有關(guān)購銷合同模板集合5篇

　　隨著法律觀念的深入人心，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家整理的購銷合同6篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

購銷合同 篇1

　　甲方:(買方)

　　乙方：(賣方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同：

　　1、乙方每月需要確保向甲方提供柴油100噸左右,也可以由甲方以口頭或書面訂單的形式確定需要的柴油數(shù)量。

　　2、柴油價格由甲方采購人員與乙方銷售人員商議確定。確定價格前可參考中石油、中石化當(dāng)日掛牌價。

　　3、乙方向甲方提供的.柴油必須達到國家標準(參見《0#柴油合格證》)。如因乙方柴油質(zhì)量不合格，引起甲方設(shè)備損壞、延誤生產(chǎn)、甚至停產(chǎn)等損失，其所有相關(guān)損失將由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方對柴油質(zhì)量鑒定較困難，乙方有義務(wù)為甲方提供柴油質(zhì)量鑒定單位的信息或幫助甲方進行質(zhì)量鑒定。

　　5、甲方有權(quán)對每批柴油質(zhì)量進行抽查。如遇質(zhì)量疑問可通知業(yè)務(wù)員前往實地取樣鑒定，仍無法解除疑問可要求退貨并不承擔(dān)運輸費用。甲方因退貨影響生產(chǎn)可責(zé)令乙方盡快解決，如造成生產(chǎn)損失其相關(guān)損失由乙方承擔(dān)。

　　6、乙方必須按照甲方要求的時間及時送貨。如遇柴油供應(yīng)緊張，乙方應(yīng)該首先確保甲方柴油供應(yīng)。因乙方無油可供或供油不及時造成甲方延誤生產(chǎn)、停產(chǎn)等，其所有相關(guān)損失由乙方承擔(dān)。

　　7、油品計量以甲方為主，如乙方有異議可另行商議。

　　8、乙方提供增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。甲方需在發(fā)票開具之日起30天內(nèi)向乙方結(jié)帳。如甲方逾期不能結(jié)帳，乙方有權(quán)視情況停止供油。

　　9、乙方送貨至甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。甲方需提前一天以上通知乙方送油時間。

　　10、甲方須確保卸油區(qū)的安全。未達到安全要求乙方駕駛員可拒絕卸油并不視作未及時送油。

　　11、違約責(zé)任：按《合同法》執(zhí)行。如發(fā)生爭議可向柴油交接行為發(fā)生地人民法院提起訴訟。

　　12、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

購銷合同 篇2

　　買方：（以下簡稱甲方）

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

　　車號：

　　顏色：

　　產(chǎn)地：

　　型號：

　　發(fā)動機號碼：

　　底盤號碼：

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

　　定金、第一筆車款和其余部分車款。

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當(dāng)日付定金 萬元，三日內(nèi)再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元；其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。

　　第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應(yīng)立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權(quán)利要求。

　　第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負擔(dān)。乙方負有協(xié)助辦理的義務(wù)。

　　第六條：乙方應(yīng)交付給甲方該車的`全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第七條：乙方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

　　第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

　　第九條：乙方違反本合同，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方（授權(quán)簽字人）： 乙方（授權(quán)簽字人）：

　　住址： 住址：

　　證件號碼： 證件號碼：

　　年 月 日 年 月 日

購銷合同 篇3

　　立合同單位××××廠(甲方)，××××公司(乙方)。經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽定如下合同內(nèi)容，以資共同信守：

　　一、訂購商品；

　　甲方向乙方訂購××糧食壹佰萬公斤，每公斤單價壹元貳角，計壹佰貳拾萬元。

　　二、質(zhì)量要求：

　　部頒標準。

　　三、包裝：

　　乙方提供甲方化纖標新包裝袋，每只收費捌角伍分。

　　四、交貨日期：

　　一九九一年八月一日

　　五、交貨地點：

　　乙方侖門交貨口

　　六、驗收方法：

　　由甲方派人到乙方侖庫取樣，委托中心化驗室化驗合格后，由甲方自行提貨。

　　七、結(jié)算方式；

　　乙方委托銀行辦理托收承付。

　　八、違約責(zé)任：

　　交貨前，完全由乙方負責(zé)；交貨后，完全由甲方負責(zé)。如有一方違約，以貨款的千分之一處以罰款。

　　九、本合同有效期：

　　自合同簽訂日起，至一九九一年八月一日止。

　　十、本合同一式四分，甲乙方各執(zhí)二分。

　　甲方：××××廠 (印)

　　地址：××××

　　開戶行賬號×××辦××××號

　　乙方：××××公司 (印)

　　地址：××××××

　　開戶行賬號×××辦×××××號

　　一九九一年六月十日

購銷合同 篇4

　　買賣合同

　　簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　�。保�本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經(jīng)雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。

　�。玻�合同條款：

　　①簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣＿＿＿＿元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。

　　②產(chǎn)品及原材料檢驗方法；

　　③產(chǎn)品價格規(guī)定；

　�、墚a(chǎn)品的包裝方法及費用負擔(dān)；

　�、莓a(chǎn)品交貨方法及費用負擔(dān)；

　�、挢浛罴百M用等結(jié)算方法；

　　⑦補充條款。

　�。常�經(jīng)濟責(zé)任：

　�。ǎ保┕┓饺缥茨苈男泻贤�，須負下列責(zé)任：

　　①產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合同規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應(yīng)負責(zé)保修、保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應(yīng)償付需方千分之＿＿的罰款。

　�、诋a(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補交；因延期而不要的，可以退貨，并承擔(dān)因此而造成的損失；不能交貨的，應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之＿＿＿的罰金。

　　③產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定：應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝。并承擔(dān)支付的.費用；需方不要求返修或重新包裝，應(yīng)償付不符合同規(guī)定包裝價值的千分之＿＿的罰金。

　�。ǎ玻┬璺轿茨苈男泻贤瑫r，須負以下責(zé)任：

　�、僦型咀兏�產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值百分之＿＿罰金。

　�、谥型就素�，由雙方根據(jù)實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之＿＿的罰金。

　�、畚窗匆�(guī)定的時間和要求交原材料或技術(shù)、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應(yīng)償付順延交貨產(chǎn)品總值每日千分之＿＿的罰金；不能提供時，視同中途退貨處理。

　　④自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之＿＿罰金。

　�、菸窗匆�(guī)定日期付款，每延期一天，應(yīng)償付以延期付款總額千分之＿＿的罰金。

　�、迣嵭兴拓浕虼�運的產(chǎn)品拒絕接貨，應(yīng)承擔(dān)由此而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　（３）產(chǎn)品價格：如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。

　�。ǎ矗┤魏我环揭�求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請鑒證機關(guān)備案。

　�。ǎ担┤缫蛏�產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前＿＿天與對方協(xié)商修訂調(diào)整，并報鑒證機關(guān)備案，任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同，對方有權(quán)拒絕收購，因此而不能執(zhí)行合同應(yīng)償付對方千分之＿＿＿的罰金。

　�。ǎ叮┐_因自然災(zāi)害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨，需提前＿＿天通知對方，經(jīng)有關(guān)機構(gòu)證明，可酌情減免罰金。

　�。矗畧�(zhí)行合同中，發(fā)生爭議和糾紛，簽約雙方協(xié)商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關(guān)申請仲裁（兩者選一）

　�。担�本合同及附件一式六份，供需雙方各執(zhí)正本一份，副本四份，雙方主管部門和工商行政管理局各一份。

　　供方單位（蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿ 需方單位（蓋章）：＿＿＿＿＿

　　法定代表人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人簽字＿＿＿＿＿＿＿

　　代理人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代理人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶行、帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶行、帳號：＿＿＿＿＿＿＿

購銷合同 篇5

　　原告：XXXX技術(shù)有限公司，住所地XX市XX區(qū)XX村南大街X號。

　　法定代表人：張XX，總經(jīng)理。

　　電話：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX區(qū)X路X號。

　　法定代表人：李XX，總經(jīng)理。

　　電話：010-XXXX 案由：買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、判令被告支付原告貨款152100元及違約金50766元(暫計算至20xx年7月15日)，合計202866元;

　　2、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

　　事實與理由：

　　20xx年2月10日至3月12日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產(chǎn)品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應(yīng)CISCO交換機，貨物總價款為162100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應(yīng)自逾期之日起每日支付合同總額的`3‰的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當(dāng)日將貨物發(fā)出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務(wù)，僅支付貨款1萬元。經(jīng)原告多次催促，被告均以帳戶無足夠現(xiàn)金為由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。

　　為維護原告合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：XXX技術(shù)有限公司

　　20xx年7月4日

【購銷合同】相關(guān)文章：

購銷的合同11-29

購銷合同03-23

購銷合同(經(jīng)典)04-24

購銷合作合同01-07

軟件購銷合同06-17

機械購銷合同06-17

簡單購銷合同05-25

簡單的購銷合同03-20

鋼材購銷的合同02-02

物流購銷的合同02-01