- 消防施工合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于消防合同模板九篇
隨著時(shí)間的推移,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的消防合同9篇,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
總包施工單位: 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方) 分包施工單位: 浙江東星消防工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為確保 陽(yáng)光國(guó)際廣場(chǎng)心消防工程的順利實(shí)施,依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定,甲乙雙方本著平等互利的原則,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以資共守。
第1條 工程概況
1.1 1.2工程地點(diǎn):望江東路與錢塘路交叉口
1.3工程內(nèi)容:陽(yáng)光國(guó)際廣場(chǎng)A、B、C號(hào)樓及地下室全部的消防安裝工程
1.4承包范圍:根據(jù)建設(shè)單位提供的招標(biāo)文件清單量及施工圖所示的消防工程項(xiàng)目(火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)及防火卷簾的安裝與調(diào)試)
1.5承包方式:乙方負(fù)責(zé)包工、包料、包施工
1.6本合同的價(jià)款按投標(biāo)書中報(bào)價(jià)暫定人民幣836萬(wàn)元 ,最終造價(jià)以審計(jì)部門審核結(jié)果為準(zhǔn)。
第2條 建設(shè)工期
安裝工程開竣工日期以甲方工期為準(zhǔn),安裝工程積極配合甲方滿足總進(jìn)度計(jì)劃要求,確保與甲方工程同步進(jìn)行。
2.1 開工日期:200 年月日(按甲方要求)
2.2竣工日期:200 年 月 日(跟總包同步)
2.3 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 810 日歷天。
第3條 甲方責(zé)任
3.1提供施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度施工總進(jìn)度計(jì)劃。會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理執(zhí)行整個(gè)工程的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理和協(xié)調(diào)工作。
3.2提供具備施工條件的施工場(chǎng)地、用水、用電接口、現(xiàn)有垂直運(yùn)輸設(shè)備、腳手架等。及施工現(xiàn)場(chǎng)垃圾清運(yùn)。
3.3針對(duì)工程施工的特點(diǎn),甲方及時(shí)組織和協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)與施工的銜接和配合工作。
3.4 為分包方施工進(jìn)場(chǎng)提供生活宿舍、材料倉(cāng)庫(kù)、辦公室。
3.5 按設(shè)計(jì)要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為分包預(yù)埋、預(yù)留及安裝留出合理的作業(yè)時(shí)間和必要的
施工條件。
3.6因施工工藝要求鑿洞打洞開孔甲方應(yīng)給予配合,乙方所開孔洞線槽由甲方修補(bǔ)至結(jié)構(gòu)平面。
3.7及時(shí)支付工程款。
3.8提供施工圖六套。
3.9提供該工程的完稅憑證給乙方。
第4條 乙方責(zé)任
4.1 嚴(yán)格按圖施工,做好預(yù)埋、預(yù)留工作,負(fù)責(zé)自身管線的修補(bǔ)。
4.2因分包方施工質(zhì)量問題,驗(yàn)收不合格造成總包方工期延誤的,總包相應(yīng)損失由乙方負(fù)責(zé)。
4.3在混凝土澆搗時(shí),分包方應(yīng)派人員監(jiān)護(hù),做好預(yù)埋件的保護(hù)工作。
4.4根據(jù)總包方的統(tǒng)一安排,做好分包范圍的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化管理工作。
4.5配合總包方做好工地安全、消防、保衛(wèi)工作,并服從總包的管理。分包方未做好自身的工作而受到的處罰由分包方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。工傷事故一律自負(fù),由此引起的損失均由乙方承擔(dān)。
4.6負(fù)責(zé)乙方施工產(chǎn)生的垃圾清理工作,清理至甲方指定位臵后,由甲方統(tǒng)一清運(yùn)。
第5條 進(jìn)度計(jì)劃
5.1乙方應(yīng)在雙方約定的日期,將施工方案和進(jìn)度計(jì)劃提交建設(shè)單位。
5.2乙方必須按批準(zhǔn)的施工方案組織施工,接受建設(shè)單位、監(jiān)理公司、甲方代表對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。如實(shí)際進(jìn)度達(dá)不到計(jì)劃進(jìn)度時(shí),乙方應(yīng)按要求提出改進(jìn)措施。
第6條 工期延誤
對(duì)以下非乙方原因引起的工程延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
6.1工程量變化較大和設(shè)計(jì)變更。
6.2一周內(nèi)非承包方原因停水、停電造成的停工累計(jì)超過(guò)八小時(shí)。
6.3因自然災(zāi)害等不可抗力。
6.4甲方未能按本協(xié)議約定提供施工圖紙及開工條件。
6.5甲方未能按本協(xié)議約定日期支付工程款,致使施工不能正常進(jìn)行。
第7條 檢查和返工
7.1乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求以及甲方單位、監(jiān)理單位代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方單位、監(jiān)理單位及其委派人員的檢查、檢驗(yàn),為檢查、檢驗(yàn)提供便利條件,并按要求返工、修改,承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。
第8條 工程質(zhì)量等級(jí)
8.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家及浙江省(杭州市)地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與總包的質(zhì)量目標(biāo)一致。創(chuàng)“西湖杯”工程。
第9條 隱蔽工程和中間驗(yàn)收
9.1工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后在隱蔽24小時(shí)前通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格,各方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。若建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為能及時(shí)驗(yàn)收造成乙方不能進(jìn)行下一道工序致使工期延誤的,延誤日期當(dāng)剔除在合同約定工期內(nèi)。
9.2乙方未按約定時(shí)間通知以上各方代表參加隱蔽驗(yàn)收而自行進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工,責(zé)令其停止施工并對(duì)已覆蓋的部分進(jìn)行剝露,無(wú)論合格與否,所引起的費(fèi)用損失及工期延誤,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第10條 安裝調(diào)試
10.1設(shè)備安裝工程具備聯(lián)動(dòng)無(wú)負(fù)荷試車條件,由乙方組織試車,并在試車一周前通知各方,通知包括試車內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)和對(duì)甲方應(yīng)作準(zhǔn)備工作的要求。乙方按要求做好準(zhǔn)備工作和試車記錄。試車通過(guò),雙方在試車記錄上簽字后,方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 10.2由于設(shè)計(jì)原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求,乙方按設(shè)計(jì)修改后重新安裝。
10.3由于設(shè)備制造原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求,由該設(shè)備采購(gòu)一方負(fù)責(zé)重新購(gòu)置或修理,乙方負(fù)責(zé)拆除和重新安裝。由乙方采購(gòu)設(shè)備,則乙方承擔(dān)修理或重新購(gòu)置、拆除及重新安裝的費(fèi)用,工期不予順延。
10.4由于乙方施工原因調(diào)試達(dá)不到驗(yàn)收要求,乙方修改后重新調(diào)試,承擔(dān)修改和重新調(diào)試的費(fèi)用,工期不予順延。
10.5若因甲方原因延誤調(diào)試的,則工期應(yīng)當(dāng)順延。
第11條 驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)
11.1各方代表不能按時(shí)參加驗(yàn)收或試車,須在開始驗(yàn)收或試車24小時(shí)之前向乙方提出延期的要求,延期不能超過(guò)兩天。未能按以上時(shí)間提出延期要求,不參加驗(yàn)收或試車,乙方可自行組織驗(yàn)收或試車,相關(guān)方必須無(wú)條件承認(rèn)驗(yàn)收或試車記錄。
第12條 結(jié)算依據(jù)及調(diào)整
12.1本工程造價(jià)的`計(jì)價(jià)依據(jù):工程量按施工圖紙、工程量清單、聯(lián)系單、會(huì)審紀(jì)要等計(jì)算,定額按《浙江省建筑工程預(yù)算定額》(20xx版)、《浙江省安裝工程預(yù)算定額》(20xx
版)、及有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)的補(bǔ)充定額。
12.2工程量結(jié)算:工程量按實(shí)結(jié)算。
12.3材料設(shè)備價(jià)格:按一次性報(bào)價(jià)為準(zhǔn)(鍍鋅管材、電線、電纜按結(jié)構(gòu)驗(yàn)收后的合同工期平均信息價(jià)計(jì)算)。
12.4人工工資調(diào)整:定額人工工資按《杭州市安裝工程(20xx)定額》執(zhí)行, 12.5條約定分二階段調(diào)整;材料價(jià)差部分稅金另計(jì)。
12.6無(wú)價(jià)材料:凡投標(biāo)書中、《杭州造價(jià)信息》、《浙江造價(jià)信息》上沒有的材料、設(shè)備一律為無(wú)價(jià)材料,副刊不作為計(jì)價(jià)依據(jù)。無(wú)價(jià)材料、設(shè)備的價(jià)格須由聯(lián)系單確認(rèn),我公司根據(jù)進(jìn)度需要,提前一個(gè)月上報(bào)。
12.7施工中如遇工程障礙物及圖紙?jiān)鰷p,工程款另行調(diào)整。有關(guān)圖紙修改、或另增加的內(nèi)容,不管是技術(shù)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系單必須經(jīng)過(guò)甲方同意,簽字蓋章才有效。如增加的聯(lián)系單工程量較大(超20000元以上),則該工程量列入工程款支付計(jì)劃。
第13條 工程款的支付和履約保證金
13.1管理費(fèi)由業(yè)主支付給甲方,乙方支付給總承包單位共計(jì) 16.8 萬(wàn)元的配合費(fèi)(含稅金、水電費(fèi)、配合費(fèi)、垂直運(yùn)輸?shù)人匈M(fèi)用)一次性包干。
13.2具體付款方式:
13.2.1±0.00以下部分:至±0.00完成后,支付已完成工程量的50%,至工程結(jié)頂支付25%。
13.2.2±0.00以上部分:±0.00以上按每月實(shí)際完成工程量的 70%支付工程進(jìn)度款,乙方每月25前將當(dāng)月完成工程量報(bào)甲方核定,甲方于次日5日(節(jié)假日順延)前完成核定工作。
13.2.3工程達(dá)到竣工條件時(shí)工程款支付至實(shí)際完成總工程量80%的工程進(jìn)度款;工程竣工驗(yàn)收后7天內(nèi)工程款支付至實(shí)際完成總工程量85%的工程進(jìn)度款
13.2.4工程結(jié)算審計(jì)完畢一周內(nèi)工程款支付至經(jīng)審定的工程結(jié)算價(jià)的97%。保修金3%在保修期二年滿后七天內(nèi)付清(不計(jì)利息)。
13.3甲方自收到乙方遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料之日起90天內(nèi)完成結(jié)算的審計(jì)、審定工作(非甲方原因及雙方有爭(zhēng)議除外)。
13.4乙方上報(bào)的結(jié)算價(jià)不得超過(guò)實(shí)際審核總價(jià)的5%,超過(guò)部分審計(jì)費(fèi)由乙方承但。
第14條 乙方采購(gòu)的主要材料和設(shè)備
14.1本工程所涉及的主要材料及部分設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)。
14.2乙方應(yīng)在材料和設(shè)備到貨48小時(shí)前通知各方代表驗(yàn)收,若在乙方通知后各方代表在72小時(shí)內(nèi)不能給予驗(yàn)收且不能告知乙方不能驗(yàn)收合理原因的,則視為該批材料合格。 14.3乙方采購(gòu)的主要材料和設(shè)備若與設(shè)計(jì)和規(guī)范、工程量清單和投標(biāo)書《主要材料設(shè)備清單》要求不符,各方代表有權(quán)拒絕驗(yàn)收,乙方應(yīng)按要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),重新采購(gòu)符合要求之產(chǎn)品。并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,工期不予順延。
14.4各方對(duì)乙方供應(yīng)的材料與設(shè)備在質(zhì)量方面若有疑異,可要求由國(guó)家認(rèn)可的有關(guān)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。檢測(cè)結(jié)論為不合格,將拒絕接受并由乙方承擔(dān)發(fā)生的所有費(fèi)用和責(zé)任。按規(guī)定需在現(xiàn)場(chǎng)取樣測(cè)試的材料,乙方應(yīng)提出見證申請(qǐng)并委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)試。 14.5 樣品和資料均由乙方提供,設(shè)備和材料必須經(jīng)甲方監(jiān)理和建設(shè)單位認(rèn)可。
第15條 竣工日期
15.1乙方在完成合同范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容后,應(yīng)向建設(shè)方提交竣工報(bào)告,建設(shè)方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)開始組織驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)間不作工期累計(jì)。如驗(yàn)收合格通過(guò),則乙方提交竣工報(bào)告的當(dāng)日即為竣工日期;如驗(yàn)收不合格需返工,則返工時(shí)間作總工期累計(jì)。
第16條 竣工驗(yàn)收
16.1乙方按規(guī)定向甲方提供竣工資料和竣工報(bào)告及竣工圖,甲方在7天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見。
第17條 產(chǎn)品保護(hù)和工程保修期
17.1乙方在施工期間,按施工合同的承包管理范圍,承擔(dān)所有分項(xiàng)工程階段性已完產(chǎn)品保護(hù)的全部責(zé)任,直至整個(gè)工程竣工驗(yàn)收。
17.2本工程保修期自消防驗(yàn)收合格之日起開始計(jì)算。
第18條 爭(zhēng)議
18.1發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),甲、乙雙方先通過(guò)協(xié)商或者調(diào)解解決,如協(xié)商或調(diào)解不成,任一方可向杭州市下城區(qū)人民法院提起訴訟以解決爭(zhēng)議。
18.2合同是否成立,合同成立的時(shí)間,合同內(nèi)容的解釋,合同的履行,違約的責(zé)任以及合同的變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除、終止等發(fā)生的爭(zhēng)議,均包括在本合同約定范圍內(nèi)。 在訴訟過(guò)程中,除了爭(zhēng)議部分外,并不影響本合同無(wú)爭(zhēng)議部分的繼續(xù)履行。
第19條 違約
19.1甲方不能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,依照實(shí)際情況最高支付乙方工程造價(jià)20%的違約金,并相應(yīng)順延工期。
19.2乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到合同約定要求,須自費(fèi)進(jìn)行返工直至符
消防合同 篇2
建設(shè)單位: (甲方)
安裝單位: (乙方)
根據(jù)中華人民共和國(guó)消防規(guī)范要求和甲方的實(shí)際,委托廣州政安電氣消防安全檢測(cè)有限公司消防安裝工程,確保防火安全,甲方委托乙方對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝施工,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下條款:
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍:自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴淋消防栓系統(tǒng)安裝、。
四、承建方式:全包方式,即包工、包料。
五、工程總造價(jià):經(jīng)雙方協(xié)商定價(jià)為¥ 元(不含稅金)
大寫人民幣:
六、工期:與甲方裝修工程同步完成。
七、工程結(jié)算辦法:以雙方協(xié)商價(jià)為準(zhǔn),工程價(jià)包干結(jié)算。
八、付款方式:
1、合同簽訂生效后,乙方進(jìn)場(chǎng)后甲方先付工程總造價(jià)30%。消防審核意見書出后甲方付工程總造價(jià)40%。工程完工,經(jīng)消防部門驗(yàn)收,合格出證后,一次付清尾數(shù)。
九、工程質(zhì)量及驗(yàn)收辦法:
1、乙方必須按照國(guó)家規(guī)范按圖施工,確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行,工程完工后,雙方會(huì)同公安消防部門根據(jù)設(shè)計(jì)方案和國(guó)家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,評(píng)定質(zhì)量,簽證驗(yàn)收單。
2、工程竣工后,乙方必須提供安裝技術(shù)資料,即竣工圖、系統(tǒng)說(shuō)明書等給甲方,資料不全,甲方不結(jié)算。
3、凡驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,乙方必須無(wú)條件返工,工料及其它費(fèi)用乙方負(fù)責(zé),且工期不能延長(zhǎng)。
十、工期罰則:乙方須按照規(guī)定工期竣工交付,如超期,乙方須向甲方支付每天按總造價(jià)0.5%的罰金。
十一、補(bǔ)充事項(xiàng):
1、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、乙方所有進(jìn)場(chǎng)施工人員均應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)章制度,文明施工,并指定專人為現(xiàn)場(chǎng)防火責(zé)任人。
3、乙方未包應(yīng)急燈、滅火器、走火指示、防火門、主機(jī)房、水泵房。
4、甲方提供所有消防報(bào)建手續(xù),并同物業(yè)公司溝通。
5、為使整項(xiàng)工程近期、按質(zhì)、按量順利進(jìn)行,乙方根據(jù)建設(shè)單位的`要求,負(fù)責(zé)與公安消防部門聯(lián)系及時(shí)溝通情況,確保工程順利進(jìn)行及通過(guò)驗(yàn)收。
本合同一式四份,甲方雙方各執(zhí)兩份,同樣具有法律效力,合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
建設(shè)單位:(甲方蓋章) 安裝單位:(乙方蓋章)
負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
地址: 地址:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
消防合同 篇3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方將消防安裝工程交由乙方負(fù)責(zé)施工,為明確甲乙雙方的責(zé)、權(quán)、利,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)就該工程達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 工程名稱 消防水噴淋、消火栓供水系統(tǒng)(工程內(nèi)容以施工圖紙內(nèi)容為準(zhǔn))。
第二條 工程范圍
乙方必須按照甲方提供的本工程的消防施工圖紙,依據(jù)消防工程驗(yàn)收有關(guān)規(guī)范,按設(shè)計(jì)圖紙要求施工,在沒有經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)方同意修改前,乙方無(wú)權(quán)修改和變更設(shè)計(jì)。乙方施工必須達(dá)到本工程消防各系統(tǒng)功能的設(shè)計(jì)要求。
第三條 承包方式
包工包料,使用的產(chǎn)品或材料與預(yù)算書相符,并符合規(guī)范要求及設(shè)計(jì)要求。乙方向甲方提供消防各系統(tǒng)主要設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)品合格證。
第四條 工程造價(jià)
工程總造價(jià)暫定為(人民幣): 圓整(¥ 元 )(含稅金,不含檢測(cè)費(fèi)用)。材料單價(jià)按照《 建設(shè)工程造價(jià)信息》施工期間平均價(jià)計(jì)取。
第五條 工程期限
工期:乙方須在 個(gè)日歷天內(nèi)完成本合同約定的施工內(nèi)容和范圍并通過(guò)甲方的初驗(yàn),在施工過(guò)程中若甲方要求施工變更,則工期相應(yīng)順延。
第六條 質(zhì)量要求
嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第七條 付款方式
合同簽訂后,以甲方書面通知開工、乙方進(jìn)場(chǎng)施工三個(gè)工作日內(nèi),甲方按工程預(yù)算總造價(jià)預(yù)付40%給乙方作備料款。工程完成,經(jīng)核實(shí)工程量后,甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通過(guò)消防部門驗(yàn)收合格,并且乙方將竣工圖等相關(guān)資料送交甲方后,甲乙雙方在15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算,其余款一次性撥付給乙方(須扣除結(jié)算總造價(jià)的2%作為工程質(zhì)量保質(zhì)金,保修期屆滿后十個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清質(zhì)保金給乙方,質(zhì)保金不計(jì)息)。結(jié)算付款前,乙方須按總價(jià)先提供發(fā)票。
第八條 驗(yàn)收
乙方完工后,甲方應(yīng)在30天內(nèi)向市消防支隊(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收,乙方保證能通過(guò)消防部門的一次性驗(yàn)收,并將竣工圖及資料交齊甲方后方可進(jìn)行結(jié)算。如工程未能通過(guò)驗(yàn)收的,乙方須返工至通過(guò)驗(yàn)收合格為止,各種費(fèi)用自理并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。
第九條 工程結(jié)算
1、 本工程套用《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 單位估價(jià)表》及相配套的費(fèi)用定額,取費(fèi)按 類計(jì)取。
2、進(jìn)行增減。
第十條 雙方責(zé)任
一、 甲方:
如工程項(xiàng)目有增減或設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容,按實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)與量
1、 提供該工程圖紙四份,消防審核意見書一份(復(fù)印件);
2、 提供施工現(xiàn)場(chǎng)使用的水電(產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān));
3、 提供臨時(shí)材料房一間;
4、 協(xié)調(diào)乙方與其他交叉施工單位的關(guān)系。
二、 乙方:
1、 根據(jù)甲方提供的(經(jīng)消防監(jiān)督審定)圖紙進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審后方可組織施工;
2、 嚴(yán)格按照國(guó)家消防系統(tǒng)有關(guān)規(guī)范、技術(shù)要求施工,確保工程質(zhì)量,并提供消防工程竣工驗(yàn)收資料二套給甲方,提供全套設(shè)備的相關(guān)技術(shù)資料及為甲方免費(fèi)培訓(xùn)兩名操作人員。
3、 乙方在施工期間,必須對(duì)相鄰的工程設(shè)施及管線進(jìn)行保護(hù),如有損害須負(fù)責(zé)賠償。
4、 在施工過(guò)程中如乙方因施工需要須對(duì)綠化或其他設(shè)施造成破壞的,必須在征得甲方同意后才可進(jìn)行,并在施工完畢后由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,否則所造成的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、 乙方按合同文件要求以及國(guó)家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、施工操作規(guī)范完成本工程的施工,并注意安全文明施工,施工中發(fā)生的一切事故均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 保證施工完成后能通過(guò)消防部門的驗(yàn)收并合格。
第十一條 產(chǎn)品要求
乙方應(yīng)按要求進(jìn)行施工,所使用的'產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品(須有合格證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告),如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、尺寸不符的立即退貨,由此造成的費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方不得使用不合格產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品的,乙每違反一次,乙方應(yīng)向甲方支付¥元/次的違約金。已施工部分,乙方須無(wú)條件返工,費(fèi)用自理,造成逾期交付的,乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。
第十二條 保修責(zé)任
工程驗(yàn)收合格后,從通過(guò)消防部門驗(yàn)收合格之日起保修12個(gè)月,在保修期內(nèi),如使用過(guò)程中發(fā)生工程質(zhì)量問題,甲方或使用方通知乙方(電話或書面通知),乙方應(yīng)在接到通知后48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。如乙方不派人來(lái)維修,甲方或使用方將另行組織維修,費(fèi)用從保質(zhì)金中扣除,保質(zhì)金不足以支付維修費(fèi)用的,仍由乙方承擔(dān)。
第十三條 違約責(zé)任
(1) 甲方不按時(shí)付款的,甲方從逾期付款之日起,每逾期一天,按應(yīng)付款的千分之一向乙方支付違約金。
。2) 乙方不按時(shí)完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同總額的千分之一向甲方支付違約金。
(3) 乙方完成的工程不符合質(zhì)量要求的,消防部門一次性驗(yàn)收不合格 的,應(yīng)返工直至達(dá)到要求,造成超工期的,按本條第(2)項(xiàng)支付雙倍的違約金。造成復(fù)檢的費(fèi)用由乙方承擔(dān)(包括二次檢測(cè)費(fèi))。
第十四條 施工期間至未通過(guò)消防驗(yàn)收合格之前,乙方自行保管好材料、設(shè)備等,并加強(qiáng)施工安全的管理,如出現(xiàn)施工的安全事故及材料損失,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
第十五條 其他:本合同如有未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商解決。如雙方不能協(xié)商解決的,由南寧市仲裁委員會(huì)仲裁或直接向有管轄權(quán)的人民法院起訴。。
第十六條 本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
電 話:
帳 號(hào):
開戶行:
合同簽訂日期:
年月法人代表: 經(jīng)辦人: 電話: 帳號(hào): 開戶行: 日
消防合同 篇4
【案情簡(jiǎn)介】
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬(wàn)元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過(guò)期承擔(dān)一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證),造成承租方無(wú)法正常經(jīng)營(yíng),給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān),自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬(wàn)元。
【意見分歧】
案件審理過(guò)程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租,違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,且不能實(shí)現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應(yīng)為無(wú)效合同,因合同無(wú)效而給原告造成的.損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護(hù),對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,該合同應(yīng)合法有效。因被告無(wú)法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的,雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,但導(dǎo)致合同解除過(guò)錯(cuò)在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評(píng)析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過(guò)消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的,人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無(wú)效”,第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營(yíng)賓館、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的,向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營(yíng)者,但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格,不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象,雙方在簽訂合同時(shí),也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無(wú)效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù),導(dǎo)致原告無(wú)法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此,導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇5
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方):_____
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____
身份證號(hào)碼:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠(chéng)信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
第二條 承包范圍:____公司內(nèi)所有消防管道及生活用水聯(lián)通____
第三條 工程承包方式:__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期:___20xx.5.22__(15天)____
竣工日期(工程經(jīng)公司部門驗(yàn)收合格,合格證的時(shí)間):__30天_______
第五條 工程造價(jià):___伍萬(wàn)元整______
付款方式:___首付2.5萬(wàn)元__不含稅____
尾數(shù)付款方式:_驗(yàn)收合格后一次性付清2.5萬(wàn)元__不含稅______
第六條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2、乙方所進(jìn)場(chǎng)的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書,檢驗(yàn)報(bào)告和設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備,乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長(zhǎng)度)不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場(chǎng)使用和安裝,如發(fā)現(xiàn)乙方擅自變更了材料品牌, 應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
3、工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-1998、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》J512-20xx,及其他的國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
4、乙方交工前應(yīng)該做48小時(shí)的試運(yùn)行試驗(yàn)。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí),還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過(guò)程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的'質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 材料采購(gòu)__主管道天津(利達(dá))牌___厚度3.75____生活用水管(內(nèi)增塑)
第九條 質(zhì)量保修
1、本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為年,終身維護(hù)保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
第十條 爭(zhēng)議的解決
本合同發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 其他約定
1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說(shuō)明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
協(xié)議簽訂地:_________ 協(xié)議簽訂地:_________
消防合同 篇6
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為了保障公司和人員的生命財(cái)產(chǎn)安全,防止因消防設(shè)備維修保養(yǎng)不及時(shí)而導(dǎo)致消防設(shè)備不能正常工作,一旦發(fā)生火災(zāi),不能真正起到自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)滅火的作用。根據(jù)國(guó)家消防有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)甲方將公司內(nèi)所有的消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作委托給乙方。為了明確責(zé)任,分工協(xié)作,互相配合,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特訂本合同如下:
第一條:維護(hù)服務(wù)的消防工程名稱:
第二條:維護(hù)服務(wù)的消防工程地址:
第三條:維修服務(wù)的消防工程范圍:
1、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng);
2、消防控制聯(lián)動(dòng)系統(tǒng);
3、消火栓系統(tǒng);
4、自動(dòng)噴淋系統(tǒng);
5、防排煙系統(tǒng);
第四條:維護(hù)期限、費(fèi)用及付款方式:
本次消防系統(tǒng)維護(hù)周期為壹年,自20xx年月日起至20xx年月日止,年維護(hù)費(fèi)用為:(大寫:),當(dāng)維護(hù)周期達(dá)到半年時(shí)支付乙方本合同款的80%,維護(hù)周期結(jié)束后10日內(nèi)再支付本合同款的20%,二次付清。該合同期滿時(shí),在甲方無(wú)異議后,乙方有優(yōu)先續(xù)簽合同的權(quán)利。
第五條:雙方責(zé)任:
(一)甲方責(zé)任:
1、甲方應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)該消防系統(tǒng)的日常管理和監(jiān)護(hù),堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,并按消防規(guī)范的要求,對(duì)公司的消防設(shè)施進(jìn)行日檢查制度,并做好記錄。
2、當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施故障并不能自行排除時(shí),應(yīng)及時(shí)以電話方式通知乙方,乙方在與甲方聯(lián)系確認(rèn)后4小時(shí)內(nèi),必須派維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。并根據(jù)實(shí)際情況,填寫維修記錄,甲、乙雙方有關(guān)人員簽字后交雙方分別存檔。
3、甲方必須按本合同按時(shí)付給乙方維護(hù)款,不得以任何理由拖欠應(yīng)付款項(xiàng),如發(fā)生拖欠款項(xiàng)現(xiàn)象,除按《經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定承擔(dān)責(zé)任外,乙方將自動(dòng)轉(zhuǎn)為待工期,其間,該消防維護(hù)服務(wù)的項(xiàng)目所發(fā)生的任何消防安全事故,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、甲方如遇特殊情況未能按期付款,在告知乙方的同時(shí)可延遲壹月正常維保期。
5、甲方應(yīng)積極配合乙方工作,提供公司的.消防圖紙資料及有關(guān)設(shè)備的材料,以利乙方能順利地進(jìn)行維護(hù)。
(二)乙方責(zé)任:
1、乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)消防系統(tǒng)維護(hù)工作以確保整個(gè)系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。
2、乙方根據(jù)維護(hù)細(xì)則定期進(jìn)行月檢、季檢、年檢工作同時(shí)對(duì)消防維護(hù)工程范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)每次維護(hù)保養(yǎng)工作完成后填寫相關(guān)的維護(hù)記錄表分別由雙方負(fù)責(zé)人簽字后存檔。(注:年檢和季檢的當(dāng)月不再進(jìn)行月檢)。
3、乙方在月檢、季檢和年檢的維護(hù)工作完成后應(yīng)做出維護(hù)報(bào)告書經(jīng)由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字后存檔。當(dāng)消防系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)甲方通知乙方到現(xiàn)場(chǎng),乙方兩次不按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理故障視為違約由此造成一后果由乙方負(fù)責(zé)造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償。
4、乙方為確保防爆實(shí)驗(yàn)室的濃度探測(cè)器處于完好狀態(tài)應(yīng)每半年(間期以地方消防要求為準(zhǔn))請(qǐng)消防部門認(rèn)可具有資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)濃度探頭進(jìn)行檢測(cè)并出具合格的檢測(cè)報(bào)告當(dāng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)探頭達(dá)不到使用要求時(shí)乙方應(yīng)將探頭送至廠家進(jìn)行重新標(biāo),定使其達(dá)到正常使用要求上述所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
5、若遇以下情況乙方不承擔(dān)責(zé)任:
A、甲方擅自關(guān)閉被維護(hù)設(shè)備
B、值班人員不在值班現(xiàn)場(chǎng);
C、當(dāng)確定設(shè)備、備件已損壞時(shí),乙方提出需要更換,甲方不與采納的;
d、甲方不及時(shí)反饋給乙方設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)故障情況。
6、乙方在接到甲方提出需維修通知后,若在4小時(shí)內(nèi)未能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)(事態(tài)緊急時(shí)必須及時(shí)趕到),甲方有權(quán)自行解決所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)。
7、乙方負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方消控室值班人員專業(yè)技術(shù)及設(shè)備操作規(guī)程,同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防員的消防業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織進(jìn)行每年至少兩次實(shí)操演練。
8、乙方在具體維保施工中,竣工日期應(yīng)提前告知甲方。正常維保期或施工期內(nèi)出現(xiàn)因消防設(shè)備不能正常工作,未能真正起到自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)滅火的作用而引發(fā)消防安全事件所造成的影響及損失均有乙方承擔(dān)。
第六條:其它:
1、消防工程的維護(hù)保養(yǎng)工作,需更換設(shè)備、零配件、材料單價(jià)在100元以內(nèi),由乙方承擔(dān)。如超過(guò)100元的設(shè)備由甲方承擔(dān)購(gòu)買,乙方負(fù)責(zé)安裝;甲方亦可委托乙方購(gòu)買,乙方需提供正規(guī)發(fā)票,其采購(gòu)費(fèi)用由甲方支付。
2、本合同有效期間,雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行,任一方違約均需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
3、本合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,首先由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則提交甲方所在地人民法院進(jìn)行裁決。
第七條:合同生效
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自雙方代表簽字,單位蓋章后生效,本合同有效期子20xx年月日起至20xx年月日止。
甲方(蓋章):
代表簽字:
乙方(蓋章):
代表簽字:
簽訂日期:
消防合同 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)市政府有關(guān)加強(qiáng)安全、治安保衛(wèi)、消防的有關(guān)規(guī)定,本著“誰(shuí)承租、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,在租賃期間必須遵守“安全生產(chǎn)”和“消防安全”的管理規(guī)定,承租人為安全第一責(zé)任人確保安全,對(duì)安全負(fù)責(zé)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商訂立安全承包合同如下:
一、承包責(zé)任人、期限、責(zé)任范圍。
1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定企業(yè)法人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。甲方同意乙方指定的 同志為乙方安全、治安、保衛(wèi)、消防工作主要負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)乙方安全工作。
2、安全責(zé)任期限與房屋租賃協(xié)議期限同步,自 年 月 日至 年 月 日止。
3、責(zé)任范圍為乙方承租廠房、簡(jiǎn)易房、場(chǎng)地的全部使用范圍。
二、安全、治安、保衛(wèi)、消防合同細(xì)則
1、乙方從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須遵守國(guó)家的`有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,并領(lǐng)取正式營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦理安全、消防相關(guān)手續(xù),合法經(jīng)營(yíng)。違法違規(guī)的責(zé)任自負(fù)。
2、乙方就嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)管理制度,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全、治安、保衛(wèi)、消防、環(huán)保的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)。要經(jīng)常對(duì)自己的職工隊(duì)伍進(jìn)行安全、治安、保衛(wèi)、防火、防盜、環(huán)保的教育,接受甲方及主管部門的檢查監(jiān)督。
3、乙方安全責(zé)任如下:
1)無(wú)重大傷亡事故和設(shè)備事故(特殊設(shè)備必須按規(guī)定期限年檢,特殊工種必須持證上崗、特殊行業(yè)必須遵守其相關(guān)規(guī)定)。
2)無(wú)火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生,管好用好電器設(shè)備,安全用電,自行配備規(guī)定數(shù)量的消防器材,保證消防通道暢通。
3)無(wú)重大刑事治安事件發(fā)生。
4、乙方因管理不善,執(zhí)法不嚴(yán)在其責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)生的一切安全事故,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。若因不可抗拒因素造成的安全責(zé)任事故,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
5、甲方在日常安全生產(chǎn)檢查中如發(fā)現(xiàn)乙方存在事故隱患,將及時(shí)發(fā)出書面整改通知書,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改,并將整改完成情況及時(shí)通報(bào)甲方。如遇乙方拒不整改,甲方有權(quán)終止租賃合同,并向有關(guān)安全保衛(wèi)、消防等部門匯報(bào)協(xié)助處罰,后果由乙方負(fù)責(zé)。
6、節(jié)假日暫停營(yíng)業(yè)的租賃戶,需報(bào)甲方保衛(wèi)部門備案,經(jīng)安全檢查后方可封門。
7、本責(zé)任書所有條款甲乙雙方均已仔細(xì)閱讀,明確了各自的權(quán)利和義務(wù)。在本責(zé)任書的同時(shí),乙方向甲方交納安全責(zé)任保證金壹仟元,(下次簽合同時(shí),如無(wú)問題,則同合同順延,無(wú)需再度交付)。如有違章,處罰將在保證金中扣除。
8、本責(zé)任合同書一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表人: 代表人:
簽約時(shí)間: 年 月 日
消防合同 篇8
泉州市首批合同消防員作為現(xiàn)役消防部隊(duì)的有益補(bǔ)充,為發(fā)展多種形式的消防隊(duì)伍,進(jìn)行了一次大膽的嘗試。合同消防員是一支既區(qū)別于現(xiàn)役消防部隊(duì),又不同于地方和企業(yè)的義務(wù)、專職消防隊(duì)的一支新的消防隊(duì)伍。如何管理教育引導(dǎo)和使用好這支隊(duì)伍,使這支隊(duì)伍發(fā)展壯大并能發(fā)揮他們的作用,是我們當(dāng)前迫切需要解決的問題。由于我們大隊(duì)的條件所限,采取與現(xiàn)役混編的形式進(jìn)行管理,管理過(guò)程中采取封閉式的管理方法,在管理過(guò)程中既有有利的一面也有不利的一面,因而管理過(guò)程中多多少少出現(xiàn)了一些問題,現(xiàn)就合同消防員分到我大隊(duì)在一個(gè)多月的管理過(guò)程中所發(fā)揮的作用和存在的一些問題,及我們?cè)诠芾磉@支隊(duì)伍的過(guò)程中所采取的一些相應(yīng)措施談?wù)勔恍┛捶ā?/p>
一、合同消防員所發(fā)揮的作用
為部隊(duì)的執(zhí)勤戰(zhàn)斗注入了新的力量,泉州支隊(duì)的兵力僅占全省的1/9,但火災(zāi)起數(shù)等各項(xiàng)指數(shù)均占全省的1/3,人員少,執(zhí)勤滅火任務(wù)繁重,支隊(duì)招收首批合同消防員,可以說(shuō)在一定程度上緩解了當(dāng)前警力不足的困難,而泉港區(qū)面對(duì)煉化一體化項(xiàng)目的不斷推進(jìn),一大批石化工程項(xiàng)目上馬,給我們的消防工作也提出了一些新的課題,首寸比合同消防員的加入,為泉港在執(zhí)勤滅火中存在警力不足的問題,補(bǔ)充了一批新的執(zhí)勤力量。同時(shí)從他們的工作情況來(lái)看,他們工作積極性是不可否認(rèn)的,在打掃環(huán)境衛(wèi)生及安排的其他工作任務(wù)等方面是能夠較好地完成工作任務(wù)。
二、管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些問題
1、與現(xiàn)役部隊(duì)一起采取封閉式管理不適應(yīng)由于首批合同消防員在招收過(guò)程中,大部份隊(duì)員都在部隊(duì)服過(guò)兵役,他們對(duì)部隊(duì)的情況了解比較透徹,對(duì)部隊(duì)的情況也是比較熟悉,且都回到地方一二年后又再回到部隊(duì),這既有有利的一面,由于他們?cè)诓筷?duì)呆過(guò),對(duì)部隊(duì)的條例條令和一些規(guī)章制度也比沒有在部隊(duì)呆過(guò)的強(qiáng),對(duì)他們無(wú)須進(jìn)行過(guò)多的軍人意識(shí)方面的教育,另一方面也有不利的一面,由于在部隊(duì)呆過(guò),在社會(huì)上也鍛煉過(guò),社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和閱歷都比較豐富,壓濾機(jī)濾布對(duì)部隊(duì)封閉式的管理適應(yīng)不來(lái),在他們看來(lái),實(shí)行這樣的管理,好像又回到了當(dāng)年的部隊(duì)管理方式,在社會(huì)上習(xí)慣了燈紅酒綠的生活,突然間又回到白天兵看兵晚上數(shù)星星的軍營(yíng)生活,心里會(huì)有種失落感。
2、對(duì)自己的權(quán)力與所需履行的'義務(wù)不相符
通過(guò)一個(gè)多月的管理教育,合同消防員可以說(shuō)基本上適應(yīng)了部隊(duì)的生活,但在這過(guò)程中,他們所要履行的義務(wù)與他們的權(quán)力相比,他們往往對(duì)自己的權(quán)力比較注重,比較關(guān)心自己的待遇,而在如何履行好自己的義務(wù),怎樣完成好自己的工作,每個(gè)人的心里沒有一個(gè)明確的責(zé)任意識(shí)。在平時(shí)考慮問題時(shí)對(duì)個(gè)人利益想得過(guò)多,在對(duì)待待遇方面不滿于現(xiàn)狀,認(rèn)為待遇較低,喜歡與別的中隊(duì)的合同消防員進(jìn)行相對(duì)比,在看到一些待遇較好的中隊(duì)后,心里會(huì)產(chǎn)生不平衡的想法,認(rèn)為同樣是合同消防員為什么他們的待遇好,而我的不好,自然而然就產(chǎn)生一些不良的想法。
3、思想認(rèn)識(shí)不到位,戰(zhàn)備意識(shí)不強(qiáng)
在他們合同消防員還沒有下到中隊(duì)之前或者說(shuō)是在他們報(bào)名參加集訓(xùn)的過(guò)程中,對(duì)消防部隊(duì)的工作性質(zhì)和使命不了解,家在泉港的一些同志在他們心目中,合同消防員就像一些煉油廠等企事業(yè)單位一樣,實(shí)行8小時(shí)上班制,認(rèn)為8小時(shí)以后就可以回家,沒有執(zhí)勤戰(zhàn)備意識(shí),導(dǎo)致在初期的管理過(guò)程中較多同志不適應(yīng),在思想上沒有24小時(shí)戰(zhàn)備值班意識(shí),導(dǎo)致節(jié)假日和雙休日請(qǐng)假的人員比較多,而且在請(qǐng)假的同志中,超假、逾假不歸的人也不少。
4、吃苦能力不強(qiáng),
在吃苦能力方面,不管是在訓(xùn)練、勞動(dòng)等方面,他們的吃苦精神不強(qiáng),干工作討價(jià)還價(jià)的較多,在他們心中,經(jīng)濟(jì)是他們的唯一追求。
三、管理措施及對(duì)策
1、加強(qiáng)宗旨教育、職業(yè)道德和執(zhí)勤戰(zhàn)備教育
針對(duì)合同消防員宗旨意識(shí)不強(qiáng),執(zhí)勤戰(zhàn)備意識(shí)比較淡薄的問題,在日常管理教育過(guò)程中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)他們進(jìn)行宗旨意識(shí)、職業(yè)道德教育,讓他們了解我們消防部隊(duì)的宗旨及所承擔(dān)的任務(wù)的特殊性和重要性,讓他們知道消防部隊(duì)與他們以前所在部隊(duì)是有區(qū)別的,消防部隊(duì)是養(yǎng)兵千日用兵千日的一支部隊(duì),時(shí)刻都有任務(wù)要我們?nèi)ネ瓿伞?/p>
2、擺正合同消防員的位置,對(duì)他們的管理和所要承擔(dān)的任務(wù)做到有的放失
合同消防員畢竟是不同于我們現(xiàn)役的消防隊(duì)員,在滅火行動(dòng)、搶險(xiǎn)救援及完成其他工作過(guò)程中,濾布不可能像現(xiàn)役的戰(zhàn)士一樣,沖鋒在前,因此在對(duì)他們管理過(guò)程中,對(duì)他們的管理要做到有的放失。只要他們能具備最基本的消防員素質(zhì),懂得水帶的鋪法,在平常能夠遵守合同的有關(guān)規(guī)定,無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為,在火場(chǎng)上能夠充當(dāng)后方供水員的角色,他們的任務(wù)也就算是完成了。
3、借鑒地方企業(yè)的一些管理方法,實(shí)行量化考評(píng)制度,利用經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行管理
由于合同消防員是一支既區(qū)別于現(xiàn)役消防部隊(duì)又與地方企業(yè)單位的員工有區(qū)別的全新隊(duì)伍,如果單純用我們部隊(duì)的條例條令和一些規(guī)章制度來(lái)約束他們,作用不是很大,但也不能離開條例令和規(guī)章制度,在適當(dāng)放寬條例條令和規(guī)章制度的條件下,充分借鑒地方企事業(yè)用人單位的管理制度,通過(guò)利用經(jīng)濟(jì)手段來(lái)對(duì)他們進(jìn)行約束,采取量化考評(píng)的辦法,如把請(qǐng)銷假、完成工作任務(wù)情況、日常制度的遵守情況、訓(xùn)練成績(jī)、理論學(xué)習(xí)、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、警容風(fēng)紀(jì)等等納入考評(píng)細(xì)則中。每年年終進(jìn)行考評(píng),表現(xiàn)不合格的及時(shí)予以解聘,表現(xiàn)良好的予以續(xù)聘,表現(xiàn)優(yōu)秀的應(yīng)以一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)的形式進(jìn)行表彰,通過(guò)建立一系列激勵(lì)機(jī)制和考評(píng)機(jī)制,定期進(jìn)行考評(píng),并根據(jù)考評(píng)結(jié)果予以續(xù)聘或解聘,使合同消防隊(duì)伍這個(gè)新的隊(duì)伍充滿生機(jī)和活力,始終保持旺盛的生命力。
4、多開展一些業(yè)余娛樂活動(dòng),創(chuàng)造拴心留營(yíng)的環(huán)境
要充分利用大隊(duì)現(xiàn)有的娛樂設(shè)施,開展一集娛樂、訓(xùn)練相適應(yīng)的項(xiàng)目,這樣一來(lái)可以把營(yíng)區(qū)的氣氛圍搞活,又使他們的體能、技能素質(zhì)得到提高。
5、從源頭上實(shí)行控制,實(shí)行標(biāo)本兼治在今后的合同消防員的招收過(guò)程中,是否可以借鑒福建煉油廠的做法,在隊(duì)員的選擇上,實(shí)行更為嚴(yán)格的制度,可以把隊(duì)員定在一些山區(qū),在招收過(guò)程中,主要是選擇那些剛高中畢業(yè)的,想到部隊(duì)鍛煉而又沒有機(jī)會(huì)的人員,通過(guò)”二個(gè)月左右的新兵式集訓(xùn)”,實(shí)行嚴(yán)格的軍隊(duì)一日生活制度、政治思想教育等制度,了解一定的消防技術(shù)基礎(chǔ)后,分到各基層大隊(duì),參加比較基礎(chǔ)的執(zhí)勤滅火工作。這樣一來(lái),由于他們沒有經(jīng)過(guò)部隊(duì)的鍛煉,對(duì)部隊(duì)比較陌生,在管理上的尺度比較容易把握。
消防合同 篇9
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,甲方同意將衡陽(yáng)盛世豪廷消防工程承包給乙方施工,從報(bào)建到驗(yàn)收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,特簽訂本合同。
第一條:工程概括;
1.工程名稱:工程項(xiàng)目XXX棟及地下室。
2.工程地點(diǎn):
3.承包方式:按實(shí)際建筑面積總承包,每平方米單價(jià) 元,總建筑面積約 萬(wàn)平方米,總工程造價(jià)約 萬(wàn)元。
4.工程內(nèi)容: 1.室內(nèi)消防栓系統(tǒng);2.自動(dòng)噴淋系統(tǒng);3.自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng);4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng);5.室外消防栓系統(tǒng);6.乙級(jí)防火門及消防卷簾,消防施工圖中的一切內(nèi)容。
5.消防報(bào)建費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)。
第二條:合同價(jià)款及承包形式;
1.合同總造價(jià):按該項(xiàng)目實(shí)際建筑面積包干,每平方米 元,總造價(jià)為 萬(wàn)元。乙方負(fù)責(zé)開具稅務(wù)正式發(fā)票,稅金由乙方承擔(dān)。
2.本工程經(jīng)甲、乙雙方商定,同意采用按平方米合同價(jià)款包干的承包方式。
3.如該項(xiàng)目未按建筑圖施工,加層影響消防工程驗(yàn)收,消防支隊(duì)所交罰款,由甲方承擔(dān)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.該項(xiàng)目加層部分工程造價(jià)按實(shí)際建筑面積計(jì)算。
第三條:付款方式;
1.本合同簽訂后,由乙方辦理報(bào)建手續(xù),即前期預(yù)埋工程。甲方支付乙方工程款 % ,即 萬(wàn)元。
2.該項(xiàng)目主體竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安裝設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。甲方向乙方支付該工程項(xiàng)目進(jìn)度款 % ,即 萬(wàn)元。
3.工程施工完成總工程量70%時(shí),甲方再向乙方支付工程進(jìn)度款 % ,即 萬(wàn)元。
4.本消防工程施工完畢,經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)驗(yàn)收合格并取得合格證后15日內(nèi)甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質(zhì)保金,一年滿后支付)。
消防安裝工程施工合同書 消防安裝工程施工合同書
第四條:施工日期;
本合同簽訂后20xx年 月 日開工,工程工期20xx年 月 日完工并組織驗(yàn)收,總工期 天。確保項(xiàng)目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè),由乙方承擔(dān)一切損失及違約責(zé)任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤,則工期順延。
第五條:設(shè)備及材料供應(yīng)方式;
1. 本工程所需要設(shè)備及材料經(jīng)雙方協(xié)商同意,均由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2.乙方提供的材料設(shè)備,必須符合國(guó)家消防產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并具有合格證書。因產(chǎn)品質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的工程質(zhì)量事故或造成返工損失,均由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:工程質(zhì)量及驗(yàn)收交工;
1. 工程質(zhì)量應(yīng)全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,辦理隱蔽工程的相關(guān)手續(xù)。如發(fā)生一切質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)。
3.本合同生效后,甲方應(yīng)組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底會(huì)議,并及時(shí)向乙方提供施工圖紙四套。
4.工程竣工后,由乙方提供工程竣工驗(yàn)收資料,明確完工日期。乙方組織工程驗(yàn)收,甲方協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。
5.工程竣工交驗(yàn)后,工程保修按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,確保本工程質(zhì)量保修期一年。
第七條:雙方職責(zé);
。ㄒ唬┘追铰氊(zé);
1.派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程。協(xié)調(diào)中間交工及工程驗(yàn)收簽證。向乙方提供用水、用電,確保大型機(jī)械使用方便。負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備及工具存放室。
2.根據(jù)合同規(guī)定和要求,按時(shí)辦理?yè)芸詈徒Y(jié)算,將每筆工程進(jìn)度款付至乙方指定的賬戶上。
3.如建筑設(shè)計(jì)變更,加層造成消防驗(yàn)收不合格,需重新報(bào)建驗(yàn)收,所增加費(fèi)用和消防部門處罰的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4.協(xié)助乙方會(huì)同監(jiān)理方組織施工圖技術(shù)交底和圖紙會(huì)審工作。
5.因不可抗力的因素造成的'工期延誤,協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6.在工程竣工交付時(shí),如甲方因資金造成工程不能按時(shí)交付,甲方愿以在建工程的房子以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格按九折抵足乙方工程款。
(二)乙方職責(zé);
1.施工前,及時(shí)做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作,辦理好消防報(bào)批手續(xù)。
2.按合同規(guī)定,做好材料和設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)及管理工作。
3.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖和消防規(guī)范進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量和施工工期。
4.已安裝的設(shè)備,在工程未投入使用前做好保管工作。
5.及時(shí)提交竣工驗(yàn)收資料,乙方負(fù)責(zé)通過(guò)當(dāng)?shù)叵啦块T的驗(yàn)收,并取得消防達(dá)標(biāo)文件及驗(yàn)收合格證書,否則不予結(jié)算。
6.在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對(duì)屬于乙方負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量問題負(fù)責(zé)無(wú)償修理,并對(duì)項(xiàng)目消防工程進(jìn)行不定期的維修工作,確保消防設(shè)備的正常運(yùn)行。因甲方使用管理不當(dāng),如斷電,水、油滲透造成設(shè)備損壞,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)設(shè)備款由乙方維修。
7.嚴(yán)格遵守甲方頒布的有關(guān)規(guī)章制度,服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8.工程竣工后,甲方辦理與乙方的結(jié)算事宜,乙方應(yīng)義務(wù)培訓(xùn)甲方有關(guān)消防管理、值班人員,使其基本掌握系統(tǒng)的維護(hù)、操作和保修工作。
消防安裝工程施工合同書 默認(rèn)分類
第八條:雙方約定的合同各項(xiàng)條款,在本合同實(shí)施過(guò)程中遵照?qǐng)?zhí)行,如發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第九條:施工過(guò)程中的一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
日期 20xx年 月 日
【消防合同】相關(guān)文章:
消防的合同02-07
消防勞務(wù)合同01-10
工程消防合同01-04
消防施工合同03-17
消防檢測(cè)合同03-06
消防安裝合同03-30
消防合同模板03-29
消防設(shè)計(jì)合同04-24
精選消防合同四篇02-03
【精選】消防合同3篇02-03