有關裝飾合同集合八篇
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關系。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編為大家收集的裝飾合同8篇,希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
答辯人AAA針對原告的訴訟請求,答辯如下:
一 答辯人認為SSS物業(yè)公司并不是本案的適格原告。
根據(jù)合同法律關系的相對性原理,與答辯人簽定前期物業(yè)管理服務協(xié)議書的是大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,即使根據(jù)該協(xié)議書的約定向答辯人主張權(quán)利,其主張人必須是合同的相對方大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,不應為協(xié)議書以外的第三人。原告應向答辯人出示相關證據(jù)證明其對“KKK”進行物業(yè)管理具有合法性。并出示國家行政管理部門的相關手續(xù),以證明其具有符合法律及行政法規(guī)規(guī)定的進行物業(yè)管理的資質(zhì)、經(jīng)營性收費許可等。
二 關于物業(yè)費的問題
1.〈物業(yè)管理服務協(xié)議〉根據(jù)其合同性質(zhì)應為雙務合同。雙方當事人應同時履行各自義務,也就是作為物業(yè)公司必須要向業(yè)主提供符合雙方約定的管理與服務,業(yè)主才有按約定繳納物業(yè)費的義務,如果物業(yè)公司提供的物業(yè)管理服務沒有達到雙方約定,系違約行為,應由其自行承擔違約所產(chǎn)生的法律后果,業(yè)主完全有權(quán)按〈合同法〉的相關規(guī)
定行使抗辯權(quán)利。其是對物業(yè)管理公司的違約行為依法行使違約救濟權(quán)的合法行為,
2.“KKKK”小區(qū)是一個實行封閉式管理的小區(qū),關于這一點從答辯人與大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽定的〈物業(yè)管理服務協(xié)議書〉中就可以確定。但答辯人居住的0號樓卻不在小區(qū)封閉管理的范圍之內(nèi),是該小區(qū)唯一一棟樓梯口面對小區(qū)外的.建筑。樓梯口面對公交車終點站,關于6號樓的物業(yè)管理問題,業(yè)主在06年至今多次找開發(fā)公司及物業(yè)公司要求解決,物業(yè)公司領導答復向總公司反映0號樓問題,對物業(yè)費進行協(xié)商。在協(xié)商過程中物業(yè)公司并未將結(jié)果履行告知義務,突然將答辯人起訴,并主張高額滯納金,其行為違反了〈民法通則〉的誠實信用原則。
3.原告向答辯人所主張的物業(yè)管理費中所包含的收費項目中主要應為保安費、保綠費、保潔費以及管理費。對于保安費,由于6號樓樓梯口在小區(qū)外,直接面對海口路,離小區(qū)入口30多米遠,樓道內(nèi)經(jīng)常會有陌生人進入,作為答辯人根本就沒有可能得到物業(yè)的保安服務。對于保綠費,6號樓前既沒有綠地,也沒有假山,答辯人也不屬于在小區(qū)內(nèi)居住的居民,因此對于該項費用原告也無權(quán)向答辯人主張。對于保潔費,0號樓樓道內(nèi)盡管進行了衛(wèi)生清掃,但扶手、地面及玻璃灰塵遍布,垃圾清理不及時。對于管理費,由于0號樓臨街,導致一樓全部商用,管理混亂,時常發(fā)生打架事件,嚴重影響答辯人的日常生活。同樣一個小區(qū),同樣的業(yè)主,同樣的物業(yè)費標準,但是
裝飾合同 篇2
發(fā)包人:
營業(yè)執(zhí)照號:
聯(lián)系方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯(lián)系方式:
住所:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法:
。1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
。2)餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
。3)承包人包工,發(fā)包人包料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各____份。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料,設備,發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應向發(fā)包人開具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務
1、開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條 承包人義務
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內(nèi)的陳設,保證餐廳內(nèi)上,下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
。3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的.相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的, 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條 其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人(簽字):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
裝飾合同 篇3
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì),沒有提供相應的資質(zhì)證書,但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據(jù)上述法律規(guī)定,答辯人屬于承攬合同關系中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務的雇主沒有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關系,而非建設工程合同關系,我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調(diào)整對象,因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門資質(zhì)審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的.范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規(guī)定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務需要資質(zhì),也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《室內(nèi)裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容
1、甲方將位于洪山區(qū)保利·淺水灣小區(qū)6號樓1單元1004室一套兩室兩廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以包工,部分包料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供的裝飾裝修材料明細表,附表二:乙方提供的裝飾裝修材料明細表)的形式交給乙方承做。
2、合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫: (頂格有效)。
3、工期 年 月 日止。
4、關于工程價款及結(jié)算的約定。
1)自合同生效日內(nèi),甲方付給乙方預購材料款,人民幣 元,大寫: 整。
2)水電等隱蔽工程驗收合格,甲方付給乙方人民幣元,大寫: 整。
3)工程進行到門及門套、家私造型框架驗收合格,貼面板線條之前,甲方付給乙方人民幣 ,大寫: 整。
4)工程驗工驗收合格,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方,甲方接到資料三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單(見附表四:工程結(jié)算書)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款,即人民幣 元,大寫: 整。
5)工程保修期:壹年。
6)工程內(nèi)容及設計圖樣見設計圖紙即附表三。
7)施工過程中如有特殊質(zhì)量要求,雙方應達成一致意見,簽訂補充合同。
8)本合同簽訂效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將給對方工程預算總造價的5%的違約金,并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
二、合同細節(jié)說明:
1、甲方工作
1)開工前一天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
2)參與工程質(zhì)量和施工進度的`監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收;
3)并提供施工期間的水源、電源;
4)負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
5)施工過程中甲方如中途提出更改施工方案,需經(jīng)乙方認可,根據(jù)具體情況承擔相應的材料損失費及工程費,工期相應變更,同時增加項目交
11、附則
1)本合同正、副本各貳份,雙方各執(zhí)一份。
2)本合同自簽訂之日起生效,保修期內(nèi)有關保修條款生效,保修期滿后全部條款終止。
甲方:身份證號:家庭地址:電話:年 月 日
乙方: 身份證號: 家庭地址: 電話: 身份證復印件: 年 月 日
裝飾合同 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合同編號:
北京市工商行政管理局監(jiān)制
20xx年三月修訂
使用說明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場內(nèi)簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):民族:
住所:身份證號:
聯(lián)系電話:手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
住所:
法定代表人:聯(lián)系電話:
委托代理人:聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級證書號:
本工程設計人:聯(lián)系電話:
施工隊負責人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1·1工程地點:
1·2工程裝飾裝修面積:
1·3工程戶型:
1·4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);
1·5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
。2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1·6工程期限日(以實際工作日計算);
開工日期年月日;
竣工日期年月日。
1·7工程款和報價單
。1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫:
。2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書
3·1施工圖紙采取下列第種方式提供:
。1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
。2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3·2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325—20xx)的要求。
3·3雙方應當對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4·1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4·2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4·3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4·4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4·5負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4·6不得有下列行為:
。1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
。2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
。5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4·7凡必須涉及4·6款所列內(nèi)容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4·9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5·1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5·2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
。2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
。4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
。6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
>5·3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5·4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應
7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
。1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
。2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
。3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。
。4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
。5)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8·1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
。1)工程量變化或設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
8·2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
。1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
。2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
。3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8·3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標準
9·1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325—20xx)的標準執(zhí)行。
9·2本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行:
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/TO1—43—20xx);
。2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(DBJ/T01—27—20xx)。
9·3在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第十條工程驗收
10·1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
。1)材料驗收;
。2)隱蔽工程驗收;
。3)竣工驗收。
10·2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10·3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10·4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10·5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的`廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式
11·1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工三日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
11·2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
11·3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11·4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責任
12·1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12·2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12·3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12·4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
12·5由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
。1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。
。2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12·4的標準支付違約金。
。3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條附則
14·1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14·2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14·3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
14·4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
14·5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權(quán)向乙方追償。
14·6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
市場主辦單位(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
年月日
附表一
工程報價單
序
號項目單位單價數(shù)量合計金額工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:此表用量較多企業(yè)可復印作為合同附件。
附表二
甲方供給工程材料、設備明細表
序
號材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應時間供應驗收地點
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:所供給的材料、設備須有經(jīng)行政管理部門批準的專業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。
附表三
乙方供給工程材料、設備明細表
序
號材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應時間供應驗收地點
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:所供給的材料、設備須有經(jīng)行政管理部門批準的專業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。
附表四
工程竣工驗收單
驗收時間:年月日
工程名稱:
工程地點:
竣工驗收意
見甲方簽字(蓋章):
監(jiān)理單位簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
備注:竣工驗收中,尚有不影響整體工程質(zhì)量問題,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以入住,但必須簽訂竣工后遺留問題協(xié)議做為入住后解決遺留問題的依據(jù)。
附表五
家裝工程保修單
甲方
甲方代理人聯(lián)系電話
乙方
法定代表人聯(lián)系電話
家裝工程地址
開工日期竣工日期
保修期限自年月日到年月日
甲方代表(簽字蓋章):乙方代表(簽字蓋章):
備注:
1、自竣工驗收之日起,計算裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年;
2、保修期內(nèi)因乙方施工、用料不當?shù)脑蛟斐傻难b飾裝修質(zhì)量問題,乙方須及時無條件進行維修;
3、保修期內(nèi)因甲方使用、維護不當造成飾面損壞或不能正常使用,乙方酌情收費維修;
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
裝飾合同 篇6
委托方(甲方):______________
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:______________
2、居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)
1)、室,計______________平方米;
2)、廳,計______________平方米;
3)、廚房,計______________平方米;
4)、衛(wèi)生間,計______________平方米;
5)、陽臺,計______________平方米;
6)、過道,計______________平方米;
7)、其他(注明部位)______________,計______________平方米。
總計:施工面積______________平方米。
3、施工內(nèi)容:見預算書和施工圖。
4、委托方式:
5、工程開工日期:______________
6、工程竣工日期:______________
工程總天數(shù):______________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)______________元,詳見本合同附件(二)《預算書》。
1、材料款______________元;
2、人工費______________元;
3、設計費______________元;
4、施工清運費______________元;
5、搬卸費______________元;
6、管理費______________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的'合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,乙方進場后甲方即應付35%工程款;當工期進度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內(nèi)結(jié)算。(注:甲方需在乙方通知三天內(nèi)驗收)甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在下一次付款期前付清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
1、甲方
1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3)、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2、乙方
1)、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
2)、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
3)、嚴格履行合同,實行信譽工期。
4)、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開具的收據(jù)向佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁;——人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業(yè)主):______________(簽章)
電話:______________
乙方:______________(簽章)
電話:______________
簽約地址:______________
裝飾合同 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設計人:
聯(lián)系電話:
施工負責人:
聯(lián)系電話:
工程項目:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī),結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規(guī)格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺
1、_________室,計__________平方米;
2、_________廳,計__________平方米;
3、_______廚房,計________平方米;
4、_______衛(wèi)生間,計_________平方米;
5、__________陽臺,計__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
三、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期:20xx年 月 日
六、工程竣工日期:20xx年 月 日. 工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條:質(zhì)量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的'雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
一、 合同一經(jīng)簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結(jié)算, 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據(jù).)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清約定工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
一、 因下列原因造成工期延期,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣
裝飾合同 篇8
合同編號:
電梯轎廂裝飾合同
甲方: 乙方: 簽訂地點:
電梯轎廂裝飾合同
合同編號:
甲方: 乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同。 第一條 工程概況
工程名稱: 電梯轎廂裝飾工程
工程地點:
第二條 承包范圍
承包范圍: 電梯原轎廂裝飾的拆除、運輸、新裝飾的安裝、調(diào)試等。
第三條 合同價款組成:
上述合同價款已包括了電梯轎廂裝飾改造所需的全部拆除、恢復、安裝、調(diào)試、人工及稅金等費用,此價格不隨原材料價格、人工機械成本、政策性等因素的變化而調(diào)整。
第四條 技術規(guī)范:
電梯裝飾安裝的技術規(guī)范應以國家有關部門最新頒布的相應標準及規(guī)范為準。
第五條 安裝工期:
合同簽訂后乙方應在雙方商定的日期內(nèi)施工完畢并經(jīng)甲方驗收合格。
第六條 驗收標準、合格條件、方法:
1、 驗收標準:按本合同第四條及相關約定之標準進行驗收。
2、 驗收方法:
。1) 電梯裝飾改造完畢,經(jīng)甲、乙雙方驗收合格后,交付甲方使用。
。2) 如果電梯裝飾的安裝與合同要求不符,或在第七條規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)證實電梯安裝是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料,甲方將有權(quán)向乙方提出索賠。
第七條 質(zhì)量保證:
1、 在質(zhì)量保證期內(nèi),如果證實電梯裝飾是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方應盡快以書面形式通知乙方,乙方在收到通知后14天內(nèi)應免費維修、重新安裝調(diào)試或更換有缺陷的材料。
2、 如果乙方在收到通知后14天內(nèi)沒有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但風險和費用將由乙方承擔。
3、本合同項下電梯安裝的質(zhì)量保證期為自甲乙雙方驗收合格之日起12個月。
第八條 付款方式:
1、合同簽訂后七日內(nèi),甲方向乙方支付合同價款的`﹪(¥元)作為工程預付款。
2、電梯裝飾安裝調(diào)試驗收合格后七日內(nèi),甲方向乙方支付合同價款的﹪(¥元)作為工程進度款。
3、剩余合同價款¥元作為質(zhì)量保證金,質(zhì)量保證期滿后七日內(nèi)付清。
第九條 雙方權(quán)利與義務:
。ㄒ唬┘追綑(quán)利與義務
1、提供施工臨時用電接點。
2、甲方應按本合同之約定接受驗收合格的電梯,并支付合同價款。
3、檢查、監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、安全、工期等。
4、按本合同之約定享有其它權(quán)利、履行其它義務。
。ǘ┮曳綑(quán)利與義務
1、做好現(xiàn)場的成品保護工作。
2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),相關費用由乙方承擔。
3、乙方按本合同約定的內(nèi)容時間以及甲方書面要求的時間完成安裝、調(diào)試、驗收工作。
4、乙方在收取甲方支付的合同價款的同時應開具與甲方實際支付金額相等的有效發(fā)票給甲方。
5、設備的保管責任由乙方負責,直到驗收交付使用止,在此期間發(fā)生設備的丟失或損壞,由乙方負全責。
6、自備施工用安全電壓照明,電梯裝飾安裝所需腳手架的搭、拆。
7、所有線槽或線管都必須采用符合國標要求的優(yōu)質(zhì)材料。線管及線槽應作必要的處理和配置必要的保護材料,防止劃傷電線或電纜。
8、負責安裝工程的保險費:安裝人員的保險費。
9、乙方應在本工程完成時進行全面的清理工作后才交付給甲方。
10、現(xiàn)場施工人員必須遵守國家、甲方、物業(yè)管理方現(xiàn)場有關質(zhì)量、安全、文明施工、衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)的各種規(guī)章制度,設置專職的質(zhì)量檢查員、安全員,負責質(zhì)量、安全。承擔因違反上述規(guī)定而造成的一切責任及損失。
11、乙方自備各種特殊工種施工人員,特殊工種需持證上崗。
12、負責本工程自身施工中所產(chǎn)生的所有垃圾運的外運。
13、保證工程不進行再次轉(zhuǎn)包或分包。
14、乙方未能履行合同要求的責任和義務,造成甲方損失的,乙方賠償有關損失。
第十條 違約責任:
1、 除不可抗力或本合同另有約定外,任何一方不得擅自終止或解除本合同。任何一方擅自終止或解除本合同的,應向守約方支付合同價款30%的違約金。因合同解除給守約方造成經(jīng)濟損失的,違約方應另行賠償。
2、 乙方逾期交付使用的,每逾期一日,乙方應按合同價款的5‰向甲方支付違約金。
3、 因電梯裝飾安裝質(zhì)量不符本合同之約定,致使工程返工的,乙方應承擔修理、拆除及重新施工的費用。給甲方造成其它損失的,乙方應予以賠償。
第十一條
合同生效、變更與解除
1、 本合同自雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋公司印章之日起生效。
2、 當事人一方要求變更或解除合同時,應當至少提前10日通知對方;因變更或解除合同使一方遭受損失的,由責任方負責賠償。
3、 變更或解除合同的通知或協(xié)議應當采取書面形式。
第十二條
爭議解決:
雙方在合同履行過程中如發(fā)生爭議,應及時協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按下列第(二)種方式解決:
(一)提交北京仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蚝贤炗喌厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條
其他:
1、 任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蜓悠诼男小⒉糠致男泻贤睦碛。在取得相關主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
2、 乙方委派一名代表,全權(quán)負責履行本合同,并對合同履行過程中雙方的往來文件進行簽字確認,該委派代表簽字確認的文件視為已被乙方確認。乙方如需更換委派代理,應至少提前7日以書面形式通知甲方。
3、 本合同壹式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
4、 本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、附件一:電梯裝飾效果圖及材質(zhì)說明
6、附件二:電梯裝飾施工圖及材質(zhì)說明
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
簽字日期:20
年月簽字日期:20 年月日日
【裝飾合同】相關文章:
建筑裝飾合同04-10
飯店裝飾合同02-13
裝飾材料合同02-11
裝飾工程合同02-18
住宅裝飾合同03-06
裝飾設計合同03-05
裝飾裝修合同02-14
裝飾公司合同02-12
裝飾施工合同02-21
裝修裝飾合同02-22