定作合同集合十篇
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家整理的定作合同10篇,歡迎閱讀與收藏。
定作合同 篇1
合同編號:
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜,依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方充分協(xié)商,一致達成如下條款,以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業(yè)執(zhí)照》,擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業(yè)人員,具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為:
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的提供辦法及其規(guī)格、數量、質量
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規(guī)格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的'加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求,必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用,均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式:乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔),將服裝送至甲方營業(yè)地(以甲方工商登記內容為準):__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方,交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限:乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時,乙方需同時交付相應的下列書面文件資料:
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝,由甲方按本合同第三條的約定執(zhí)行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的,甲方有權拒收,由此造成乙方逾期交貨的,由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后,甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后,定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內,甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規(guī)格、質量不符合約定的,甲方同意乙方修整或調換的,乙方應當在甲方規(guī)定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規(guī)定。交貨數量可在本合同規(guī)定數量±3%范圍之內,若交貨數少于本合同規(guī)定數量,甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的,乙方應當照數補齊,而補交部分如超過交貨期限,則按逾期交付處理,乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中,雙方若發(fā)生糾紛,應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協(xié)商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認,關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效,有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:__________________________乙方:__________________________
法定地址:______________________法定地址:______________________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
(或授權簽約人):______________(或授權簽約人):______________
聯系電話:______________________聯系電話:______________________
銀行賬號:______________________銀行賬號:______________________
簽約日期:______________________簽約日期:______________________
簽約地點:______________________簽約地點:______________________
定作合同 篇2
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質量要求:。
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量:
。1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:
。1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
(如:1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%或酬金總額的%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的',償付承攬方的未履行部分價款總值的%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何可以直接向(定作方/承攬方)所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作合同 篇3
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的'方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
定作合同 篇4
合同編號:_________
定作人(買方):_________(甲方)
承攬人(賣方):_________(乙方)
雙方根據(合同法)、(消費者權益保護法)等法律法規(guī),經協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝:
第二條質量要求:甲方制作或出售的商品必須符合國家標準()、行業(yè)標準()、企業(yè)標準()(由甲乙雙方選擇一種標準,在括號內打√)。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的`_________%償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第()項處理。
(1)申請_________仲裁委員會仲裁;()
(2)依法向人民法院提起訴訟。()
第六條其它約定事項:_________
第七條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
經辦人:_________身份證:_________
聯系電話:_________聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
定作合同 篇5
甲方:(學校)
乙方:(廠家)
甲方師生的營養(yǎng)午餐定作供應,經與乙方協(xié)商達成一致。具體協(xié)議如下:
第一條 甲方定餐供應時間從二〇〇 年 月 日起至二〇〇 年 月 日止(節(jié)假日、公休日除外)。
第二條 甲方在乙方處定作的師生營養(yǎng)午餐,乙方應在每周一至周五的11:30——11:40送到甲方指定的地點,由甲方指定的教師簽收后即算完成。
第三條 午餐價款的結算方式以人民幣現金結算。甲方定作的午餐價格標準,每份不超過有關部門規(guī)定價格的上限。每天由甲方驗收教師做好記載,月底累積結算。
第四條 對定作的午餐的質量要求:
1、乙方要嚴格按照營養(yǎng)標準為學生制定周代量食譜,所用食譜配餐材料在制作前一周向甲方提供詳細的配置材料明細,如原料名稱、商標、產地、質量、數量、單價、金額等供甲方審定。
2、甲方對乙方提供的食譜配料標準及材料質量如有異議,應在制作前向乙方提出改進意見。
3、乙方所供午餐配料原則上應一周一換樣,以保證師生用餐的營養(yǎng)均衡。
4、當日供應的.午餐,要保證新鮮、衛(wèi)生、口感好,不吃涼飯剩菜。
5、每日,乙方要將當日營養(yǎng)午餐以圖片形式在開發(fā)區(qū)教育網上公布,接受社會的監(jiān)督。
第五條 乙方送餐的包裝物由乙方提供,應符合衛(wèi)生、安全的標準。
第六條 乙方要及時回收學生用餐餐具,不得影響學校正常教學秩序和環(huán)境衛(wèi)生。
第七條 乙方在規(guī)定的時間內沒能及時供餐,延誤了師生用餐時間,影響了師生的正常生活和學習,乙方應主動采取補救措施或給予適當補償。
第八條 乙方每日要向甲方提供樣本餐一份。乙方提供的營養(yǎng)午餐因質量問題造成食源性疾患或集體中毒事故,應及時采取應急措施,查明情況及時上報,對責任者按有關規(guī)定處理,直至交由司法部門查處。
第九條 合同的解除:
1、甲方有權隨時解除合同,但應及時以書面形式通知乙方,并承擔由此給乙方造成的損失。
2、乙方解除合同應在30日內以書面形式通知甲方,以便甲方有足夠的時間另找供應方。
第十條 本合同在執(zhí)行過程中項下發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成交由仲裁部門解決,直至訴訟到人民法院。
第十一條 合同雙方法人代表簽字后生效。
第十二條 本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,另一份上報主管部門。
甲方代表簽字:
(印章)
乙方代表簽字:
(印章)
20xx 年 月 日
定作合同 篇6
定作人:(以下簡稱“甲方”)
承攬人:(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿基礎上,經過友好協(xié)商一致,就項目模型定作事宜達成如下條款,并共同遵守。
1.定作內容及時間
1.1甲方向乙方定作______房地產項目模型,由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和制作等工作。
1.2乙方工作內容包括:
1.2.1模型設計、制作;
1.2.2模型制作;
1.2.3運輸至甲方指定地點,并負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;
1.2.4安裝、調試合格,并承擔售后服務;
1.2.5其他:__所有制作材料均由乙方提供。
1.3設計、制作要求:
1.3.1制作范圍:________________________________________________。
1.3.2模型比例:_________________________________________________。
1.3.3材質要求:_________________________________________________。
1.3.4驗收標準:_________________________________________________。
1.3.5其他:_________________________________________________。
1.4制作工期:乙方應于______年____月____日交貨至甲方指定地點,并安裝調試完畢。調試完畢并經甲方書面確認后,方視為交付。
2.合同金額、付款方式
2.1本合同金額為¥元整(即人民幣_______________圓整)。
2.2合同金額為固定總價,包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。
2.3本合同采用以下第種付款方式:
(A)甲方驗收合格后支付至合同價款的95%,余款5%作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
(B)甲方按以下方式分期付款:
第一期:支付合同金額的%,即人民幣________元整,于本合同生效后____個工作日內支付;
第二期:支付至合同金額的_90_%,即人民幣________元整,于模型全部制作完畢,并經甲方驗收完畢交付甲方后_____個工作日內支付;
質量保證金:余款的10%作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發(fā)票,付款至90%時提供全額合法有效發(fā)票。本合同支付形式為:_□轉賬_□支票__□其他
3.雙方權利義務
3.1甲方權利義務
3.1.1甲方應及時向乙方提供制作模型所需的圖紙、資料、照片,并派人進行施工聯系、技術交底,解釋模型制作過程中的有關技術問題。
3.1.2甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加制作內容的,應當及時告知乙方。若確需增加內容,則相應延長制作工期、增加費用。
3.1.3甲方應當在收到乙方的工作成果后組織驗收。
3.1.4在模型制作過程中,如因甲方解除本合同,應及時通知乙方。
3.2乙方權利義務
3.2.1乙方應當親自履行本合同項下權利義務并對模型制作的全部工作負責。
3.2.2乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和制作。
3.2.3在承包此項模型制作工程時,乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計,滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。
3.2.4乙方承擔為期一年的保修期,自交貨至甲方指定地點并安裝調試完畢,經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態(tài)、燈光維修,或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的個小時內響應并維修完畢,否則甲方有權委托第三方代為維修,由此產生的維修費用由乙方承擔,同時,乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展,乙方應派專人協(xié)助搬運及安裝、調試,甲方負責車輛運輸費。保修期期滿后,乙方仍應予維修,但可酌情收取材料成本費。
3.2.5乙方工作成果經甲方書面確認后,如因甲方原因要求修改,乙方要求增加費用的,乙方應提供明確的工程量清單,并與甲方有好協(xié)商。
4.違約責任
4.1甲方未按照本合同約定付款的`,每逾期一天,應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。
4.2乙方未按照本合同1.3款提供模型的,如果甲方同意利用的,應當按質論價,但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的,則甲方有權拒收該不合格的模型,同時甲方有權解除合同,并要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知后的24小時內取回模型,并應于收到該通知后的____日內重新提供合格模型,承擔本合同總價的10%的違約金,若第二次驗收仍不合格,甲方有權解除本合同并委托第三方代為制作模型,由此產生的費用由乙方承擔,且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。
4.3乙方未按照本合同約定的時間提供模型的,每逾期一天,應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日歷日的,甲方有權立即解除合同并要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。
4.4乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計制作,導致甲方損失(包括但不限于甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的,乙方應予以賠償。
4.5乙方不得向任何第三方披露業(yè)務過程中知悉的甲方之商業(yè)秘密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料,否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及于乙方關聯公司及其員工。
4.6乙方確保其施工過程中采用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利,若甲方因此遭受任何損失,包括但不限于罰款、對第三方的賠償、律師費等,乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。
4.7由于乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的,甲方可同時按照本合同關于逾期違約金的約定向乙方求償。
4.8乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方,否則甲方有權解除合同并要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。
4.9甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。
4.10如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的,甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。
5.權利歸屬
本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可,乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料,否則甲方有權解除本合同并要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。
6.爭議解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
7.合同附則
6.1未盡事宜,雙方可以協(xié)商一致簽訂補充合同,作為本合同的有效修改和/或補充。
6.2本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,具有相同效力。
6.3本合同共有附件____份,分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。
6.4本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。
6.5本合同自雙方簽字、并蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
公司地址: 公司地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
定作合同 篇7
合同編號:___________
上海市櫥柜定作合同(XX版)
定作人(甲方):____________________________________________
承攬人(乙方):____________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,達成如下協(xié)議:
第一條 品名、數量、價款
一、產品名稱:______________________;型號:_______________;
櫥柜產地:______________________;總價款:___________元。
二、甲方定制的櫥柜及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》,其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。
第二條 質量標準
按以下第________種方式執(zhí)行:
一、執(zhí)行現行國家標準。
二、________________________________________________。
第三條 支付方式
本合同價款按以下第________種方式支付:
一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。
二、____________________________________________________。
第四條 交付與安裝
一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付:
1.乙方應于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。運費__________元由__________方承擔;
2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。
二、乙方應在櫥柜柜體交貨后__________日內完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應在__________日內進行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工,期間不得超過__________日。
第五條 驗收
一、甲方應于櫥柜安裝完畢后__________日內會同乙方人員對所安裝的櫥柜進行驗收。
二、有質量異議的,雙方同意委托____________________________________進行鑒定。
第六條 雙方的權利與義務
一、甲方廚房應具備如下安裝條件(可附頁):__________________________________________。
二、甲方應于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖,并在墻上將墻內的暗線、暗管標示清楚。
三、甲方自購的與櫥柜安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場,以便乙方開展定位、挖孔等工作。
四、乙方提供廚房設備及功能件的,由乙方負責安裝至圖紙標示位置,但其電、氣、水的接通由甲方負責。
五、櫥柜安裝驗收通過后,乙方應向甲方提供發(fā)票、產品質量合格證明、使用說明和保修卡等資料。
六、本櫥柜產品保修期__________年,至驗收合格通過之日起計算。
第七條 違約責任
一、甲方逾期付款的,每逾期一日,按照逾期價款部分的`__________%向對方支付違約金。
二、乙方逾期完工的,每逾期一日,按照本合同總價款的__________%向對方支付違約金。
三、櫥柜產品質量不符合本合同約定,乙方應當無償返工或更換,因返工或更換造成逾期完工的,乙方應承擔違約責任。經乙方返工或更換后,仍未達到約定的質量標準的,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的,交貨、安裝完工日順延,由此造成乙方損失的,甲方應當賠償。
定作合同 篇8
合同編號:____________定作人:______________ 簽訂地點:_____________
承攬人:______________ 簽訂時間:_____________
第一條 定作物(注:空格如不夠用,可以另接)
定作物名稱
規(guī)格型號計量單位數量報酬單價總價 合計人民幣金額(大寫): ¥:第二條 承攬人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
材料名稱
商標規(guī)格型號生產廠家計量單位數量質量材料費單價 總價 合計人民幣金額(大寫):¥:第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:___________________第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________
第五條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:____________
第七條 定作人協(xié)助承攬人的.事項與要求:__________________
第八條 定作物的技術標準、質量要求:____________________
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔:____________________
第十條 定作物的交付方式、期限及地點:___________________________
第十一條 定作物的驗收標準、方法、期限及地點:___________________
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________
第十三條 定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_____________元。
第十四條 結算方式及期限:___________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_______________________________
第十七條 定作人違約責任:________________
承攬人違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第______種方式解決。(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣___________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙___________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
定 作 人
定作人(章): 住所:營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:法定代表人: 委托代理人:電話: 傳真:開戶銀行: 帳號:稅號: 郵政編碼:
承 攬 人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 帳號:
稅號: 郵政編碼:
北京市工商行政管理局制定
定作合同 篇9
合同編號:____________
定作人:________________________
簽訂地點:______________________
承攬人:________________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規(guī)格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量單價金額合計合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱牌號商標規(guī)格型號生產廠家計量單位用料數量質量單價金額 (注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的'期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發(fā)現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤 ________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十九條 其他約定事項:_________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
監(jiān)制部門:_____________________
印制單位:_____________________
定作合同 篇10
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
根據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協(xié)商,就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條 定作物概況
第二條 定作物的材料要求
1、承攬人應當依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
2、承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求,提供原材料質量合格證明等有關資料。
第三條 定作物的質量要求和技術標準
1、定作物的技術標準和質量要求:XXX。
2、定作物的包裝要求及費用負擔:XXX。
3、定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
4、定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條 價金的構成及結算
1、項目價金構成:該價金包括____________________。
2、項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內,乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內,乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
3、外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序:
4、網下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網下審查需乙方提交:合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。
5、網上審查程序:甲方所屬單位業(yè)務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
網上審查時,乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
6、乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
7、本項目按下列第______項方式支付
(1)一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內向乙方全額付款。
(2)分期支付
本合同生效后_______日內,支付合同價款_______%的預付款;
(按進度支付);
項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內支付合同價款的______%,其余______%作為質量保證金,質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。
8、甲方向乙方支付價款前,乙方應先將符合甲方財務要求的發(fā)票提交給甲方。
9、乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責,甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人:________________________。
開戶行:________________________。
賬號:__________________________。
第五條 交貨與驗收
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、定作物的交付方式及地點
(1)交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。
(2)交貨地點:________________________。
3、驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準,如合同未明確約定的,按照合同法的有關規(guī)定辦理。
4、驗收方式:_____________________________。
5、驗收時間:定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復,逾期未答復的以定作人驗收結果為準。
6、驗收結果與合同約定不符,承攬人應無償負責修整或重做。
7、驗收過程中因質量等方面出現異議,應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定,以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。
第六條 質量保證
1、質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
2、質量保證期內,由于承攬人責任導致質量事故時,則質量保證期應自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
3、質量保證期內,出現質量問題,承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的,質量保證金將不再返還,實際損失超過質量保證金的,按實際損失承擔賠償責任。
4、定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。
第七條 技術資料的提供及保密要求
1、定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料,承攬人應當認真核對,承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的,應在_______日內向定作人提出書面異議或說明,定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的,視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
2、承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密,未經定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第八條 雙方的權利義務
1、定作人的權利
(1)對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查,發(fā)現承攬人工作不符合約定的,有權要求承攬人返工、修理或者重作。
(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
(3)根據工作需要調整工作量。
(4)要求承攬人提供必要的使用指導。
(5)其他約定:_____________________________________________________________。
2、定作人的義務
(1)中途變更加工物數量、規(guī)格、質量或設計等,應提前日通知承攬人。
(2)按約定驗收定作物。
(3)按約定支付合同價款。
(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時,定作人有義務協(xié)助。
(5)其他約定:____________________________________________________________。
3、承攬人的權利
(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。
(2)定作人中途變更加工定作物數量、規(guī)格、質量或設計要求的,有權要求其支付相應價款。
(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
(4)按合同約定收取價款。
(5)其他約定:_____________________________________________________________。
4、承攬人的.義務
(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的,應及時通知定作人。
(2)按合同約定的標準和要求進行加工制作。
(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
(4)未經定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
(5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
(6)按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術資料和質量證明。
(7)其他約定:_____________________________________________________________________________。
第九條 違約責任
1、承攬人未按期交貨,每逾期一日,應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
2、如發(fā)生5、6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應承擔賠償責任。
3、未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
4、定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
5、定作人中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
6、任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。
7、發(fā)生其他違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第十條 不可抗力
1、由于不可抗力,如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務,受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任,但應在不可抗力發(fā)生后______小時內及時通知對方,并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。
2、因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的,應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條 爭議的解決
1、因合同發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成,可選擇下列第______項確定:
3、向____________仲裁委員會申請仲裁;
4、向____________人民法院提起訴訟。
第十二條 知識產權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權,應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況,提供方應負責與第三方交涉,并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
1、本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
2、雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
3、發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同,但應向對方發(fā)出書面的合同解除通知,通知到達對方時合同解除。
(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;
(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨,定作人有權解除合同;
(3)定作物質量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的,定作人有權解除合同;
(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權解除合同;
(5)定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應當予以賠償。
4、發(fā)生下列情形之一的,本合同的權利義務終止:
(1)合同已經按照約定履行完畢;
(2)雙方協(xié)商解除合同;
(3)法律規(guī)定的其他情形。
5、合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十四條 通知與送達
1、所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出,并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。
(1)親自送達的,有簽收回執(zhí)。
(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
(3)通過電傳或者傳真送達的,有回執(zhí)。
2、本合同所指送達日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達的,均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的,以郵局郵戳注明的收件日期為準,沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。
3、本合同通知及送達的詳細信息如下:
定作人(甲方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
承攬人(乙方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
第十五條 其他約定
1、定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
2、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。
3、本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
4、如雙方預料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患,雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂,同時生效。
5、本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:___________________________乙方:_____________________
法定地址:_____________________ 法定地址:_________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_______________
(或授權簽約人):_____________ (或授權簽約人):_________
聯系電話:_____________________ 聯系電話:_________________
銀行賬號:_____________________ 銀行賬號:_________________
【定作合同】相關文章:
加工定作合同04-14
定作加工合同07-10
定作合同范本03-04
定作合同匯編8篇10-27
最通用的定作加工合同05-08
定作合同集錦五篇10-29
加工定作合同格式10-29
定作合同集合8篇11-03
定作合同錦集8篇10-15
定作合同錦集八篇06-10