【推薦】鋼材合同模板六篇

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，合同的用途越來越廣泛，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編整理的鋼材合同6篇，希望能夠幫助到大家。

鋼材合同 篇1

　　甲方(需方)

　　乙方(供方)

　　甲方項(xiàng)目施工需要向乙方采購(gòu)鋼材。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方本著平等互利的原則友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：

　　一、產(chǎn)品品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及單價(jià)等

　　甲方向乙方采購(gòu)的鋼材總需求量為噸(具體以實(shí)際交付數(shù)量為準(zhǔn))；其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　1、線材：GB/1499.1-20xx；

　　2、螺紋鋼：HRB335或HRB400GB/1499。2-20xx；

　　3、圓鋼：GB/1499.1-20xx；

　　4、型材：具體品牌由甲乙雙方另行協(xié)商。

　　二、包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　以甲方標(biāo)準(zhǔn)包裝為準(zhǔn)。

　　三、鋼材采購(gòu)計(jì)劃、交貨地點(diǎn)

　　鋼材采購(gòu)數(shù)量和品規(guī)以甲、乙雙方確認(rèn)的甲方采購(gòu)計(jì)劃為準(zhǔn)。甲方每月日之前以書面形式向乙方提供蓋有甲方公章的下月度需求計(jì)劃，具體分批次需求計(jì)劃須提前三天以書面形式報(bào)至乙方，雙方指定人員簽字確認(rèn)后生效。乙方按照雙方確認(rèn)的甲方采購(gòu)計(jì)劃將鋼材送至項(xiàng)目所在地工地。乙方貨到工地后甲方應(yīng)隨時(shí)派人驗(yàn)收(當(dāng)天應(yīng)完成驗(yàn)收)

　　四、運(yùn)輸、裝卸及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　乙方負(fù)責(zé)送貨至甲方項(xiàng)目工地，所送鋼材的出庫(kù)吊裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)均由乙方承擔(dān)，加入貨物單價(jià)一并結(jié)算。貨到工地卸車及其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，貨到工地后的一切風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。

　　五、鋼材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)量方式

　　線材、螺紋鋼、圓鋼采用磅計(jì)驗(yàn)收，按過磅計(jì)量交貨，甲方可復(fù)磅，磅差在正負(fù)0.3%以內(nèi)(含0.3%)，以乙方倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)計(jì)量為準(zhǔn)。超出0.3%，按甲方的磅重為準(zhǔn)。

　　六、鋼材配送、驗(yàn)收、簽收

　　乙方指定負(fù)責(zé)鋼材配送服務(wù)，(身份證號(hào)碼：)

　　手機(jī)：；甲方授權(quán)本公司工作人員(身份證號(hào)碼：)手機(jī)：，負(fù)責(zé)鋼材收貨、驗(yàn)收、簽收、價(jià)格確認(rèn)，簽收時(shí)該工作人員應(yīng)出示身份證件。甲方安排其他工作人員收貨時(shí)，應(yīng)向乙方提交甲方出具的加蓋其公章的.授權(quán)委托書或者由甲方直接在收貨單上加蓋公章。凡是簽收員簽字認(rèn)可的送貨單，均視為甲方認(rèn)可的有效結(jié)算憑據(jù)，乙方以此送貨單與甲方結(jié)算鋼材款。鋼材運(yùn)至指定的收貨地點(diǎn)時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)交接手續(xù)，鋼材運(yùn)至指定的收貨地點(diǎn)之日起貨物毀損、滅失由甲方負(fù)責(zé)。

　　七、結(jié)算價(jià)、結(jié)算方式及付款期限、付款方式

　　1、結(jié)算價(jià)：螺紋鋼、盤螺、線材以供貨當(dāng)天“我的鋼鐵網(wǎng)”當(dāng)日市場(chǎng)螺紋鋼、盤螺、高線價(jià)格行情列表中對(duì)應(yīng)鋼廠及品規(guī)單價(jià)作為結(jié)算價(jià)；每逢星期六按前一日的結(jié)算單價(jià)執(zhí)行，星期日按后一日的結(jié)算單價(jià)執(zhí)行；遇單品規(guī)缺貨或少貨，按備注欄中加價(jià)執(zhí)行；遇漲隨漲，遇跌隨跌；墊資利息從到貨當(dāng)日開始，按月息計(jì)算。

　　2、貨款的結(jié)算方式及付款期限、結(jié)算價(jià)格、逾期加價(jià)款；

　　結(jié)算方式及付款期限（略）

　　3、付款方式：甲方以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬方式付款。

　　4、如甲方不能按合同約定如期向乙方支付貨款，乙方有權(quán)停止供貨，由此引起的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、乙方為本項(xiàng)目鋼材的供貨商，甲方不能以任何理由從其它渠道進(jìn)貨，否則乙方有權(quán)終止合同。

　　八、其它約定

　　1、如甲方工地停工，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)在乙方最后一次送鋼材之日起天內(nèi)付清所有鋼材款(含墊資利息加價(jià)款)

　　2、甲方計(jì)劃、簽收、對(duì)賬等，加蓋甲方印章或者該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可均有效。

　　九、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或未盡事宜，雙方另行協(xié)商。協(xié)商不成時(shí)，均可向乙方人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。

　　本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期至本項(xiàng)目主體完工且所有款項(xiàng)付清止。本合同一式二份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)乙方(簽章)

　　法定代表人或授權(quán)代表(簽字)法定代表人或授權(quán)代表(簽字)

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　簽訂地址：

鋼材合同 篇2

　　甲方（需方）：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　乙方（供方）：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　甲方因工程需要，特向乙方采購(gòu)建筑用鋼材，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，經(jīng)雙方共同協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、甲方工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程總建筑面積為____m2。

　　3、工程工期：自____年____月____日開工至____年____月____日該工程主體封頂。

　　二、所需鋼材總量及質(zhì)量

　　1、甲方所需鋼材總量約為____噸（±100噸），具體供貨時(shí)間、鋼材規(guī)格及型號(hào)須由乙方按甲方提供的鋼材計(jì)劃單執(zhí)行。

　　2、乙方須保證所供鋼材為合格產(chǎn)品（不定廠家），并經(jīng)得過棗陽(yáng)市質(zhì)檢站的檢驗(yàn)（含初檢和復(fù)檢），否則，退場(chǎng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　三、供貨方式

　　1、乙方須為甲方累計(jì)墊資____萬(wàn)元整。

　　2、甲方須提前三天向乙方提供鋼材供貨計(jì)劃單，乙方須保證在三天內(nèi)將所需鋼材送達(dá)甲方工地。否則，視為違約。

　　3、每批鋼材貨到甲方工地，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，吊卸費(fèi)用（含人工費(fèi)）由甲方承擔(dān)。

　　四、鋼材價(jià)格及結(jié)算方式

　　1、乙方所供鋼材全部以《我的鋼鐵網(wǎng)》中安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安鋼）和濟(jì)源鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)鋼）當(dāng)日所報(bào)網(wǎng)價(jià)為底價(jià)，按每噸另加____元整進(jìn)行結(jié)算。

　　2、乙方墊資外的鋼材款須由甲方于收貨后當(dāng)時(shí)全額支付給乙方，否則視為違約。

　　3、乙方墊資的鋼材款須由甲方于該工程主體封頂（____年____月____日）后五日內(nèi)全額支付給乙方，否則視為違約。

　　4、甲方每次收貨后，甲乙雙方須在乙方出示的送貨單上簽字，該送貨單（一式三聯(lián)）經(jīng)甲乙雙方簽字后為雙方結(jié)算的唯一有效依據(jù)。

　　五、違約責(zé)任

　　1、以上各條款須由甲乙雙方共同遵守，若有任何一方違約，須由違約方賠償給守約方所供鋼材總額50%的違約金，且雙方賬目立即結(jié)清。

　　2、乙方為甲方唯一供貨商，甲方若未經(jīng)乙方同意，擅自通過其它任何渠道采購(gòu)鋼材，須向乙方支付采購(gòu)金額50%的'違約金，且雙方就此終止合同，并立即結(jié)清所有帳目。

　　3、甲方因其他任何原因?qū)е轮型就９�，或施工任�?wù)轉(zhuǎn)包他人，或甲方違反本合同約定，乙方均可立即停止供貨，且雙方結(jié)清所有帳目。

　　4、若甲方因其他原因延誤工期，導(dǎo)致該工程主體封頂時(shí)間過長(zhǎng)，原定計(jì)劃工期為四個(gè)月。甲方須將乙方墊資的鋼材款（叁佰萬(wàn)）按月息2分計(jì)算與乙方結(jié)算，否則雙方終止本合同，并由甲方賠償給乙方所供鋼材總額50%的違約金。

　　六、其它：

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋼材合同 篇3

　　簽訂時(shí)間：簽訂地點(diǎn)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就鋼材買賣事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條所購(gòu)鋼材基本情況單位：

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　第三條交貨：

　　第四條驗(yàn)收：對(duì)于鋼材產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)等與約定

　　不符或有其他質(zhì)量問題的，買方有權(quán)提出異議，異議經(jīng)核實(shí)成立的，賣方應(yīng)無(wú)條件補(bǔ)足或換貨。造成逾期交貨的，應(yīng)當(dāng)合同承擔(dān)違約責(zé)任。

　　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　第五條付款方式及時(shí)間：雙方約定以第1種方式支付價(jià)款。

　　1.簽定合同時(shí)，買方支付定金元(定金不得超過總價(jià)款的20%)，貨到驗(yàn)收合格后一次性支付余款;

　　2.付款前，賣方應(yīng)當(dāng)向買方開具合法發(fā)票。

　　第六條違約責(zé)任：

　　1、鋼材產(chǎn)品經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，賣方應(yīng)無(wú)條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失。買方還有權(quán)解除合同。賣方已收取定金、預(yù)付款或價(jià)款應(yīng)全部返還，并應(yīng)向買方支付合同總額20%的違約金，同時(shí)買方還有權(quán)要求賣方雙倍返還定金。

　　2、賣方遲延交貨的，每日應(yīng)向買方支付遲延部分價(jià)款的違約金;遲延交貨____日的，除支付違約金外，買方還有權(quán)解除合同。賣方已收取定金、預(yù)付款或價(jià)款應(yīng)全部返還，并應(yīng)向買方支付合同總額20%的.違約金，同時(shí)買方還有權(quán)要求賣方雙倍返還定金。

　　第七條爭(zhēng)議解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第

　　(二)種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　第八條其他約定事項(xiàng)：

　　第九條對(duì)本合同的變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除賣方應(yīng)承擔(dān)

　　的責(zé)任的，仍以本合同為準(zhǔn)。

　　第十條本合同未定事項(xiàng)，雙方可協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議。

　　第十一條本合同自買賣雙方簽字蓋章后生效，本合同一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　買方(章)：賣方(章)：住所：住所：郵編：郵編：電話：電話：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：開戶銀行：開戶銀行：帳號(hào)：帳號(hào)

鋼材合同 篇4

　　需方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　供方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，雙方在誠(chéng)實(shí)信用，友好協(xié)商的情況下訂立本合同：

　　一、雙方議定：達(dá)成每批鋼材的成交，以當(dāng)日送貨單數(shù)據(jù)為收款憑證(單價(jià)隨行就市但不含稅)。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家現(xiàn)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到合格產(chǎn)品，并交附鋼材產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

　　三、費(fèi)用負(fù)擔(dān)形式：由供方負(fù)責(zé)運(yùn)到車費(fèi)、磅費(fèi)、吊機(jī)費(fèi)。

　　(四、驗(yàn)收計(jì)款標(biāo)準(zhǔn)：鋼材重量以原始磅碼單為基礎(chǔ)，到需方指定的標(biāo)準(zhǔn)地磅過磅為準(zhǔn)。 五、結(jié)算付款方式及期限：按當(dāng)批成交協(xié)議條件，以送貨單款項(xiàng)及日期為準(zhǔn)八天內(nèi)開收票當(dāng)天日期的支票付清貨款給供方，并保證支票在簽發(fā)日期內(nèi)有效到帳給供方;一經(jīng)交貨，需方不能以任何形式或其內(nèi)部審批流程作借口，延誤付款時(shí)間。

　　六、責(zé)任事項(xiàng)：

　　①供方提供的產(chǎn)品必須合格，達(dá)到國(guó)家的質(zhì)量要求;否則供方負(fù)責(zé)退貨，其中吊機(jī)費(fèi)、磅費(fèi)和化驗(yàn)費(fèi)由供方負(fù)責(zé)。

　�、谛璺奖仨氁罆r(shí)付款，否則供方要運(yùn)走所供鋼材，由需方負(fù)責(zé)賠償雙程的'運(yùn)費(fèi)100元/噸、吊機(jī)20元/噸、磅費(fèi)3元/噸、入倉(cāng)費(fèi)15元/噸，并且不能動(dòng)用供方的鋼材，已用部分必須在三天內(nèi)付清貨款。不夠抵當(dāng)之貨款，按需方現(xiàn)有的物資折價(jià)相抵，由此所引起的一切后果、責(zé)任及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用由需方負(fù)全責(zé)。

　�、廴缧璺讲荒馨磿r(shí)付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原貨款的基礎(chǔ)上再按每噸每日增加10元作為補(bǔ)償費(fèi)用給供方，直到需方付清貨款為止。

　�、芄┓巾毐ＷC鋼材如數(shù)卸貨，嚴(yán)禁送貨、卸貨過程中出現(xiàn)偷盜行為，以一罰十。為了防止各種重量紛爭(zhēng)事情,雙方均有責(zé)任監(jiān)督司機(jī)及地磅的欺騙行為,如防止司機(jī)放水、掉雜物或地磅短差事情，需方必須派兩人以上負(fù)責(zé)收貨及監(jiān)督。

　�、菪璺綄�(duì)所供鋼材如有任何異議問題，應(yīng)在收貨后三天內(nèi)提出，并且不能動(dòng)用供方的鋼材，以便驗(yàn)證，驗(yàn)證無(wú)任何問題方可使用，三天過后需方自負(fù)一切責(zé)任。

　　七、履行合同期間，遇到爭(zhēng)議或糾紛，盡量友好協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，依本合同為準(zhǔn)則，向雙方當(dāng)?shù)氐闹俨梦瘑T會(huì)或人民法院申訴解決。

　　八、其它約定事項(xiàng)：需方指定簽收人員是： 聯(lián)系電話： 。

　　九、本合同一式兩份，具有同等約束力，蓋章簽訂日起與日后送貨單同時(shí)生效。

　　十、備注：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋼材合同 篇5

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購(gòu)鋼材事宜達(dá)成如下合同條款：

　　一、乙方工程的名稱及地點(diǎn)： 。

　　二、乙方因工程需要，自 年 月 日至 年 月 日 不定時(shí)多批次向甲方采購(gòu)鋼材，總量約 1400 噸，每月不多于 300 噸。

　　三.、方式：

　　(一)在本臺(tái)同有效期內(nèi)，乙方指定 作為乙方代表。以書面形式通知甲方所需鋼材的具體規(guī)格、數(shù)量，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要貨通知在五日內(nèi)將乙方所需鋼材達(dá)到指定地點(diǎn)。

　　(二)乙方在甲方鋼材送到工地后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)所供鋼材的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)款，核對(duì)后應(yīng)在甲方的送貨單上簽收，該送貨單作為甲乙雙方交付及結(jié)算貨款的憑據(jù)。

　　四、鋼材產(chǎn)品：國(guó)標(biāo)(包檢測(cè)合格)。

　　五、鋼材的計(jì)量方式： ￠6-8線材、￠8-10盤螺過磅，螺紋鋼按國(guó)家規(guī)定理論計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　六、鋼材的價(jià)格：甲方墊資200噸以內(nèi)， 以貨到工地當(dāng)天的上海西本新干線會(huì)員指導(dǎo)價(jià)南京區(qū)域價(jià)上浮150元每噸每月價(jià)格結(jié)算。墊資部分六個(gè)月以內(nèi)結(jié)清。(此價(jià)格不含稅金，開票另加150元/噸)。墊資部分以外的每80噸結(jié)算一次，此價(jià)格以貨到工地當(dāng)天的上海西本價(jià)上浮60元每噸。貨款應(yīng)及時(shí)結(jié)算逾期每日按5‰給付違約金給甲方 。

　　七、交貨地點(diǎn)：每批鋼材的交貨地點(diǎn)為本合同第一款標(biāo)明的工程地點(diǎn)，由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送到達(dá)。甲方運(yùn)輸途中的安全及相關(guān)費(fèi)用甲方自負(fù)。貨到工地由乙方負(fù)責(zé)卸貨及承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。

　　八、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);甲方所供鋼材必須符合國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并供方(甲方) 需方(乙方)隨貨出具每批次的質(zhì)量保證書。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：乙方應(yīng)在收到甲方送達(dá)鋼材后24小時(shí)內(nèi)取樣送當(dāng)?shù)胤ǘ�檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)(節(jié)假日順延)，檢測(cè)合格后方可使用。如乙方未經(jīng)檢測(cè)即將甲方貨物使用后產(chǎn)生損失，甲方僅負(fù)責(zé)退貨的費(fèi)用，如鋼材在檢測(cè)后出現(xiàn)質(zhì)量不合格;乙方應(yīng)當(dāng)在收到檢測(cè)報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)退回并及時(shí)調(diào)換供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)由甲方自負(fù)。

　　十、結(jié)算及付款時(shí)間：

　　(一)在合同履行期間，若乙方更換鋼材供應(yīng)商，應(yīng)事先書面通知甲方。并在更換之日起五日內(nèi)償清所欠甲方的所有鋼材款，逾期不付清貨款的，乙方每日應(yīng)當(dāng)按照未付貨款金額的.千分之五付給甲方違約金。

　　(二)甲方未經(jīng)乙方書面同意，延遲送貨，影響乙方工程進(jìn)度，甲方應(yīng)當(dāng)賠付乙方所受的損失，每逾期一日，按照延遲送貨的金額的千分之五付給乙方違約金。

　　(三)合同履行中如因不可抗力致合同無(wú)法履行時(shí)，甲、乙雙方均可解除合同通知到達(dá)之日起五日內(nèi)結(jié)清已經(jīng)交易的鋼材款。逾期支付的，乙方應(yīng)當(dāng)每日按照未償清金額的千分之五付給甲方違約金。

　　(四)甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，雙方任何一次違約，對(duì)方均可要求解除合同結(jié)清全部款項(xiàng)并承擔(dān)合同的全部違約責(zé)任。

　　十一、未經(jīng)事宜經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

鋼材合同 篇6

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設(shè)工程，其工地負(fù)責(zé)人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購(gòu)銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購(gòu)買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價(jià)款按上海西本鋼鐵每日市場(chǎng)報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)上浮每噸150元作為成交價(jià)，又約定以送貨單確定的單價(jià)和總金額為結(jié)算依據(jù)，也明確約定了被告付款時(shí)間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計(jì)貨款金額為520萬(wàn)余元。被告通過Z某、C某陸續(xù)付款計(jì)360萬(wàn)元，余款160萬(wàn)余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復(fù)。此時(shí)適逢金融危機(jī)，原告經(jīng)受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經(jīng)周密調(diào)查，掌握Z(yǔ)某被告的工程項(xiàng)目經(jīng)理、C某為被告該項(xiàng)目工程的內(nèi)部承包人，原告有理由相信他們有權(quán)代表被告簽訂買賣合同，該合同相對(duì)方應(yīng)為被告公司，同Z某和C某以個(gè)人身份自愿對(duì)被告貨款承擔(dān)共同付款責(zé)任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬(wàn)余元、違約金17萬(wàn)元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對(duì)被告的貨款義務(wù)承擔(dān)共同清償責(zé)任，同時(shí)向法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全，全額凍結(jié)了被告公司的'銀行賬戶，保證了債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。

　　訴訟中，被告以貨款金額計(jì)算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質(zhì)量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬(wàn)元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風(fēng)險(xiǎn)，我方在保障根本利益得到順利實(shí)現(xiàn)的前提下愿與對(duì)方和解，經(jīng)法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被告公司于和解當(dāng)日支付145萬(wàn)元貨款。

　　因訴訟目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，我方遂申請(qǐng)撤訴。

【鋼材合同】相關(guān)文章：

鋼材的合同02-25

鋼材購(gòu)銷的合同02-02

鋼材購(gòu)銷合同10-14

鋼材供貨合同03-16

鋼材訂貨合同06-21

鋼材購(gòu)買合同02-16

鋼材采購(gòu)合同03-05

鋼材運(yùn)輸合同01-31

鋼材供應(yīng)合同02-26

購(gòu)銷鋼材合同02-18