模具合同

時(shí)間：2023-04-26 13:33:14 其他合同范本我要投稿

模具購銷合同推薦度：
模具的購銷合同推薦度：
模具購銷合同模版推薦度：
模具制造合同推薦度：
模具鋼材采購合同推薦度：
相關(guān)推薦

模具合同集合6篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編收集整理的模具合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

模具合同集合6篇

模具合同篇1

　　合同編號(hào)：

　　甲乙雙方依據(jù)《合同法》規(guī)定，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方制作，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一. 產(chǎn)品價(jià)格：

　　具體見產(chǎn)品報(bào)價(jià)單

　　二．技術(shù)資料提供：

　　甲方向乙方提供經(jīng)批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)要求（甲方受控的電子文檔），圖紙編號(hào)為：

　　三.樣品交期：

　　雙方簽訂合同后，乙方在自合同簽訂？天之內(nèi) 向甲方提供首樣，并附檢測(cè)報(bào)告，包括圖紙規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求指標(biāo)。

　　四.產(chǎn)品驗(yàn)收及交付：

　　1)產(chǎn)品驗(yàn)收的依據(jù)：

　　以甲方提供的.產(chǎn)品圖紙、相關(guān)技術(shù)要求及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；

　　2)驗(yàn)收規(guī)范：

　　乙方模具制作完成后，產(chǎn)品經(jīng)送樣，符合甲方提供的產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)要求，每個(gè)零件均經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)簽字、封樣，雙方各執(zhí)一份，以作為合格標(biāo)準(zhǔn)；

　　五.產(chǎn)品費(fèi)用支付條件：

　　1）產(chǎn)品模具費(fèi)用總額元（含17%增值稅）；合同簽定 7 天內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付產(chǎn)品模具費(fèi)用總額的 40％，當(dāng)乙方提供首樣后7天內(nèi)支付產(chǎn)品模具費(fèi)用總額的 40％；樣品經(jīng)雙方確認(rèn)驗(yàn)收合格，模具經(jīng)由甲方批準(zhǔn)合格，乙方開具產(chǎn)品模具費(fèi)用總額元的含17%增值稅發(fā)票后，天內(nèi)甲方支付完尾款；

　　六．變更管理

　　合同簽訂后甲方提出合同內(nèi)容修改或產(chǎn)品零件圖紙修改時(shí)，乙方有義務(wù)解決，由此產(chǎn)生的費(fèi)用雙方協(xié)商處理。

　　七．知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商業(yè)保密承諾：

　　1）乙方不得侵犯甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并有責(zé)任保守甲方商業(yè)秘密.

　　2) 本合同所涉的產(chǎn)品技術(shù)圖紙和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量文件（包括2D和3D），其所有權(quán)均屬甲方所有，未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三方泄露和提供, 由此造成的損失由乙方承擔(dān)；

　　八．所有權(quán)

　　1）本合同所涉及的產(chǎn)品技術(shù)文件、著作權(quán)及模具所有權(quán)，均屬甲方所有，乙方不得干涉甲方對(duì)模具的處置權(quán)。乙方負(fù)責(zé)保管的,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則甲方有權(quán)要求乙方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失。

　　2）甲方付清模具款后，甲方需要將模具從乙方轉(zhuǎn)出，乙方有義務(wù)對(duì)模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，保證模具完好，并配合發(fā)運(yùn)至甲方指定的地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　九.違約責(zé)任：

　　1）乙方如不能按合同在規(guī)定期限內(nèi)提供首樣，按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。

　　2) 甲方如不能按合同規(guī)定付款，按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。

　　3)其他情況的違約責(zé)任按《合同法》規(guī)定執(zhí)行；

　　十.其它約定：

　　1) 運(yùn)輸方式：由乙方負(fù)責(zé)送到甲方廠內(nèi)，費(fèi)用由乙方支付

　　1)本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　2)本合同未規(guī)定事宜均按《合同法》及相關(guān)法規(guī)處理。

　　十一.本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。

　　十二.本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。

　　附產(chǎn)品報(bào)價(jià)單及保密協(xié)議

　　甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

　　簽約代表: 簽約代表:

　　簽約日期: 簽約日期:

模具合同篇2

　　5. 負(fù)責(zé)給乙方下達(dá)需用本合同項(xiàng)下的模具制造的產(chǎn)品訂單，具體訂單量根據(jù)甲方自身的實(shí)際需要確定。

　　6. 可以隨時(shí)到乙方處檢查有關(guān)乙方存放本合同模具的狀況，若發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)不當(dāng)或者模具不具備正常生產(chǎn)情形的，有權(quán)要求乙方立即改正并保證以后不會(huì)出現(xiàn)類似情形。

　　7. 有義務(wù)按照本合同的約定向乙方支付模具加工款及其他約定由甲方支付的費(fèi)用。

　�。ǘ┮曳綑�(quán)利及義務(wù)

　　1. 負(fù)責(zé)根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和制造，乙方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時(shí)完成符合甲方設(shè)計(jì)要求的模具。

　　2. 負(fù)責(zé)按時(shí)按量提供認(rèn)證及樣板測(cè)試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)乙方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告供甲方確認(rèn)。如需修模、改模, 送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告（注明修改的地方）。

　　3. 模具由甲方認(rèn)證合格后，由乙方負(fù)責(zé)模具的封存、修理和維護(hù)，乙方必須根據(jù)甲方或甲方授權(quán)的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。

　　4. 對(duì)給甲方生產(chǎn)的所有模具，如圖紙等由乙方提供的，乙方應(yīng)提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙給甲方，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準(zhǔn)。

　　5. 負(fù)責(zé)保管本合同項(xiàng)下的模具及其附屬產(chǎn)品、相關(guān)工具，確保模具及其附屬產(chǎn)品、相關(guān)工具等在任何時(shí)候都處于可正常生產(chǎn)狀態(tài)。

　　6. 負(fù)責(zé)對(duì)模具進(jìn)行組裝、防銹以及對(duì)磨損部件等的更換，保證模具隨時(shí)可以重新開始生產(chǎn)，并且該費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　7. 承諾本合同項(xiàng)下的模具及其附屬產(chǎn)品、相關(guān)工具等是專門用于生產(chǎn)甲方訂單產(chǎn)品，未經(jīng)甲方同意不得將其用于生產(chǎn)乙方自身產(chǎn)品和任何第三方之產(chǎn)品。

　　8. 保證未經(jīng)甲方書面許可，絕不將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工。

　　三、技術(shù)條款：

　　1. 模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由乙方自理。

　　2. 甲方提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給乙方, 并派工程人員同乙方進(jìn)行技術(shù)交流或乙方派工程人員到甲方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求詳見附件。

　　3. 乙方承諾不但本合同的模具完全符合甲方質(zhì)量要求，并且用該模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品也完全能夠滿足甲方訂單的品質(zhì)及數(shù)量等所有要求。

　　4. 本合同中所涉及的所有模具如需更新，其壽命均能達(dá)到50萬次。

　　四、商務(wù)條款：

　�。ㄒ唬� 模具價(jià)格：

　　1. 經(jīng)雙方協(xié)商后，由乙方提供甲方認(rèn)可的模具最終報(bào)價(jià)，并簽訂價(jià)格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　2. 模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___ 元。

　　3. 模具價(jià)格總金額已包含如下費(fèi)用，乙方不得以以下原因再行向甲方要求費(fèi)用：

　�。�1）乙方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成型、二次加工、組裝所需的所有夾具和治具的模具費(fèi)用；

　　（2）乙方按本合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、試模所需的材料和設(shè)備及人工等支出費(fèi)用；

　�。�3）乙方自行或者提供給甲方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品的費(fèi)用；

　　（4）乙方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用；

　�。�5）乙方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。

　　4. 甲方書面要求乙方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更對(duì)模具進(jìn)行修改的，

　�。�1）如果模具修改較簡(jiǎn)單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡(jiǎn)單修改，或者模具修改的費(fèi)用不足該模具價(jià)款總額的5%的，乙方不得向甲方收費(fèi)；

　�。�2）如果模具修改較復(fù)雜，對(duì)整個(gè)模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由乙方根據(jù)修改模具所需工時(shí)向甲方報(bào)價(jià)，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。

　�。�3）但是因乙方的原因或模具的自然損耗，致使模具不能滿足甲方的要求而進(jìn)行的修�；蚋哪５�，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

　　5. 由于乙方原因?qū)е录追叫枰ㄙM(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，乙方應(yīng)無條件接受甲方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

　�。ǘ� 開模進(jìn)度

　　1. 乙方在收到甲方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖樣之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計(jì)和制作階段，開模周期為天。

　　2. 由于甲方原因造成制模進(jìn)度的延誤，延誤的期限不計(jì)算在模具加工的期限內(nèi)。

　　3. 如果乙方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯(cuò)誤，導(dǎo)致模具無法驗(yàn)收合格的，乙方必須立即再根據(jù)圖紙和樣板等設(shè)計(jì)要求免費(fèi)重新開模，若因此延誤甲方訂單產(chǎn)品生產(chǎn)的還需承擔(dān)違約責(zé)任。

　�。ㄈ� 付款方式

　　乙方同意甲方按如下方式付款：月結(jié)，開票后60天，開17%增值稅發(fā)票。

　�。�1）本合同制造整批模具的總金額（含增值稅）為人民幣_(tái)________元整（人民幣_(tái)_______元整），甲方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費(fèi)在下達(dá)首次訂單時(shí)付清。

　�。�2）自雙方合同簽訂后，乙方提供增值稅發(fā)票（模具總額的___%），甲方在二十個(gè)工作日內(nèi)支付。

　�。ㄋ模� 產(chǎn)品訂單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，乙方方可生產(chǎn)甲方或甲方授權(quán)的第三方的訂單。

　　五、產(chǎn)品品質(zhì)保證

　　1. 乙方在完成模具后，乙方同意按照甲方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認(rèn)報(bào)告)。

　　2. 甲方對(duì)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要有保留修改的權(quán)利。

　　3. 乙方確保提供給甲方的訂單項(xiàng)下的產(chǎn)品完全符合甲方的要求，并且該產(chǎn)品的保質(zhì)期為三年。該三年內(nèi)甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)更換、修理、重作等服務(wù)，如乙方不能及時(shí)提供上述服務(wù)的，甲方有權(quán)自行或聘請(qǐng)第三方進(jìn)行更換、修理、重作等，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　六、模具所有權(quán)

　　1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖的所有權(quán)，均歸甲方所有，乙方不得干涉甲方對(duì)模具的處置權(quán)。

　　2. 在乙方生產(chǎn)，由乙方負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將此模具提供給任何第三者生產(chǎn)或者為任何第三者生產(chǎn)，否則甲方有權(quán)要求乙方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失。

　　3．本合同終止后，甲方有權(quán)要求將模具從乙方處轉(zhuǎn)出，乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換、對(duì)模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，以保證重新開始生產(chǎn)并發(fā)運(yùn)至甲方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖、零件圖、夾治具以及相關(guān)工具必須同時(shí)轉(zhuǎn)移給甲方。

　　4. 在模具的轉(zhuǎn)移過程中，如因乙方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔(dān)。

　　七、模具維護(hù)

　　1. 乙方保證模具使用壽命60萬次,并在此期間內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)保養(yǎng)維修，如模具在使用壽命內(nèi)不能使用，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　2. 乙方應(yīng)對(duì)模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時(shí)登記造冊(cè)，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，甲方可以隨時(shí)間登記，無需通知。乙方每三個(gè)月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給甲方。乙方應(yīng)主動(dòng)定期完成此項(xiàng)任務(wù)，無需甲方另行提出要求。

　　八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

　　1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料中所包含的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為甲方所擁有，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向任何公司和個(gè)人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由乙方負(fù)責(zé)；甲方僅同意乙方基于本合同項(xiàng)下的目的'使用甲方所提供的一切資料和信息。

　　2. 乙方同意其不會(huì)將甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的，否則甲方有權(quán)追究乙方相應(yīng)的責(zé)任；未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及乙方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經(jīng)甲方書面許可，乙方禁止使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負(fù)責(zé)。

　　4. 本合同系甲、乙雙方的商業(yè)秘密，甲、乙雙方均不得將本合同的內(nèi)容向任何第三方泄露。

　　5. 其它未盡保密事項(xiàng)，甲、乙雙方可另行簽訂“保密協(xié)議”執(zhí)行。

　　九、合同解除、終止

　　1. 本合同約定的期限屆滿，甲方未要求順延合同期限的。

　　2. 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意終止本合同的。

　　2. 出現(xiàn)法律規(guī)定不可抗力的情形，致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)的；

　　3. 出現(xiàn)不可抗力持續(xù)2周以上，甲方解除本合同的。

　　4. 任何一方嚴(yán)重違約，致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)的。

　　十、違約責(zé)任

　　1．甲方若未能按照合同約定向乙方付清模具加工款等費(fèi)用的，應(yīng)按所欠費(fèi)用的1‰向乙方支付違約金，若造成乙方直接經(jīng)濟(jì)損失大于違約金的，應(yīng)賠償乙方該損失。

　　2. 乙方未能按約定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。每延誤一天，乙方須付給甲方本合同總金額的1‰作為違約金。若造成甲方實(shí)際損失大于違約金的，乙方還需支付甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3．模具品質(zhì)達(dá)不到合同約定要求致使甲方被迫延遲或者取消訂單，從而使甲方及其客戶遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)全額賠償甲方由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　4. 乙方提供給甲方的訂單產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到甲方的要求，使甲方及其客戶錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，則乙方除退還甲方所支付的所有貨款外，視實(shí)際情況另外向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5. 因乙方提供給甲方的訂單產(chǎn)品存在缺陷或質(zhì)量瑕疵等，致使甲方遭受客戶索賠或退貨、更換、修理、重作等經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　6. 乙方因不可抗力，包括戰(zhàn)爭(zhēng)、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗力造成的加工延遲，乙方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)以書面形式通知甲方，并且乙方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。

　　7. 其它乙方有違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)按本合同總金額的1%向甲方支付違約金，若造成甲方損失的，還需另行賠償甲方因此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　十一、糾紛解決

　　對(duì)于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方首先通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，任何一方均可將爭(zhēng)議提交甲方所在地有管轄權(quán)的法院處理。

　　十二、其他

　　1. 本合同不是甲方購買產(chǎn)品的訂單，除承擔(dān)約定的模具加工及其相關(guān)費(fèi)用外，甲方不對(duì)其他任何產(chǎn)品的費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任。

　　2. 訂單的具體內(nèi)容及其要求等，由甲、乙雙方在訂單中確定。

　　3. 所有經(jīng)濟(jì)損失，是指包括但不限于直接損失、間接損失、賠償費(fèi)用以及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)等一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4. 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與附件、訂單、保密協(xié)議等視為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　5. 本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周征得對(duì)方同意，方可終止本合同。

　　6. 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

模具合同篇3

　　甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經(jīng)雙方平等協(xié)商后確定如下責(zé)任和義務(wù)。

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供實(shí)物樣件及圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、模具制作要求。

　　2、乙方負(fù)責(zé)按照甲方規(guī)定的模具質(zhì)量及要求制作，并及時(shí)向甲方匯報(bào)模具制作進(jìn)度。

　　3、乙方負(fù)責(zé)甲方提供圖紙及實(shí)樣的保密，并在模具交付時(shí)將實(shí)樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質(zhì)量需達(dá)到實(shí)樣外觀尺寸、結(jié)構(gòu)合理、強(qiáng)度要求，無毛刺等其它不良，模具等級(jí)按照甲方制定的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、 ①、模具制作要求以人性化、安全為基礎(chǔ)，模具在調(diào)試、正常生產(chǎn)情況下不得出現(xiàn)掉落或斷裂等嚴(yán)重危害生產(chǎn)安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負(fù)全責(zé);

　�、�、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　　③、模具制作完成后，由乙方負(fù)責(zé)全部試模費(fèi)用，直至模具與產(chǎn)品驗(yàn)證合格。試模材料由甲方提供(跟生產(chǎn)用料一致)

　　7、模具驗(yàn)收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費(fèi)用另外報(bào)價(jià)，相關(guān)修改模具費(fèi)用雙方進(jìn)行協(xié)商，以書面形式達(dá)成一致。

　　8、模具費(fèi)由甲方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)由甲方所有，合同生效后模具費(fèi)先預(yù)付50%，余款待模具小批量試產(chǎn)后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清。(如果模具無訂單試產(chǎn)則在樣品合格后三個(gè)月內(nèi)付40%，尾款10%在五個(gè)月內(nèi)結(jié)清)

　　9、開模周期為收到預(yù)付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天;合格樣按合同規(guī)定時(shí)間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。

　　11、模具正式移交時(shí)乙方同時(shí)需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發(fā)送)，給甲方。 12、若模具壽命不足合同規(guī)定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達(dá)到設(shè)計(jì)壽命要求。

　　13、在生產(chǎn)過程中存在連續(xù)修�；蛘邿o法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價(jià)格40%的模具費(fèi)用。

　　14、甲方技術(shù)部工程人員就模具的制造進(jìn)程和具體的'配合，有權(quán)對(duì)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程師進(jìn)行協(xié)商，乙方就甲方技術(shù)人員提出合理的要求(如時(shí)間進(jìn)度)應(yīng)積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協(xié)商解決。

　　15、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為浙江省寧�？h。此協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為二年。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方蓋章：乙方蓋章： `

　　日期：年月日

模具合同篇4

　　甲方（制作方）：地址：

　　法定代表人：營業(yè)執(zhí)照證號(hào)：

　　乙方（承攬方）：地址：

　　法定代表人：營業(yè)執(zhí)照證號(hào)：

　　甲乙雙方依據(jù)規(guī)定，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方制作模具，甲方支付加工費(fèi)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、制作項(xiàng)目、數(shù)量、金額：

　　二、圖紙及技術(shù)資料的提供：

　　（1）乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)，計(jì)算模具日產(chǎn)能力，并需得到甲方確認(rèn)方可制作。

　　（2）模具設(shè)計(jì)所需圖紙資料或樣品由甲方提供給乙方使用的，須經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。

　　三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求：

　�。�1）模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合要求的制件；

　�。�2）模具必須按照制作項(xiàng)目列明的要求制作，且必須有合理可靠地冷卻系統(tǒng)；

　�。�3）更詳盡的技術(shù)要求見附表，模具也應(yīng)符合甲方在向乙方提供的其他的技術(shù)資料中明示的技術(shù)要求以及質(zhì)量要求；

　　（4）乙方制作的模具應(yīng)保證萬啤次以上的使用壽命。

　　四、制造工期：

　�。�1）工作期為天（第一次交符合功能裝配的樣品），即于年月日前提供全部首樣；

　�。�2）首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于15天內(nèi)（即于年月日前）提出向甲方交付合格模具；

　　五、模具驗(yàn)收以及交付：

　�。�1）模具驗(yàn)收的依據(jù)：

　　1.甲方確認(rèn)的產(chǎn)品零件圖；

　　2.雙方商定，并經(jīng)甲方確認(rèn)的技術(shù)工藝方案，雙方確認(rèn)的模具技術(shù)要求。

　　3.模具設(shè)計(jì)圖紙以及電子文檔；

　�。�2）模具驗(yàn)收合格規(guī)定：

　　1.甲方連續(xù)試產(chǎn)天或產(chǎn)量達(dá)到PCS以上，日產(chǎn)能力偏差不超過設(shè)計(jì)要求的5%，模具無異常，制件合格率99%以上，甲方出具模具驗(yàn)收檢驗(yàn)合格報(bào)告。

　　2.乙方交模后，由于甲方原因90天內(nèi)不投（試）產(chǎn)，模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理結(jié)算付款手續(xù)。

　　3.乙方交試模樣品后，由于甲方原因90天內(nèi)不能檢驗(yàn)確認(rèn)的模具視為合格處理，甲方出具模具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理結(jié)算付款手續(xù)。

　　4.模具驗(yàn)收后，一年內(nèi)乙方對(duì)模具制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，并無條件的提供免費(fèi)快速服務(wù)（8小時(shí)內(nèi)要給予響應(yīng)）。因甲方需要結(jié)構(gòu)更改，乙方需提供快速服務(wù)，可根據(jù)產(chǎn)生的成本酌情收取改模費(fèi)。

　�。�3）上應(yīng)有甲方技術(shù)、檢驗(yàn)及使用單位簽字并經(jīng)甲方工程部、品質(zhì)部、采購部負(fù)責(zé)人審核，廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效。

　�。�4）交貨地點(diǎn)為，運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　六、收貨不合格處理：

　　乙方所交模具經(jīng)甲方有關(guān)部門（工程技術(shù)、品質(zhì)、使用部門）驗(yàn)收合格并憑>方可收貨，甲方憑>辦理向乙方付款結(jié)算手續(xù)。對(duì)模具驗(yàn)收不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改、制作的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)，交貨期不變。若乙方設(shè)計(jì)提供的圖紙有誤，乙方承擔(dān)由此帶來的'全部損失，但是如果樣品、產(chǎn)品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔(dān)，交貨期甲乙雙方協(xié)商延期天。

　　七、模具制作費(fèi)用的支付：

　�。�1）模具驗(yàn)收合格后，由乙方開具增值稅票，甲方收乙方增值稅票后，二個(gè)月內(nèi)將模具金額的%即萬元付清；

　�。�2）模具金額的10%作為質(zhì)量保證金，在模具驗(yàn)收后半年內(nèi)付清。

　　八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及商業(yè)保密承諾：

　�。�1）本合同規(guī)定之模具所有權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)為甲方所有。

　�。�2）乙方承諾并保證，對(duì)為甲方設(shè)計(jì)開發(fā)與制作的模具（包括圖紙等技術(shù)資料，零件樣品及模具等實(shí)物）均不向任何第三方出示、泄露或提供，否則，甲方示乙方故意侵犯甲方利益，乙方應(yīng)該對(duì)該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔(dān)一切責(zé)任；乙方每向其他任一單位或個(gè)人提供模具，應(yīng)按本合同第十條6項(xiàng)的規(guī)定向甲方支付違約金，并賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　�。�3）乙方未經(jīng)甲方書面許可，不得隨意復(fù)制為甲方加工的模具。更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

　　（4）知識(shí)產(chǎn)權(quán)未盡事宜由>規(guī)定。

　　九、服務(wù)：

　�。�1）模具連續(xù)正常使用，乙方免費(fèi)保修一年，并免費(fèi)提供必要的易損易耗備件。

　�。�2）屬甲方設(shè)計(jì)或使用原因造成模具更改或損壞，乙方提供有償維修服務(wù)，費(fèi)用由甲方支付。

　　十、違約責(zé)任：

　�。�1）甲方不安合同規(guī)定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業(yè)銀行的貸款利息。其他情況的違約責(zé)任按>規(guī)定執(zhí)行。

　　（2）乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應(yīng)予以修理或重作，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如重作或修理導(dǎo)致不能按期交貨的，按不能按期交貨處理。

　�。�3）乙方不能按期交貨的，每延遲一天甲方可按總造價(jià)的元作罰金。乙方超過交貨期天，按不能交貨處理。

　�。�4）乙方不能按期交貨的，本合同終止，乙方需向甲方倍相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　�。�5）模具在使用過程中，不能達(dá)到合同規(guī)定要求的，由乙方負(fù)責(zé)修理或重作及其費(fèi)用開支，經(jīng)天內(nèi)維修或重作，也不能達(dá)到合同規(guī)定要求的，乙方賠償甲方損失。損失計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為該模具的制造費(fèi)用。

　�。�6）乙方違反第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定，應(yīng)向甲方支付違約金50萬元人民幣以上。

　　十一、其它約定：

　�。�1）本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，提交甲方所在地人民法院裁決。

　�。�2）本合同為規(guī)定事宜均按>及相關(guān)法規(guī)處理。

　�。�3）乙方在模具設(shè)計(jì)完成時(shí)，及時(shí)通知甲方進(jìn)行模具確認(rèn)，甲方須在5天內(nèi)審核完畢并書面確認(rèn)。乙方以甲方確認(rèn)的結(jié)構(gòu)方案制作、驗(yàn)收。甲方乙方對(duì)經(jīng)確認(rèn)的方案負(fù)責(zé)。

　�。�4）本合同一式三份，甲方模具制作申請(qǐng)單位和財(cái)務(wù)部門各持一份，乙方持一份，具同等法律效力。

　�。�5）本合同有效期為兩年，自雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：簽約日期：

模具合同篇5

　　定作方：承攬方：

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

　　一、經(jīng)雙方友好協(xié)商, 定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具基本情況：

　　產(chǎn)品名稱序號(hào)零件名稱穴數(shù)( 模具類型) 模具單價(jià)(RMB 元)

　　交貨條件

　　總價(jià)：(含17% 增值稅)

　　二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

　　三、雙方的權(quán)利及責(zé)任：

　　定作方責(zé)任及權(quán)利如下：

　　1. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方本項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度要求及計(jì)劃，并盡可能地提供項(xiàng)目的銷售預(yù)測(cè)。

　　2. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。

　　3. 對(duì)交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時(shí)，承攬方應(yīng)征詢定作方意見，由定作方確認(rèn)。

　　4. 承攬方完成模具的設(shè)計(jì)和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。

　　承攬方權(quán)利及責(zé)任如下：

　　1. 承攬方負(fù)責(zé)根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和制造，承攬方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時(shí)完成符合定作方設(shè)計(jì)要求的模具。

　　2. 承攬方負(fù)責(zé)按時(shí)按量提供認(rèn)證及樣板測(cè)試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告供定作方確認(rèn)。如需修/ 改模, 送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告(注明修改的地方)

　　3. 模具由定作方認(rèn)證合格后，由承攬方負(fù)責(zé)模具的封存。如定作方同意承攬方進(jìn)行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。

　　4. 對(duì)給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準(zhǔn)。

　　四、技術(shù)條款：

　　1. 模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護(hù)由承攬方負(fù)責(zé);

　　2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進(jìn)行技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1 ;

　　3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達(dá)到定作方的品質(zhì)要求。

　　4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達(dá)到承攬方的交貨要求：

　　日產(chǎn)能：_______K 月產(chǎn)能：______K

　　5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達(dá)到萬次。

　　6. 未經(jīng)定作方允許, 嚴(yán)禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。

　　五、商務(wù)條款：

　　1. 模具價(jià)格：

　　1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認(rèn)可的模具最終報(bào)價(jià)，并簽訂價(jià)格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

　　1.3 模具價(jià)格總金額已包含如下費(fèi)用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費(fèi)用：

　　1.3.1 承攬方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費(fèi)用;

　　1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費(fèi)用;

　　1.3.3 承攬方提供給定作方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品(套)的費(fèi)用;

　　1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用;

　　1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。

　　1.4 當(dāng)定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更對(duì)模具進(jìn)行修改時(shí)，如果模具修改較簡(jiǎn)單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡(jiǎn)單修改，則承攬方不需向定作方收費(fèi);如果模具修改較復(fù)雜，對(duì)整個(gè)模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時(shí)向定作方報(bào)價(jià)，由定作方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。如果因?yàn)槌袛埛降脑? 因模具不能滿足定作方的要求而進(jìn)行的修模或改模, 定作方不承擔(dān)任何責(zé)任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。

　　1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，承攬方應(yīng)根據(jù)定作方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

　　2. 開模進(jìn)度：

　　2.1 承攬方在收到定作方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計(jì)和制作階段, 開模周期為__ 天。

　　2.2 由于定作方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計(jì)算在內(nèi)。

　　2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯(cuò)誤，導(dǎo)致模具無法驗(yàn)收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據(jù)圖紙和樣板要求免費(fèi)重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 結(jié)算的方式：

　　;開17% 增值稅發(fā)票。

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_(tái)________ 元整(人民幣_(tái)_______ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費(fèi)分?jǐn)傇谑譑產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足K ，定作方需補(bǔ)給承攬方未攤完的模具費(fèi)。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個(gè)工作日內(nèi)支付。

　　4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)定作方書面確認(rèn)后，承攬方方可接受定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單。定作方授權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　六、產(chǎn)品品質(zhì)保證

　　承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)( 首件確認(rèn)報(bào)告) 。

　　定作方對(duì)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要保留修改的權(quán)利。

　　七、模具所有權(quán)

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對(duì)模具的處置權(quán)。如在承攬方生產(chǎn), 由承攬方負(fù)責(zé)保管, 未經(jīng)定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失。

　　2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時(shí)，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務(wù)對(duì)模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運(yùn)至定作方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時(shí)轉(zhuǎn)移給定作方。

　　3. 模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔(dān)。

　　八、模具維護(hù)

　　1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內(nèi)由承攬方負(fù)責(zé)免費(fèi)保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模, 并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　2. 承攬方應(yīng)對(duì)模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時(shí)登記造冊(cè)，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時(shí)間登記，無需通知。承攬方每三個(gè)月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給定作方。承攬方應(yīng)主動(dòng)定期完成此項(xiàng)任務(wù)，無需定作方另行提出要求。

　　九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

　　1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料中所包含的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方許可，承攬方不得向任何公司和個(gè)人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負(fù)責(zé);定作方僅同意承攬方基于本合同項(xiàng)下的目的使用定作方所提供的.一切資料和信息,

　　2. 承攬方同意其不會(huì)將定作方所提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權(quán)追究承攬方相應(yīng)的責(zé)任; 未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經(jīng)定作方許可，嚴(yán)禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負(fù)責(zé);

　　4. 其它未盡保密事項(xiàng)，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協(xié)議” 執(zhí)行。

　　十、違約責(zé)任

　　1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規(guī)定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔(dān)違約責(zé)任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計(jì)額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)不到定作方的要求并且在組裝過程中導(dǎo)致其他物料的損失和報(bào)廢，承攬方全額賠償損失和報(bào)廢的物料及因此形成的人工/ 停線費(fèi)用。雙方可另行簽署<< 生產(chǎn)用原材料/ 零部件采購合同>> 進(jìn)行約定。

　　3. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，或者定作方被迫因此取消此項(xiàng)目，從而使定作方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實(shí)際情況承攬方另外承擔(dān)定作方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4. 如承攬方因?yàn)椴豢煽咕芰?包括戰(zhàn)爭(zhēng)、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責(zé)。承攬方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24 小時(shí)內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2 周以上，定作方有權(quán)取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。

　　十一、糾紛解決

　　對(duì)于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭(zhēng)議, 雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30 天內(nèi)協(xié)商不成, 任何一方均可將爭(zhēng)議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。

　　十二、本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對(duì)方同意, 方可終止本合同。

　　定作方: 承攬方:

　　代表: 代表:

　　年月日年月日

模具合同篇6

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作模具。

　　第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn)：

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

　　(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。

　　(2)合格模具定義：

　　① 模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;

　�、� 模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

　�、� 模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定;

　　2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))：①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。②模具結(jié)構(gòu)驗(yàn)收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。報(bào)告，如驗(yàn)收不合格，必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

　　1、交貨方法及驗(yàn)收：

　　本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。

　　2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場(chǎng)所。

　　3、交貨時(shí)間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。

　　4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　第五條：本合同模具總金額為萬元。共套模具。貨款結(jié)算時(shí)間及方法：。付款方式：簽訂合同預(yù)付 %，試模合格交付使用個(gè)月內(nèi)付%

　　第六條：技術(shù)資料提供及保管：

　　第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

　　1、對(duì)于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對(duì)乙方供應(yīng)的'產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時(shí)內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時(shí)，乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商并由順德市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。

　　第十條：合同生效、附件、文字。

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【模具合同】相關(guān)文章：