)容見附件：甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單。
4、合同工期：開工日200 年 月 日，竣工日200 年 月 日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認(rèn)同意后乙方可以適當(dāng)延長工期。
二、工程服務(wù)形式
包工、包料、包工期、包質(zhì)量。
三、結(jié)算方式
甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量，進(jìn)行技術(shù)聯(lián)系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認(rèn)后的技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容為基準(zhǔn)，甲、乙雙方依據(jù) 市20xx定額進(jìn)行結(jié)算，確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單，作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為幣 萬元（最終以甲、乙雙方確認(rèn)的結(jié)算值為準(zhǔn)）。
五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴(yán)格按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進(jìn)行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改，維修工程結(jié)束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進(jìn)行驗收，驗收合格以三方簽字確認(rèn)的《施工記錄單》為準(zhǔn)。在竣工驗收時，對于甲方或業(yè)主確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修，并承擔(dān)逾期責(zé)任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內(nèi)，甲方支付乙方暫定工程總造價30％的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內(nèi)乙方須向甲方提交結(jié)算報告，雙方按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算值經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方向乙方支付至結(jié)算值的60％。
4、乙方維修過的部位經(jīng)過一個雨季過后，未發(fā)現(xiàn)滲漏、發(fā)霉現(xiàn)象，甲方于200 年 月 日前向乙方支付至結(jié)算值的95％。
5、剩余5％工程款留作保修金，保修期滿后十日內(nèi)如無質(zhì)量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時，乙方應(yīng)向甲方出具同等金額的工程款發(fā)票，否則，甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔(dān)保修責(zé)任，保修期為5年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5％，保修期滿后十日內(nèi)，甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內(nèi)，如維修工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)保證接到甲方通知后2小時內(nèi)派人進(jìn)行檢查及維修，并應(yīng)在甲方確定的合理期限內(nèi)修復(fù)完畢，如乙方逾期未派人修復(fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的，甲方有權(quán)另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔(dān)。
4、乙方在施工中必須嚴(yán)格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢，并承擔(dān)由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)暮蠊�。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?/p>
5、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)定期對施工工程進(jìn)行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質(zhì)量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預(yù)留保修負(fù)責(zé)人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進(jìn)行維修。
乙方保修負(fù)責(zé)人姓名：
聯(lián)系電話：
通訊地址：
郵政編碼：
八、違約責(zé)任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)暫定工程總造價5‰的違約金，任何一項逾期達(dá)七日或累計出現(xiàn)三次以上（含三次）遲延履行的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金）。
2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達(dá)兩日（含兩日）以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件于兩日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后結(jié)算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務(wù)，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。
5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，否則，甲方有權(quán)解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬模曳綉?yīng)承擔(dān)合同暫定價款10％的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金），乙方還應(yīng)賠償甲方所受到的損失。
九、安全施工
乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的`一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
十、施工責(zé)任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負(fù)責(zé)同住戶及下屬有關(guān)部門協(xié)調(diào)。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護(hù)好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴(yán)格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派 為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成本合同規(guī)定之內(nèi)容。并負(fù)責(zé)與甲方進(jìn)行溝通、聯(lián)系，該負(fù)責(zé)人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認(rèn)等均視為乙方的行為，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工做法以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定，確保工程達(dá)到合同約定及甲方要求。
5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品、半成品進(jìn)行保護(hù)并承擔(dān)費用。
6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應(yīng)付給乙方的工程款中扣除。
7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)（指按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需報批的項目）由乙方負(fù)責(zé)辦理并承擔(dān)費用，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權(quán)解除本合同。
10、乙方在維修過程中應(yīng)注意與維修業(yè)主保持良好的溝通，避免產(chǎn)生糾紛，如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有權(quán)向乙方追償。
11、乙方在維修施工過程中應(yīng)注意愛護(hù)甲方及業(yè)主的財產(chǎn)、物品，不得破壞小區(qū)內(nèi)的建筑物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。在維修工程中，凡由于乙方原因?qū)е录追交虻谌巳松砘蜇敭a(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、業(yè)主或有關(guān)權(quán)利人有權(quán)向乙方追償。
十一、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認(rèn)，相關(guān)的確認(rèn)需經(jīng)甲方代表、甲方預(yù)算部門確認(rèn)并加蓋甲方公章后為有效，其他人（除法定代表人）簽字或缺少前述任一確認(rèn)、或非加蓋甲方公章（例如簽證章等），甲方均不予認(rèn)可。
2、如涉及工程量的確認(rèn)，必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效，缺一不可。
3、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地xx解決。
甲方：
乙方：
�。ㄉw章）
（蓋章）
法定代表人：
法定代表人：
�。ê炞郑�
�。ê炞郑�
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
（簽字）
�。ê炞郑�
簽訂日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
工程施工合同11
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，雙方就本道路建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一章工程概括
第一條工程概括
1、工程名稱：高頻振動篩場地十字道路工程
2、工程地點：黃石市黃金山有色工業(yè)園
3、工程內(nèi)容：。乙方嚴(yán)格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進(jìn)行施工，施工內(nèi)容包括：300厚石灰墊層、200mm厚6：94水泥穩(wěn)定碎石導(dǎo)以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌，不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預(yù)算附表、同具法律效力)。
4、承包方式：包工包料，按包干價：壹佰陸拾壹萬元(￥：1,610,000.00元)結(jié)算。
5、如施工現(xiàn)場自然地面標(biāo)高與設(shè)計標(biāo)高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方現(xiàn)場確認(rèn)。依據(jù)湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價，綜合費率按市政工程以直接費為基數(shù)的二類工程工程取費，人工費按鄂建文[20xx]80的通知進(jìn)行調(diào)整，材料價格參照當(dāng)期
黃石市信息價。
第二條絕對工期：經(jīng)雙方約定為個工作日，開工時間以本合同簽訂時間為準(zhǔn)。
第三條工程質(zhì)量等級：建設(shè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
第四條合同價款含3.46%的稅率。
第二章雙方責(zé)任
第五條甲方代表
1、甲方駐施工現(xiàn)場債權(quán)代表：向守元
2、甲方代表易人，甲方應(yīng)提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任和承諾。
第六條甲方工作：甲方應(yīng)完成以下工作，如造成延誤，工期相應(yīng)順延。
1、確定建筑物或構(gòu)筑物、道路、線路、上下水的定位標(biāo)準(zhǔn)、水準(zhǔn)點和坐標(biāo)控制點。
2、組織甲乙雙方、設(shè)計單位和使用單位參加施工圖紙會審。
3、對工程進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
第七條乙方代表
1、乙方駐施工現(xiàn)場全權(quán)代表：
2、乙方代表易人，乙方應(yīng)提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的.責(zé)任和承諾。
第八條乙方工作：乙方應(yīng)履行以下義務(wù)和責(zé)任，如造成工期延誤和工程損失，應(yīng)對甲方的損失給予賠償。
1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃，批準(zhǔn)后必須按施工設(shè)計組織施工，接受甲方代表的檢查和監(jiān)督。
2、參加甲方組織的施工圖紙會審和設(shè)計交底。
3、提供竣工驗收技術(shù)資料，辦理竣工結(jié)算，參加竣工驗收。
4、施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)。施工中，不得超標(biāo)污染環(huán)境。
5、施工中的工農(nóng)關(guān)系，由乙方負(fù)責(zé)處理。
6、遵守甲方的廠紀(jì)廠規(guī)，保證道路有序暢通。
7、乙方負(fù)責(zé)土方及渣土外運，自行負(fù)責(zé)處理。
第三章質(zhì)量及驗收
第九條乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計要求組織施工。隨時接受甲方質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查驗收，為檢查驗收提供便利條件。
1、施工中乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一，乙方預(yù)檢合格后，提前24小時通知甲方，甲方應(yīng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，經(jīng)驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續(xù)后，乙方才能繼續(xù)施工。
2、施工中經(jīng)檢查檢驗，施工質(zhì)量不合格。乙方應(yīng)按質(zhì)量監(jiān)督部門的要求進(jìn)行返工，費用自理。
第十條乙方竣工的工程質(zhì)量，應(yīng)達(dá)到國家和專業(yè)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。
1、工程竣工后，乙方應(yīng)在竣工驗收前，必須做到工完料盡，拆
2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內(nèi)組織有關(guān)單位參加驗收，工程合格后，辦理竣工手續(xù)。
3、工程竣工驗收后，辦理移交手續(xù)之日起計算其保修期，保修期為一年。
第四章工程結(jié)算
第十一條工程進(jìn)度款支付方式：已完成合格工程的形象進(jìn)度的50%，甲方審核后，按實際預(yù)付總額的30%支付工程進(jìn)度款。完工后，經(jīng)驗收合格，結(jié)清余下款項。
第十三條本合同價款，在發(fā)生下列情況應(yīng)作調(diào)整，即按程序辦理的現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后，辦理結(jié)算手續(xù)。
第五章違約責(zé)任
第十三條乙方施工質(zhì)量應(yīng)達(dá)到設(shè)計要求，因乙方施工原因所造成的質(zhì)量問題及時處理，經(jīng)處理后仍未達(dá)到設(shè)計要求，責(zé)任由乙方承擔(dān);因甲方原因影響工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、其責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
第十四條乙方應(yīng)按合同工期按時完成施工，工期每拖延一天，扣款500元。
第六章其它
第十五條甲乙雙方約定，在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，工程竣工后，乙方將工程交付給甲方，辦理竣工結(jié)算，甲方支付工程款完畢，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。
第十七條本合同一式陸份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)三份，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同12
合同編號：_________
施工合同發(fā)包方（甲方）：_________
住所地址：_________
聯(lián)系方式：_________
手機號（b機號）：_________
施工合同承包方（乙方）：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
工程監(jiān)理人：_________
聯(lián)系電話：_________本工程設(shè)計人：_________
聯(lián)系電話：_________
本工程項目經(jīng)理：_________
聯(lián)系電話：_________
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
第一條 工程概況
1．1 工程地點及面積：_________
1．2 工程造價：_________元，大寫（人民幣）：_________
1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1．4 工程期限_________天；開工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日
第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3．1 甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為____月____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）；
3．2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；
3．3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務(wù)
4．1 開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳XX采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4．4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�；
4．5 參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收；
4．6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條 乙方義務(wù)
5．1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；
5．3 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5．5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；
5．6 因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；
5．7 乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條 工程變更
6．1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；
6．2 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7．1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；
7．2 由乙方提供的材料、設(shè)備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；
7．3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購），在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_________%）材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；
7．4 除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化和設(shè)計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的.工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延；
8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；
8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9．1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第項標(biāo)準(zhǔn)驗收：
�。�1）《____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
（2）其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：_________
9．2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：
�。�1）可向____市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或____市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解；
�。�2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條 工程驗收和保修
10．1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。
10．2 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為________年）（見附件十：工程保修單）。
第十一條 工程款支付方式
11．1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：
（2）支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額
第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后____日內(nèi)
第三次竣工驗收合格后____日內(nèi)
�。�3）其他支付方式：_________
11．3 甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條 違約責(zé)任
12．1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；
12．2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；
12．3 甲方未按期支付
第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤____日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤____日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
（1）向_________仲裁委員會申請仲裁；
�。�2）向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14．1 工程地在____區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費；
14．2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內(nèi)）；
14．3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；
14．4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15．1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；
15．2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份；
15．3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份；
15．4 合同履行完后自動終止；
15．5 本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15．6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
委托代理人（簽字）：_________
________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見（商場合同認(rèn)證章）：_________
委托代理人（簽字）：_________
聯(lián)系電話：
________年____月____日
合同附件：
一： 家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表附件
二： 家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件
三： 家庭裝飾裝修工程報價表附件
四： 甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表附件
五： 乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表附件
六： 家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙附件
七： 裝飾裝修工程變更單附件
八： 工程驗收單附件
九： 工程結(jié)算單附件
十： 工程保修單
工程施工合同13
一、合同協(xié)議書
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發(fā)包人、承包人就安乃近二期項目土建零星工程及日常零星維修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：安乃近二期項目土建零星工程及日常零星維修工程施工合同
2、工程地點：湖北省黃石市陽新縣富池鎮(zhèn)王墳路12號遠(yuǎn)大醫(yī)藥工業(yè)園內(nèi)
3、工程承包范圍
承包范圍：建設(shè)單位要求配合室內(nèi)設(shè)備安裝基礎(chǔ)施工、洞口封堵、室外部分零星設(shè)備基礎(chǔ)、管道支架基礎(chǔ)及日常零星維修工程等
4、計劃工期
開工日期：20xx年10月30日
竣工日期：20xx年12月30日
工期總?cè)諝v天數(shù)60天。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量評定以設(shè)計單位或建設(shè)單位提供設(shè)計圖紙中設(shè)計質(zhì)量評定規(guī)范和招標(biāo)文件中施工及驗收規(guī)范為依據(jù)。乙方確保本工程質(zhì)量合格。
6、計價方式與合同價格
6、1本合同采用計價方式為以20xx年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》(鄂建文【20xx】214號)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行計價，工程取費只計取直接費、規(guī)費和稅金。結(jié)算時工程量據(jù)實結(jié)算，主材單價參考當(dāng)期或最近一期黃石市信息價。
6、2合同總價：肆拾伍萬元整，人民幣(45萬元)，除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進(jìn)行增減而變更價款外，合同價格不作調(diào)整。
7、付款方式
1)每月支付一次工程款，將每月已完零星工程匯總后，報建設(shè)單位及單項工程負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)工程量，經(jīng)審計部門審核完成后，支付已完工程量造價的95%，余5%作為工程保修金，一年后付清。其中，每月單次支付工程款金額大于8萬元(含8萬元)，支付方式為50%承兌，50%現(xiàn)匯;支付工程款金額小于8萬元，支付方式為現(xiàn)匯。
8、組成合同的文件
8、1組成本合同的文件包括：
(1)雙方在履行合同過程中形成的由雙方授權(quán)代表簽署的會議紀(jì)要、備忘錄、補充文件、變更和洽商等書面形式文件;
(2)合同協(xié)議書及其附件;
(3)中標(biāo)通知書;
(4)技術(shù)條款;
(5)通用條款;
(6)圖紙和建設(shè)單位確認(rèn)的工程量;
(7)投標(biāo)書和招標(biāo)文件;
(8)雙方認(rèn)可的其他合同文件。
8、2合同各組成文件能夠互相解釋，互為補充與說明。各組成文件之間出現(xiàn)不一致的，按上述文件的排列順序進(jìn)行解釋。如依照前述文件順序無法得出明確的解釋，在不影響工程進(jìn)度的`情況下，承包人同意由發(fā)包人進(jìn)行合理的解釋。
9、發(fā)包人指定的發(fā)包人代表為沈璐;承包人指定的項目經(jīng)理為夏軍。
10、其他約定：施工用水電由甲方提供，水電費用由乙方承擔(dān)，并從乙方的當(dāng)期進(jìn)度款中扣回;水單價按2、00元/噸，電單價按1、50元/kwh;現(xiàn)場用水用電總量按甲方出具的收費單(全部費用)為準(zhǔn)。
11、合同生效
11、1合同訂立時間：
11、2合同訂立地點：
甲方：
乙方：
工程施工合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：
一、甲方將土石方工程和乙方進(jìn)行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負(fù)責(zé)管理及項目的.簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。
二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協(xié)議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡，一方負(fù)責(zé)保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認(rèn)可或電話告知，以短信的形勢等。
五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進(jìn)度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務(wù)費用的支出，或工程相關(guān)的費用支出。與本項目無關(guān)的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協(xié)商確定。
甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程施工合同15
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家法律的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的有關(guān)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點：新陽路292號面粉廠
三、工程承包范圍和內(nèi)容：
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內(nèi)容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設(shè)、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護(hù)欄的搭設(shè)，并滿足驗收要求。
四、工程量：按實際方量。
五、結(jié)算方式：按實際方量，以單方人民幣1120xx0元包干，結(jié)算時扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期：天
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任
1、協(xié)助乙方辦理有關(guān)爆破報批手續(xù)和協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)的施工單位業(yè)主的關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)為乙方提供施工用房兩間，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點;
3、負(fù)責(zé)提供施工有關(guān)的圖紙;
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)乙方爆破前按方案、規(guī)定等進(jìn)行安全防護(hù)工作，對不符合規(guī)定、規(guī)程的必須整改完善;
5、協(xié)助乙方在爆破施工時對警戒范圍內(nèi)人員(包括現(xiàn)場的甲方施工人員和生活區(qū)人員)的撤離工作;
6、負(fù)責(zé)提供乙方施工用電。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方必須以“安全第一”實施整個爆破拆除工作，嚴(yán)格執(zhí)行《爆破安全規(guī)程》GB6722-20xx及國家、省、市有關(guān)爆破工程安全的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對不符合規(guī)定、規(guī)程的必須整改完善，認(rèn)真檢查驗收合格后才能起爆;
2、負(fù)責(zé)編寫爆破設(shè)計方案和辦理爆破有關(guān)報批手續(xù)，負(fù)責(zé)公安、交警等部門的協(xié)調(diào)工作，并承擔(dān)一切費用(包括爆破安全評估費用);
3、在甲方氣割鋼筋時，乙方派安全員全程監(jiān)護(hù);
4、負(fù)責(zé)火工品材料的購買、倉儲、運輸至工地、回收回庫及火工品的安全防護(hù)工作，并承擔(dān)所需發(fā)生的費用及相應(yīng)的安全責(zé)任;
5、在實施爆破時，如有爆破飛石震動引起警戒范圍外的.人員、房屋、車輛砸傷、損害、承擔(dān)一切安全責(zé)任(含經(jīng)濟(jì))，與甲方無關(guān);
6、乙方必須承擔(dān)起爆破安全警戒的所有工作，特別是爆破前的警戒線的拉設(shè)和爆破現(xiàn)場周邊的人員疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切責(zé)任(含經(jīng)濟(jì))由乙方自行承擔(dān);
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護(hù)等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔(dān)，并有權(quán)暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結(jié)清后自動失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
乙方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
【工程施工合同】相關(guān)文章：
工程施工合同10-26
改造工程施工合同01-16
工程施工安全合同04-21
建設(shè)工程施工合同04-27
裝飾工程施工合同02-02
房屋工程施工合同03-10
港口工程施工合同03-02
工程施工標(biāo)準(zhǔn)合同04-02
項目工程施工合同04-05
城市工程施工合同04-05