裝飾工程合同(集錦15篇)
隨著人們法律意識(shí)的建立,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的裝飾工程合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾工程合同1
甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾裝修工程施工。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)(中華人民共和國(guó)合同法)、建設(shè)部(住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法)及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修的特點(diǎn),甲乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,特簽訂本合同,供共同遵守執(zhí)行。
第一條工程概況
一、工程地點(diǎn):
二、工程內(nèi)容:
1 、房屋間數(shù):
2 、建筑面積:
3 、裝飾裝修項(xiàng)目、內(nèi)容:
4 、規(guī)格
(詳見(jiàn)甲方簽名認(rèn)定的裝飾設(shè)計(jì)施工圖紙):
三、工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應(yīng)填寫(xiě)材料清單,雙方簽名確認(rèn)):
乙方包工包料;
乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
乙方包工,甲方負(fù)責(zé)全部供料;
四、工程期限 天。
1、開(kāi)工日期: 年 月 日。
2、竣工日期: 年 月 日。
五、工程圖紙?zhí)峁┓绞剑?/p>
甲方應(yīng)于開(kāi)工前提供已確認(rèn)的圖紙3份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進(jìn)行協(xié)商修改,重新確認(rèn)。
第二條工程價(jià)格、計(jì)價(jià)和支付方式、時(shí)間:
一、雙方商定,本工程總價(jià)款為人民幣(大寫(xiě)) 元。
1 、總計(jì)方式,每平方米裝飾造價(jià)元。
裝飾價(jià)款合計(jì):建筑面積 平方米× 元 / 平方米 =元。
2 、逐項(xiàng)計(jì)算方式:
1)材料費(fèi) 元;
2)人工費(fèi) 元;
3)室內(nèi)建筑物拆除費(fèi) 元;
4)施工清運(yùn)費(fèi)元;
5)搬卸費(fèi) 元;
6)管理費(fèi) 元;
7)稅金 元;
以上合計(jì) 元。
二、付款方式
1 、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付首期款 % 元。
2 、工程進(jìn)度進(jìn)入 階段( 年 月 日)再付款 % _______ 元。
3 、工程進(jìn)度進(jìn)入 階段( 年 月 日)再付款 % _______ 元。
4 、工程全部竣工,由甲方驗(yàn)收合格,簽字后即付清工程余款% ________ 元。
5 、工程進(jìn)度與付款進(jìn)度發(fā)生不同步的矛盾時(shí),甲方應(yīng)按實(shí)際完成工程量進(jìn)度付款。
6 、雙方可以補(bǔ)充合同形式協(xié)商其他付款方式。
7 、施工中如有項(xiàng)目增減或規(guī)格型號(hào)、設(shè)備品種需要變動(dòng),雙方簽訂補(bǔ)充合同確認(rèn)變更項(xiàng)目和價(jià)格。增減項(xiàng)目的價(jià)款必須辦理手續(xù)或當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
8 、甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款的, 每逾期一天按未付工程價(jià)款額的% 支付給乙方。
第三條工程質(zhì)量
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
二、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1、中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) qb1838-93 (室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范);
2、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的(室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量);
3、甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn): 。
三、工程因質(zhì)量問(wèn)題的鑒定費(fèi)用、調(diào)解費(fèi)用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第四條材料供應(yīng)
一、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家(物價(jià)法)有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià),明碼的價(jià)格作為本結(jié)算的最終價(jià)格,不受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響。
二、甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
三、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),如延期到達(dá),施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時(shí)與甲方聯(lián)系,驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條工程工期
一、如果因乙方原因而延遲完工,每天按人工費(fèi)的 作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一天,從裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的 作為誤工費(fèi)支付給乙方,違約金總額不超過(guò)人工費(fèi)總額。
以下原因不能視為乙方延誤工期。
1、工程設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
2、甲方未按時(shí)支付工程款。
3、不可抗力。
4、其他非乙方原因造成的停工。
二、由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
三、暫停施工:
1 、甲乙雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生矛盾而停工,雙方必須在一周內(nèi)制定解決方案,確定復(fù)工時(shí)間。如最終責(zé)任不屬于乙方,均不按違約或延遲工期論處。
2 、甲方在確有必要時(shí),可要求乙方暫停施工,并在提出要求后 48 小時(shí)內(nèi)拿出處理意見(jiàn)。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工工程,乙方實(shí)施甲方處理意見(jiàn)后,可提出復(fù)工要求,甲方應(yīng)及時(shí)給予答復(fù),由甲方承擔(dān)損失和費(fèi)用,并相應(yīng)順延工期。停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方不及時(shí)作答復(fù),施工無(wú)法進(jìn)行,乙方可認(rèn)為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
四、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
五、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第六條工程驗(yàn)收
一、隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收
1 、隱蔽工程驗(yàn)收范圍指( 1)電器線(xiàn)路和電線(xiàn)保護(hù)裝置。( 2)水管。( 3)家用中央空調(diào)。
2 、乙方根據(jù)合同約定對(duì)隱蔽工程先自檢再驗(yàn)收,乙方必須在 48 小時(shí)前通知甲方參加。如甲方不能按時(shí)參加,須在開(kāi)始驗(yàn)收 48 小時(shí)前向乙方提出延期要求,但延期不能超過(guò)兩天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗(yàn)收,乙方可自行組織驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
3 、如驗(yàn)收不合格,乙方在限定時(shí)間內(nèi)整改后重新驗(yàn)收,如工程符合規(guī)范要求,驗(yàn)收 48 小時(shí)后甲方不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
二、工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
三、乙方應(yīng)在竣工驗(yàn)收的三天前通知甲方,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄驗(yàn)收權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方如自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
四、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
五、工程結(jié)算
1 、甲方對(duì)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收合格后,乙方按合同條款向甲方提出辦理竣工結(jié)算。甲方在五天內(nèi)將工程款付給乙方或提出修改意見(jiàn)。
2 、甲方無(wú)正當(dāng)理由在竣工驗(yàn)收后 10 天內(nèi)不辦理結(jié)算,從第 11 天起,按銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條裝飾后服務(wù)
一、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
二、保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到修理通知后 10 天內(nèi)派人修理。
三、保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
四、保修期內(nèi)因使用不當(dāng)和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費(fèi)均由甲方自行負(fù)責(zé)。
第八條合同的變更及違約責(zé)任
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補(bǔ)訂協(xié)議。
二、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的' ______ % 作為違約金付給對(duì)方,因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
三、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
四、甲方?jīng)]有及時(shí)給予確認(rèn)簽證,不按合同約定支付款項(xiàng)或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致增加的費(fèi)用和從支付之日起計(jì)算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息) , 并相應(yīng)順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
五、乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,或發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
第九條爭(zhēng)議解決
一、合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同向汕頭市裝飾協(xié)會(huì)或汕頭市消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴,請(qǐng)求協(xié)調(diào)處理。
二、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向 人民法院提起訴訟。
第十條幾項(xiàng)具體規(guī)定
一、甲方負(fù)責(zé)提供電源、水源給乙方使用,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,如確需拆改原建筑結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
二、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不擾民及污染環(huán)境。
三、施工期間,甲方將門(mén)鑰匙 把交給乙方的 負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖 把,并由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝,交付驗(yàn)收。
第十一條合同生效
o本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴(yán)格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
o補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
o本合同(包括補(bǔ)充合同)一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。如經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)為必要,可將合同文本增加壹份,提交汕頭市裝飾協(xié)會(huì)進(jìn)行鑒證,以確保雙方的合法權(quán)益和合同的順利履行。
o本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。
甲 方(業(yè)主): 乙 方(單位名稱(chēng)):
簽章: 簽章:
日期: 日期:
裝飾工程合同2
合同編號(hào):_________
施工合同發(fā)包方(甲方):_________
住所地址:_________
聯(lián)系方式:_________
手裝修合同報(bào)價(jià)清單機(jī)號(hào)(bp機(jī)號(hào)):_________
施工合同承包方(乙方):_________
單位地址:_________
法裝修合同簡(jiǎn)單版定代表人:_____裝修合同模板____
工程監(jiān)理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
本工程設(shè)計(jì)人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
本工程項(xiàng)目裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)經(jīng)理:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)裝修合同報(bào)價(jià)清單合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在裝修合同怎么寫(xiě)平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
1.1工程地點(diǎn)及面積:_________
1.2工程造價(jià):¥______裝修合同電子版___元,大寫(xiě)(人民幣):_________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種裝修合同注意事項(xiàng)別忽視承包方式。
(1)乙方包工、包裝修合同模板電子版全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部裝修合同模板分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________裝修合同怎么寫(xiě)月_________日
若本工程實(shí)行工程裝修合同怎么寫(xiě)監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________月____裝修合同模板電子版_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
3.2裝修合同模板電子版甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此裝修合同模板電子版費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施裝修合同電子版工圖紙雙方簽后生效。
4.1開(kāi)工前______裝修合同范本簡(jiǎn)單___天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰裝修合同范本簡(jiǎn)單空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影裝修合同報(bào)價(jià)清單響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4裝修合同模板電子版.2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰裝修合同里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承裝修合同書(shū)重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線(xiàn),應(yīng)負(fù)裝修合同書(shū)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫(xiàn);裝修合同簡(jiǎn)單版
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、裝修合同模板電子版施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部裝修合同模板門(mén)的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫(xiàn)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室裝修合同范本簡(jiǎn)單室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲裝修合同電子版方提供咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)工程中的統(tǒng)一裝修合同模板電子版指揮和管理。
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或裝修合同注意事項(xiàng)別忽視施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)裝修合同報(bào)價(jià)清單用及工期,口頭承諾或口頭裝修合同書(shū)協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退裝修合同范本簡(jiǎn)單貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲裝修合同簡(jiǎn)單版方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
7.1由甲方提供的材裝修合同怎么寫(xiě)料、設(shè)備,其規(guī)格、裝修合同注意事項(xiàng)別忽視質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將裝修合同書(shū)材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)裝修合同書(shū)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)裝修合同模板電子版提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符裝修合同合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由裝修合同注意事項(xiàng)別忽視乙方裝修合同簡(jiǎn)單版提供的材料、設(shè)備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此裝修合同模板而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu)),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使裝修合同用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買(mǎi)并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款_________裝修合同簡(jiǎn)單版%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
8.1對(duì)以裝修合同范本簡(jiǎn)單下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(3裝修合同)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成裝修合同模板電子版的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按裝修合同簡(jiǎn)單版約定完成其應(yīng)負(fù)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)責(zé)的工作而影響工期裝修合同模板電子版的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的`,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延裝修合同。
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下裝修合同電子版列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《gb50210-___建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修裝修合同簡(jiǎn)單版工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(裝修合同書(shū)3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):裝修合同報(bào)價(jià)清單_________裝修合同怎么寫(xiě)
9.2裝修合同模板電子版施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
(1)可向成都市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒裝修合同怎么寫(xiě)定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
1裝修合同電子版0.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線(xiàn),防水層裝修合同電子版及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3裝修合同電子版)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二裝修合同模板天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工裝修合同等待,由此裝修合同模板電子版給乙方造成的裝修合同模板電子版工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)裝修合同模板電子版(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_______裝修合同模板電子版__種方式支付工程款:
(1裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié))合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支裝修合同范本簡(jiǎn)單付裝修合同報(bào)價(jià)清單工程款:
(2)支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:_________
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單裝修合同范本簡(jiǎn)單)上簽,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工裝修合同注意事項(xiàng)別忽視程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成裝修合同范本簡(jiǎn)單損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
12.1裝修合同電子版合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造裝修合同成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)裝修合同模板通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合裝修合同電子版格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使裝修合同模板用裝修合同范本簡(jiǎn)單或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),裝修合同報(bào)價(jià)清單并視為裝修合同甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
1裝修合同模板電子版2.3甲方未按期支裝修合同模板電子版付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總裝修合同報(bào)價(jià)清單造價(jià)2‰的違約金;
12.4由于乙裝修合同方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量裝修合同標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延裝修合同模板電子版。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙裝修合同范本簡(jiǎn)單方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
(1)向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施裝修合同報(bào)價(jià)清單工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)裝修合同模板電子版費(fèi)用(人民幣)_______裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)__元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙_________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人___裝修合同模板______負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_裝修合同注意事項(xiàng)別忽視___裝修合同_____點(diǎn)_________分至____裝修合同簡(jiǎn)單版_____點(diǎn)_________分。
15.1裝修合同怎么寫(xiě)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門(mén)簽(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款_________
甲方(簽):_________裝修合同怎么寫(xiě)乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽):_________委托代理人(簽):_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認(rèn)證章):_________
委托代理人(簽):_________
聯(lián)系電裝修合同注意事項(xiàng)別忽視話(huà):_________
_________年____月____日
裝飾工程合同3
發(fā)包單位:(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則,雙方就甲方不銹鋼推拉門(mén)、不銹鋼刷卡平開(kāi)門(mén)工程施工等事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程承包范圍及工期
工程范圍:不銹鋼推拉門(mén)、不銹鋼刷卡平開(kāi)門(mén)工程
工期:___年4月21日——___年4月30日完成。
二、材料和質(zhì)量要求及單價(jià)
1、不銹鋼推拉門(mén),用304不銹鋼,如圖主管直徑76mm,壁厚1.5mm,橫管站管為51mm,壁厚為1.4mm,小管直徑為38mm,壁厚為1.4mm(承包價(jià)6000. 00元);
2、不銹鋼刷卡平開(kāi)門(mén),用304不銹鋼,如圖門(mén)框?yàn)?0*50方管,壁厚1.5mm,門(mén)扇為40*40方管,壁厚1.4mm,豎管為32mm圓管(承包價(jià)3900. 00元);
3、以上價(jià)格含稅金,不包含受檢檢測(cè)費(fèi)超出費(fèi)用。
三、結(jié)算方式
乙方完成本合同全部工作,履行本合同所有義務(wù)后的全部最終結(jié)算價(jià)格。
四、付款方式:
合同簽訂之日起,付給乙方工程款的30%(預(yù)付金)工程完工,乙方提供合同總價(jià)款的全額發(fā)票后,工程款付清。
五、乙方責(zé)任
1、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工組織方案,做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;
2、嚴(yán)格按施工方案施工,并配合土建施工單位做好安裝施工、中間交接及其后的封堵等工作;
3、擬定本工程的質(zhì)量保證措施,并交甲方認(rèn)可;
4、按合同約定的分工范圍,做好符合質(zhì)量要求的材料和設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)和管理工作,乙方采購(gòu)的物資采購(gòu)前必須事先通知甲方代表參加,并經(jīng)甲方認(rèn)可后方可采購(gòu),材料必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,國(guó)家質(zhì)量檢督部門(mén)出具合格證明后方可使用;
5、及時(shí)向甲方提供開(kāi)工申請(qǐng)隱蔽工程驗(yàn)收通知、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程質(zhì)量事故報(bào)告;
6、根據(jù)工地現(xiàn)狀自行鋪設(shè)臨時(shí)道路;
7、根據(jù)國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的驗(yàn)收、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工;在合同工期內(nèi)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和交付合格工程,并在工程竣工后一個(gè)月內(nèi)提交竣工資料;確保工程質(zhì)量按合同規(guī)定的.分段時(shí)間如期完工。
8.工程施工合同簽訂后,若使用水電,由甲方提供。
9.工程質(zhì)量保修必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院建設(shè)工程管理?xiàng)l例的規(guī)定;
10、乙方在合同履行期間提供和使用的設(shè)備、工具、材料等全部由乙方自行負(fù)責(zé)保管及看護(hù),若發(fā)生丟失一切責(zé)任和損失全部由乙方自負(fù)。
六、工程交工驗(yàn)收
l、本工程的竣工驗(yàn)收,以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù);
2、工程完工后,乙方須向甲方提交書(shū)面竣工報(bào)告,同時(shí)提交工程竣工技術(shù)資料、竣工結(jié)算等作為驗(yàn)收依據(jù)。甲方及時(shí)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后簽章驗(yàn)收證書(shū),辦理本工程結(jié)算手續(xù)。
七、合同效力及糾紛解決
1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決;
2、合同發(fā)生糾紛,雙方歿時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),可由人民法院裁決。
八、組成合同的文件
1、本工程施工合同;
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;
3、圖紙、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分;
九、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份;
十、補(bǔ)充條款:工程變更必須經(jīng)甲方認(rèn)可后方可施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾工程合同4
甲方(業(yè)主):_________
乙方(裝飾公司):_________
合同編號(hào):_________
業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________身份證號(hào):_________聯(lián)系地址:_________
裝飾公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以共同遵守。
第一條 工程概況
1、甲方對(duì)進(jìn)行裝修裝飾的房產(chǎn)擁有合法的裝修裝飾決定權(quán)(包括但不限于裝修裝飾房產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)或承租權(quán)等)。
2、乙方為本地工商行政管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)登記的企業(yè)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_________)。
3、工程地點(diǎn):_________
4、房屋結(jié)構(gòu):_________,套內(nèi)面積(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn))。
5、裝飾施工內(nèi)容及做法:(詳見(jiàn)施工預(yù)算及施工圖紙)。
6、施工承包方式:雙方商定同意采取下列第_________ 種承包方式:
(1)、乙方包工包料;
(2)、乙方包工包基礎(chǔ)施工材料;
(3)、乙方包工、甲方包料。
7、合同額暫定:_________ 元(大寫(xiě)人民幣:_________ ,最終以實(shí)際發(fā)生的工程量為準(zhǔn))。
8、水電安裝、改造增加部分按實(shí)際工程量計(jì)算。
9、本工程所有項(xiàng)目管理費(fèi)為10%,套餐外增項(xiàng)搬運(yùn)費(fèi)為5%,具體費(fèi)用見(jiàn)報(bào)價(jià)單。
10、施工中,雙方如變更設(shè)計(jì)或增減施工項(xiàng)目的,變更部分的工程款按報(bào)價(jià)以實(shí)際工程量另行增減計(jì)算。
11、工程期限:自_________年_________月_________日起,共計(jì)_________個(gè)工作日。
如果有以下情形的則以實(shí)際開(kāi)工日期計(jì)算,工期順延。
(1)具體的開(kāi)工日期以裝修許可證辦理完畢且乙方實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日為準(zhǔn);
(2)若施工所在地存在關(guān)于周末或節(jié)假日不允許施工的規(guī)定,工期應(yīng)順延。
第二條 甲方義務(wù)
1、甲方開(kāi)工前三天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源并承擔(dān)其費(fèi)用;
3、本工程項(xiàng)目原則上不拆動(dòng)房屋室內(nèi)原承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4、施工期間甲方仍需部分使用該房屋的,應(yīng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)及消防等安全工作;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系,否則由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān);
6、負(fù)責(zé)到物業(yè)部門(mén)辦理的開(kāi)工手續(xù),并承擔(dān)物業(yè)部門(mén)收取的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、按時(shí)、按量、按質(zhì)提供自購(gòu)的裝修材料;
8、對(duì)工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)辦理材料驗(yàn)收、竣工結(jié)算。
第三條 乙方義務(wù)
1、指派 項(xiàng)目經(jīng)理_________為乙方施工代表,負(fù)責(zé)合同的履行,按要求組織施工和驗(yàn)收,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。指派 作為本合同簽署代表,本合同除標(biāo)下劃線(xiàn)空白處外,其余部分不允許手寫(xiě)填加,如因特殊原因需手寫(xiě)填加相應(yīng)合同條款或合同內(nèi)容,需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字并蓋章確認(rèn),否則所填加內(nèi)容不視合同組成部分。
項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)不包括工程款等款項(xiàng)的收取。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
2、嚴(yán)格按照雙方確認(rèn)的施工圖紙、說(shuō)明等進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)檢查和工作記錄。
3、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定等,不擾民,不污染環(huán)境,做好防火等安全措施;
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃現(xiàn)場(chǎng)(不包括專(zhuān)業(yè)保潔)。
第四條 材料供應(yīng)
1、由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備的,甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,由雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù),甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異的,由此造成的工程損失及責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、由甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修施工,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
3、由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn),如甲方接到乙方通知后2天內(nèi)無(wú)故不參加檢驗(yàn)的,乙方可自行檢驗(yàn),甲方應(yīng)對(duì)乙方的驗(yàn)收結(jié)果予以認(rèn)可。
4、由乙方購(gòu)買(mǎi)的基礎(chǔ)裝修材料,甲方如需變更,雙方須先填寫(xiě)《施工變更簽證單》,確認(rèn)新材料的品牌型號(hào)及價(jià)格。
第五條 工期變更
除了法律規(guī)定或是另外有約定,對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,工期應(yīng)順延:
1、工程項(xiàng)目增加和設(shè)計(jì)變更;
2、停電、停水等不可抗力因素影響;
3、甲方未能按合同約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件的;
4、甲方不能按期提供材料、設(shè)備或提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格的;
5、甲方未按期支付工程款;
6、甲方無(wú)故不驗(yàn)收或怠于驗(yàn)收的;
7、其它可順延的情況。
第六條 工程變更
1、甲方提出變更設(shè)計(jì)、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)通知乙方,列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。
2、乙方應(yīng)根據(jù)變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等制作《施工變更簽證單》,并提交甲方。
3、甲方應(yīng)在收到變更單后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù),否則視為對(duì)乙方所提交《施工變更簽證單》的認(rèn)可。
第七條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量以國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2、因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、在施工過(guò)程中,甲方變更設(shè)計(jì)、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)按上述第六條的約定簽訂《施工變更簽證單》,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。凡甲方私自與施工人員(包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)施工人員)商定更改施工內(nèi)容、增減施工項(xiàng)目等所引起的一切后果由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4、中間工程及隱蔽工程驗(yàn)收
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程或中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù);如甲方在收到乙方通知后,無(wú)故不參加驗(yàn)收的,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)對(duì)乙方的驗(yàn)收結(jié)果予以認(rèn)可。
5、工程竣工驗(yàn)收
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。乙方應(yīng)于工程完工日的`前三日通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù);如甲方在收到乙方通知后,無(wú)故不參加驗(yàn)收的,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)對(duì)乙方的驗(yàn)收結(jié)果予以認(rèn)可。
6、甲方付完全部工程款后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》,本合同自動(dòng)終止。甲方憑保修單實(shí)行保修,工程保修日從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。
第八條 安全施工
1、甲方提供的施工圖紙或施工說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、自來(lái)水管道暢通、合格,符合正常施工的各項(xiàng)條件。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,保障作業(yè)人員的安全,防止管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆改承重墻及加大樓(地)面荷載的情況,由甲方負(fù)責(zé)向物業(yè)管理部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)所在地建設(shè)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)生效方能施工。辦理審批手續(xù)期間,工期順延。
3、如甲、乙雙方簽署的《施工預(yù)算》中無(wú)廚房、衛(wèi)生間防水工程項(xiàng)目,發(fā)生滲漏,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第九條 工程款支付及結(jié)算
工期款付款時(shí)間表
支付次數(shù)款項(xiàng)名稱(chēng)交款時(shí)間付款比例付款金額
第一次首期款簽訂合同當(dāng)天合同額45%
第二次第二步款鋪磚基本完成、木工進(jìn)場(chǎng)前合同額30%+變更全款 +變更全款
第三次第三步款油漆完成、膩?zhàn)油旯ず贤~20%+變更全款 +變更全款
第四次尾款硬裝部分竣工驗(yàn)收當(dāng)天合同額5%+變更全款 +變更全款
1、甲方應(yīng)按約定的付款時(shí)間交付工程款,如果甲方未按上述時(shí)間足額支付工程款,每拖延一天應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款的0.5%的違約金;同時(shí)乙方有權(quán)暫停施工,由此給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
2、特別注意:為保證甲乙雙方的利益,各期工程款由甲方交到乙方的財(cái)務(wù)部或轉(zhuǎn)賬至乙方財(cái)務(wù)部指定的銀行賬號(hào),并以蓋有乙方公司財(cái)務(wù)印章的收據(jù)為交款有效憑證。如甲方直接將工程款交付設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理等相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的,不視為甲方已按合同將工程款支付給乙方,因此所產(chǎn)生的一切損失及責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。
第十條 違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方合同總價(jià)款0.03%的違約金。延遲開(kāi)工或停工超過(guò)20天的,乙方有權(quán)解除合同。
2、工程施工后,若甲方單方面提出要拆除已施工項(xiàng)目的,甲方仍需向乙方支付該項(xiàng)目所發(fā)生的全部工程費(fèi)用,并承擔(dān)相應(yīng)的拆除費(fèi)用。
3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款0.03%的違約金。(甲方其他損失包括但不限于租金、罰款、對(duì)第三方的賠償?shù),不在乙方賠償責(zé)任范圍內(nèi))。
4、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn),乙方有權(quán)拒絕拆改。凡因甲方擅自委托其他單位或個(gè)人從事其它工程項(xiàng)目導(dǎo)致交叉施工造成乙方停工、窩工的,工期應(yīng)順延,乙方不再承擔(dān)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)的責(zé)任,且乙方有權(quán)要求甲方賠償因此造成的全部損失。
5、工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方不得入住。甲方提前入住(包括搬入家具)或擅自動(dòng)用工程成品造成無(wú)法驗(yàn)收的,因此造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)賠償,并視為工程已驗(yàn)收合格。
6、因甲方違反本合同第一條第1款的約定,導(dǎo)致本合同無(wú)法履行的。如工程項(xiàng)目尚未實(shí)際開(kāi)工,乙方有權(quán)不退回甲方所繳納的首期工程款(包括但不限于定金、首付款、預(yù)付款等);如工程項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)際開(kāi)工,甲方除需足額支付已完工部分的工程款外,仍需按合同金額的20%向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。如需拆除已完工部分的設(shè)備設(shè)施,甲方還需承擔(dān)因拆除產(chǎn)生的費(fèi)用。
第十一條 合同的變更和解除
1、合同簽訂后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂補(bǔ)充協(xié)議;如一方要解除合同的,應(yīng)以書(shū)面形式提出來(lái),經(jīng)雙方協(xié)商同意,并結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)(包括但不限于工程款、違約金、賠償金等)后,辦理合同解除手續(xù)。
2、任何一方擅自解除合同,須支付另一方合同總價(jià)款20%的違約金。
第十二條 爭(zhēng)議解決方式
本合同履行中產(chǎn)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成的,可以向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 通知
甲、乙雙方應(yīng)在本合同中如實(shí)提供聯(lián)系地址及聯(lián)系電話(huà)等(若聯(lián)系地址未填寫(xiě),則以身份證載明的住址或工商登記的住所地為準(zhǔn))。甲、乙雙方關(guān)于本合同履行及相關(guān)事宜的通知(包括但不限于協(xié)商、訴訟的通知),應(yīng)當(dāng)按照載明的地址發(fā)出。如果以快遞或者掛號(hào)信形式寄送的,自發(fā)出之日起第四日視為送達(dá)之日。
任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方,否則因此產(chǎn)生的一切不利后果自行承擔(dān)。
第十四條 合同生效
本合同一式兩份,效力相同,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字或蓋章后生效。
第十五條 免責(zé)聲明
本合同訂立時(shí),合同中所列有關(guān)免責(zé)條款、加重一方責(zé)任等合同所有條款的內(nèi)容及含義,乙方已明確向甲方作了充分的提示告知和說(shuō)明解釋?zhuān)追胶炗啽竞贤幢硎酒錈o(wú)任何疑問(wèn)和異議,并表示愿意接受。
第十六條 其它
1、工程開(kāi)工前,甲方應(yīng)將房屋鑰匙 壹 把交乙方項(xiàng)目經(jīng)理或指定人員保管;
2、合同附件需加蓋公司合同章,只有個(gè)人簽字無(wú)加蓋印章的不能作為約束雙方權(quán)力義務(wù)的憑證。合同附件為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽字蓋章):_________乙方(簽字蓋章):_________
委托代理人:_________法定代表人或授權(quán)代表:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________
日期:_________年_________月_________日日期:_________年_________月_________日
裝飾工程合同5
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫(xiě)金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的`整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話(huà): 電 話(huà):
傳真: 傳 真:
裝飾工程合同6
委托方(甲方):
姓 名____
身份證號(hào)碼____
住所地址____
郵政編碼____
聯(lián)系電話(huà)____
被委托方(乙方):
企業(yè)名稱(chēng)____
法人代表____
企業(yè)所在地址____
證書(shū)編號(hào)____
郵政編碼____
聯(lián)系電話(huà)____
根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地址______________
。、居室規(guī)格____室____廳
3、施工面積____室____平方米 ____廳____平方米 廚房____平方米 衛(wèi)生間____平方米。
。、施工內(nèi)容(附施工單或施工圖)
5、委托方式______________
6、開(kāi)工日期____年____月____日
7、竣工日期____年____月____日
。、施工總價(jià)____元(附工程預(yù)算書(shū))
其中:材料款____元
人工費(fèi)____元
其他費(fèi)用____元
第二條 質(zhì)量要求
。薄⑹褂貌牧掀贩N、規(guī)格、名稱(chēng)(附清單)
。病⒐に嚇(biāo)準(zhǔn)雙方同意參照中國(guó)輕工總會(huì)制定的《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。
3、施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén)______________________
。、施工過(guò)程中如有特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂補(bǔ)充合同。
。、質(zhì)量保修期自工程驗(yàn)收后起為____年,保修費(fèi)用由現(xiàn)任方負(fù)擔(dān)。
第三條 價(jià)款支付
。、包工包料者合同簽約后預(yù)付____%價(jià)款,余款竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)付清,如拖延付款,每拖延一日罰所欠款項(xiàng)的____%。
。、包清工者付款方式為______________________。
。、在施工過(guò)程如有項(xiàng)目增減,雙方應(yīng)簽補(bǔ)充條款增減價(jià)款。
第四條 違約責(zé)任
。薄⒁曳饺绮荒苋缂s保證質(zhì)量,應(yīng)返工,費(fèi)用自負(fù)。
。病⒁蛞曳皆虿荒馨雌谕旯,每拖延一日應(yīng)由乙方支付損失費(fèi)____元。
3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一日應(yīng)由甲方支付誤工費(fèi)____元。
。、在施工過(guò)程中,甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問(wèn)題,責(zé)任自負(fù)。
。、合同生效后,履行期屆滿(mǎn)前,擅自解除合同的一方,應(yīng)按合同價(jià)款的____%支付違約金;因擅自解除合同,已給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金的`,還應(yīng)進(jìn)行賠償,補(bǔ)償違約金不足的部分。
6、由于一方要求解除合同,造成對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的,按實(shí)際造成的損失賠償。
第五條 爭(zhēng)議處理
。、合同履行中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可以通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),采用下列方式解決:
。ǎ保┫虍(dāng)?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解解決。
。ǎ玻┩ㄟ^(guò)仲裁解決。
。ǎ常┩ㄟ^(guò)訴訟解決。
第六條 合同變更
。、雙方已達(dá)成協(xié)議,如有一方要求變更內(nèi)容,需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
。、合同自簽訂之日起生效;保修期內(nèi)有關(guān)保修條款生效,其余條款終止;保修期滿(mǎn)后全部條款終止。
第七條 補(bǔ)充條款
第八條 合同文本
本合同正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份,副本視需要送有關(guān)部門(mén)。
甲方: 乙方:
年 月 日簽訂
裝飾工程合同7
第一條本合同雙方當(dāng)事人:
出租方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)地址:_________電話(huà):_________法定代表人:_________
承租方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)地址:_________電話(huà):_________法定代表人:_________
甲方同意按規(guī)劃用途租賃土地使用權(quán)給乙方使用。根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)管理的規(guī)定,雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、守信的原則,訂立本合同。
第二條甲方依據(jù)本合同出租土地的使用權(quán),土地所有權(quán)屬_________,地下資源、埋藏物和公用設(shè)施均不在土地使用權(quán)出租范圍。
第三條乙方在承租土地使用權(quán)范圍內(nèi)所進(jìn)行的利用土地的各項(xiàng)行為,均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,不得損害社會(huì)公共利益。
第四條甲方出租給乙方的地塊位于_________,出租的土地使用權(quán)面積為_(kāi)________平方米。地塊位置及四至范圍詳見(jiàn)附圖。
第五條本合同項(xiàng)下的租賃地塊,按照規(guī)劃批準(zhǔn)的用途為_(kāi)________用地。
第六條本合同項(xiàng)下的土地使用權(quán)租賃期限_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將本合同項(xiàng)下的土地提供給乙方。
第七條該地塊的土地使用權(quán)租金以土地面積計(jì)算,租金標(biāo)準(zhǔn)為每平方米每年_________元人民幣,該地塊的年租金總額為_(kāi)________元人民幣(大寫(xiě):_________)。
第八條雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式,每期一次性支付租金的總額為_(kāi)________元人民幣(大寫(xiě):_________元人民幣)。從第二期起,每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫(xiě):百分之_________)。
第九條乙方同意在本合同簽訂之日起十日內(nèi)以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時(shí)間為履行周期租賃時(shí)間的第一個(gè)月內(nèi)。
第十條如果乙方不能按時(shí)支付應(yīng)付款項(xiàng),逾期兩個(gè)月內(nèi)(含兩個(gè)月),應(yīng)按每期繳納租金的_________%(大寫(xiě):百分之_________)向甲方支付違約金。逾期超過(guò)兩個(gè)月仍未按合同規(guī)定繳齊應(yīng)付的款項(xiàng),甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方索賠因此遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條乙方擅自改變土地用途的,甲方有權(quán)解除合同并可無(wú)償收回土地使用權(quán),所收取的租金不予退還。
第十二條如甲方不能按時(shí)將本合同項(xiàng)下的土地交給乙方使用,應(yīng)按收繳租金的_________%(大寫(xiě):百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過(guò)兩個(gè)月的,乙方有權(quán)解除合同,并可向甲方索賠因此遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條在合同簽訂后____日內(nèi),雙方應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)土地登記手續(xù)。
第十四條乙方將本合同項(xiàng)下的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)租時(shí),須征得甲方同意,并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十五條乙方如需改變本合同第五條規(guī)定的土地用途,須取得甲方和土地、規(guī)劃行政主管部門(mén)的同意,并經(jīng)原批準(zhǔn)用地的市、縣人民政府批準(zhǔn),并依照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)簽或重新簽訂土地使用權(quán)租賃合同,并辦理租賃土地使用權(quán)變更登記手續(xù)。
第十六條本合同規(guī)定的租賃年限屆滿(mǎn),乙方應(yīng)在期滿(mǎn)后三十天內(nèi),交回土地他項(xiàng)權(quán)證,并辦理租賃土地使用權(quán)注銷(xiāo)登記手續(xù)。乙方如需繼續(xù)承租該土地使用權(quán),須最遲在期滿(mǎn)之日前三個(gè)月向甲方提交續(xù)期申請(qǐng)書(shū),除該土地使用權(quán)被依法征收或收回外,在同等條件下,乙方有優(yōu)先續(xù)期權(quán),并在確定新的土地使用權(quán)出租年限、租金標(biāo)準(zhǔn)及其他條件后,雙方補(bǔ)簽或重新簽訂出租合同,并按規(guī)定重新辦理有關(guān)土地登記手續(xù)。
第十七條任何一方對(duì)于因發(fā)生不可抗力且自身無(wú)過(guò)錯(cuò)造成延誤或不能履行合同義務(wù)的,可不承擔(dān)責(zé)任,但必須采取一切必要的補(bǔ)救措施以減少損失并及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方。
第十八條本合同自雙方簽字及蓋章(畫(huà)押)之日起生效。
第十九條本合同和附件共_________頁(yè),以中文書(shū)寫(xiě)為準(zhǔn)。
第二十條本合同在中華人民共和國(guó)廣東省_________市(縣、區(qū))簽訂。
第二十一條本合同訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均受中華人民共和國(guó)法律的保護(hù)和調(diào)整。
第二十二條因執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向①_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁②_________人民法院提起訴訟。
第二十三條本合同未盡事宜,可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后與本合同具有同等法律效力。并送當(dāng)?shù)赝恋匦姓鞴懿块T(mén)留存。
第二十四條本合同一式陸份,其中:甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區(qū))土地行政主管部門(mén)留存。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
電話(huà)(手機(jī)):_________電話(huà)(手機(jī)):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
使用說(shuō)明
1、本合同文本適用于本市行政區(qū)域內(nèi)的承、發(fā)包住宅裝飾裝修工程。
2、工程承包方(乙方),必需具備工商行政管理部門(mén)核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,并依法取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》,且具有“建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包”資格。外地進(jìn)鄭施工企業(yè)要到市建設(shè)行政主管部門(mén)備案。如是企業(yè)法人下屬分支機(jī)構(gòu),需有企業(yè)法人出具的委托證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需持有有效的法人代表委托證書(shū)。
3、工程發(fā)包方(甲方),對(duì)需裝飾住房擁有合法使用權(quán),或已取得擁有合法居住權(quán)人的正式委托。對(duì)本住宅裝飾裝修工程具有法定發(fā)包權(quán)。
4、開(kāi)工:雙方通過(guò)設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始運(yùn)作視為開(kāi)工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo))全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方共同驗(yàn)收,簽署《工程竣工驗(yàn)收單》確認(rèn)工程合格后,視為竣工。
6、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
7、工程實(shí)踐證明:垃圾清運(yùn)、施工環(huán)境污染補(bǔ)償、燃?xì)夤芫W(wǎng)改造、表前水電路改造,以及其它等外部費(fèi)用由甲方直接給付相關(guān)單位或部門(mén)可減少工程施工的不必要麻煩。
8、本合同文本不得拆減頁(yè),增加條款可另行補(bǔ)充;劃線(xiàn)部分必須填寫(xiě),不得留空。
9、建議本合同一式三份,甲、乙雙方及登記備案各一份。北京裝飾裝修工程施工合同
合同編號(hào):_________
發(fā)包人(甲方):_________(全稱(chēng))
承包人(乙方):_________(全稱(chēng))
承包人資質(zhì)等級(jí):_________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1工程概況
1.1工程名稱(chēng):_________。
1.2工程地點(diǎn):_________。
1.3工程內(nèi)容:_________。
1.4承包范圍:_________。
1.5承包方式:_________。
□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(見(jiàn)附件)□乙方只包工
1.6工程結(jié)構(gòu):_________。
1.7裝飾裝修施工面積:_________。
2工程質(zhì)量
2.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2國(guó)家、北京或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn):《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-20xx)_________。
2.3約定標(biāo)準(zhǔn):_________。
3工期
3.1總工期:_________日(為日歷工期,并包括法定節(jié)假日)。
3.2開(kāi)工日期:_________年_________月_________日。
3.3竣工日期:_________年_________月_________日。
3.4延期開(kāi)工:乙方不能按期開(kāi)工的,應(yīng)提前2日以書(shū)面形式通知甲方,如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的,視為同意延期開(kāi)工,具體開(kāi)工日期將另行約定。如甲方不同意延期開(kāi)工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開(kāi)工的,應(yīng)征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
3.5暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向乙方提出處理意見(jiàn),乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見(jiàn)的,乙方可繼續(xù)施工,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的,甲方應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時(shí)答復(fù)的,乙方可自行復(fù)工。
3.6工期順延
3.6.1發(fā)生以下情況的,工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任:
(1)甲方未能按合同約定提供開(kāi)工條件的。
。2)工程量增加、設(shè)計(jì)變更的。
。3)甲方未按時(shí)驗(yàn)收隱蔽工程的。
。4)甲方未按時(shí)供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。
。5)7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計(jì)8小時(shí)以上不能施工的。
。6)甲方未按時(shí)支付工程款的。
。7)因甲方或甲方代表堅(jiān)持錯(cuò)誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
。8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2出現(xiàn)以上情況時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不順延。
3.7工期提前
3.7.1提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計(jì)劃及新技術(shù)措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
(1)提前的時(shí)間。
。2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。
。4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費(fèi)用。
4設(shè)計(jì)
4.1設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開(kāi)工日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開(kāi)工日前提供滿(mǎn)足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件送甲方審批,甲方應(yīng)于日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司于開(kāi)工日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
4.2設(shè)計(jì)變更
4.2.1甲方要求變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)在該分部或分項(xiàng)工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對(duì)涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動(dòng)。
4.2.2由于設(shè)計(jì)變更造成乙方材料積壓,由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
4.2.3已完工程設(shè)計(jì)變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔(dān)。
4.2.4設(shè)計(jì)變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù),乙方應(yīng)變更施工進(jìn)度計(jì)劃,送甲方批準(zhǔn),同時(shí)調(diào)整工程價(jià)款。
4.2.5涉及設(shè)計(jì)變更的,設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計(jì)圖紙及材料樣品,以作計(jì)價(jià)及施工依據(jù)。
5工程價(jià)款
5.1本工程價(jià)款:_________
□招標(biāo)工程以中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)。(應(yīng)附中標(biāo)通知書(shū))
□非招標(biāo)工程以審定的工程預(yù)(概)算書(shū)為準(zhǔn)。
5.2本工程價(jià)款總計(jì):_________人民幣_(tái)________元,_________元。
5.3本工程價(jià)款可在出現(xiàn)下列情況時(shí)調(diào)整:_________
(1)甲方確認(rèn)的工程量增減。
。2)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商。
。3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
。4)雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4工程價(jià)款支付
5.4.1預(yù)付款為工程總價(jià)的_________%,支付時(shí)間為_(kāi)________。甲方未按約定支付預(yù)付款的,乙方可書(shū)面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付,乙方可延期開(kāi)工。
5.4.2工程進(jìn)度款
5.4.2.1乙方應(yīng)在每月_________日向甲方提交已完工程量報(bào)告及相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄,甲方應(yīng)在3日內(nèi)會(huì)同乙方核實(shí)計(jì)量并檢驗(yàn)工程質(zhì)量。乙方無(wú)故不參加計(jì)量及質(zhì)量驗(yàn)收的,甲方計(jì)量視為有效并作為工程款支付依據(jù);甲方逾期未作計(jì)量及質(zhì)量驗(yàn)收的,從第4日起乙方計(jì)量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。
5.4.2.2工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)包括洽商款項(xiàng)(如設(shè)計(jì)變更、工程量增加等)。
5.4.2.3乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設(shè)計(jì)圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計(jì)量。
5.4.2.4經(jīng)乙方書(shū)面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應(yīng)計(jì)算自確認(rèn)延期5日后起算的應(yīng)付工程款利息(按同期銀行貸款利率計(jì)算)。
5.4.3工程進(jìn)度款付至工程總價(jià)90%時(shí)停止支付,10%尾款待工程竣工驗(yàn)收合格后按雙方約定的方式結(jié)清。
6材料設(shè)備供應(yīng)
6.1本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的,雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件,一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫(xiě)明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、提供時(shí)間和地點(diǎn)等。6.2本工程由乙方采購(gòu)材料設(shè)備的,應(yīng)按照設(shè)計(jì)說(shuō)明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu),提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明,并對(duì)所購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.3甲方提供和乙方采購(gòu)的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對(duì)方,雙方應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)移交給乙方管理、使用。
6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7雙方派駐本工程項(xiàng)目的代表
7.1甲方派駐本工程項(xiàng)目的代表為_(kāi)________職務(wù):_________,職稱(chēng):_________。
7.2本工程項(xiàng)目甲方委托_________公司依法對(duì)工程施工實(shí)施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師:_________,職務(wù):_________,職稱(chēng):_________,注冊(cè)證書(shū)號(hào):_________。
7.3乙方派駐本工程的項(xiàng)目經(jīng)理為_(kāi)________,是乙方在本工程項(xiàng)目中的代表。
7.4雙方派駐本工程施工場(chǎng)地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的任何書(shū)面形式的條件和指令,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
8雙方權(quán)利
8.1甲方權(quán)利
8.1.1有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場(chǎng)地的代表和監(jiān)理工程師,但應(yīng)提前7日書(shū)面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責(zé)不變。
8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計(jì)劃。
8.1.4有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
8.2乙方權(quán)利
8.2.1有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場(chǎng)地的代表,但應(yīng)提前7日書(shū)面通知甲方,撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
8.2.2有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.2.3乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時(shí),有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書(shū)面報(bào)告,如甲方代表堅(jiān)持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯(cuò)誤而發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
9雙方義務(wù)
9.1甲方義務(wù)
9.1.1按約定向乙方支付工程款。
9.1.2辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。
9.1.4 提供施工場(chǎng)地,并清除影響施工的障礙物及承擔(dān)乙方在不騰空?qǐng)龅貤l件下施工的相應(yīng)措施費(fèi)用。
9.1.5 提供房屋主體結(jié)構(gòu),水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設(shè)備,保證施工期間的需要。
9.1.7協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地進(jìn)行交叉作業(yè)的各專(zhuān)業(yè)施工單位間的關(guān)系,保證工程有序進(jìn)行。
9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
9.1.9在原有建筑物中進(jìn)行裝飾裝修工程,要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全,并不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴(kuò)大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門(mén)窗的墻體。
。3)增加樓、地面荷載。
。4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的,應(yīng)有涉及改動(dòng)方案的設(shè)計(jì)圖紙,并對(duì)安全使用性出具書(shū)面說(shuō)明。
9.2乙方義務(wù)
9.2.1制定并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。
9.2.2遵守政府有關(guān)主管部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3安全施工
9.2.3.1應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格安全防護(hù)和防火措施,并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財(cái)產(chǎn)損失。非乙方責(zé)任造成的損失,由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。
9.2.3.2發(fā)生傷亡事故,應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)有關(guān)部門(mén)及通知甲方,并按政府有關(guān)部門(mén)的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險(xiǎn)的'必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動(dòng)力設(shè)備、高壓線(xiàn)路、地下管線(xiàn)、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時(shí)交通要道附近施工時(shí),應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護(hù)措施,經(jīng)甲方同意后實(shí)施,防護(hù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9.2.3.4在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應(yīng)制定專(zhuān)用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報(bào)甲方同意,并由甲方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前,應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。
9.2.5負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
10工程驗(yàn)收
10.1隱蔽工程驗(yàn)收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應(yīng)在自檢合格后48小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字后,乙方才可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2竣工驗(yàn)收
10.2.1工程具備竣工驗(yàn)收條件的,乙方應(yīng)按國(guó)家竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報(bào)告后7日內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后28日內(nèi)書(shū)面通知乙方同意或提出修改意見(jiàn),雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費(fèi)用。
10.2.2甲方逾期未組織驗(yàn)收或提出修改意見(jiàn)的,視為工程合格同意驗(yàn)收,應(yīng)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。
10.2.3竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期,需修改后達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,竣工日期為修改后提請(qǐng)甲方驗(yàn)收的日期?⒐と掌谝惨暈楸P奁鹗既掌。
10.2.4工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過(guò)的工程,甲方不得使用;如甲方強(qiáng)行使用,則視為竣工驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責(zé)任及其他責(zé)任均由甲方自行承擔(dān)。
10.2.5因特殊原因部分工程暫時(shí)不能竣工的,雙方可簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議處理。
10.2.6竣工結(jié)算:竣工報(bào)告經(jīng)甲方同意后,乙方按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報(bào)告和結(jié)算資料之日起28日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn),按合同約定向乙方支付工程尾款,同時(shí)甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無(wú)正當(dāng)理由逾期未辦理竣工結(jié)算的,應(yīng)承擔(dān)乙方相應(yīng)的保管費(fèi)和利息損失。
11違約責(zé)任
11.1甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)時(shí)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金、賠償因違約給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.2甲方不能按時(shí)支付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的,每延誤一日應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款_________‰的違約金。
11.3由于乙方責(zé)任延誤工期的,延誤一日乙方應(yīng)向甲方按已付工程進(jìn)度款之和的_________‰支付違約金。
11.4由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達(dá)標(biāo)的工程,乙方對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進(jìn)行徹底返工修理,對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5違約方承擔(dān)違約責(zé)任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同,以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好:
(1)合同已無(wú)法履行。
(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。
(3)調(diào)解要求停止施工。
。4)仲裁要求停止施工。
。5)法院要求停止施工。
12其他:有關(guān)保險(xiǎn)、擔(dān)保、保修等內(nèi)容,雙方可以書(shū)面形式另行約定,作為本合同附件。
13不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,以減輕可能給對(duì)方造成的損失,并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
14爭(zhēng)議解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)依法向_________人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。
。2)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。
15合同的生效:本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本_________份,甲方_________份,乙方_________份。
17補(bǔ)充約定:_________。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
住所:_________住所:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________開(kāi)戶(hù)銀行:_________
賬號(hào):_________賬號(hào):_________
簽訂時(shí)間:_________年___月___日簽訂時(shí)間:_________年___月___日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
裝飾工程合同8
委托方:_________________
承接方:_________________
工程項(xiàng)目:_______________________
分公司系_________________公司依法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),具有獨(dú)立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據(jù)我國(guó)法律注冊(cè)的合法組織,具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據(jù)通信建設(shè)需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設(shè)施工,乙方同意作為承包方承包該項(xiàng)目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù),保證本工程順利完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況
工程名稱(chēng):______________________________。
工程地點(diǎn):_______________________________。
總計(jì):施工面積_____________________平方米。
施工內(nèi)容:
本工程項(xiàng)目如下:
1.拆除維修
2.建筑裝修
3.電氣照明
4.綜合布線(xiàn)
5.配電工程
6.消防工程及報(bào)批驗(yàn)收
7.工程開(kāi)工日期:________年____月____日
8.工程竣工日期:________年____月____日
9.工程總天數(shù):________________________________天
第二條工程價(jià)款
包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤(rùn)、稅金、政策性調(diào)價(jià)、施工措施費(fèi)用、市場(chǎng)變化以及合同所含的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用
工程總價(jià)款_________元。
第三條質(zhì)量要求
工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認(rèn)可
施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同
甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接
所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認(rèn)可后方可隱蔽。
第四條材料供應(yīng)
本工程系包工包料工程,在裝修工程承包范圍內(nèi)施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購(gòu),乙方所用裝修材料必須與設(shè)計(jì)方案要求相符,達(dá)到合格以上,其材料、產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、性能等必須符合設(shè)計(jì)要求和防火要求,嚴(yán)禁使用改制鋼材材料
在承包范圍內(nèi)施工所需的主要材料,其品牌、等級(jí)、價(jià)格等進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)甲方委托的監(jiān)理簽字確認(rèn)
乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有在價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件
《裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪
作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方
乙方提供的.材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)
乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見(jiàn)本合同附件預(yù)算單的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條付款方式
因本工程需要進(jìn)行拆除修補(bǔ)裝修,裝修工程總價(jià)款定為_(kāi)________元,先預(yù)付裝修總價(jià)款的_____%,合計(jì)元,于簽定合同后____天內(nèi)支付
工程進(jìn)度款:待裝修工程完成達(dá)到_____%,經(jīng)監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認(rèn)后支付合同價(jià)的_____%,合計(jì)元,工程驗(yàn)收合格后再付____%,合計(jì)元,工程決算審計(jì)后___天內(nèi)按審定數(shù)留下的____%質(zhì)保金后付清余款,合計(jì)元,質(zhì)保金___%待保修期滿(mǎn)后支付保修期為_(kāi)___月合計(jì)元
第六條施工技術(shù)要求
施工工期:承包人可根據(jù)自身技術(shù)力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應(yīng)包括返工的工期在內(nèi),發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時(shí),工期可順延,以當(dāng)?shù)刈詠?lái)水、電力公司的停水、停電通知為準(zhǔn),雙方簽字確認(rèn)。工期延誤按延誤一天進(jìn)行________元罰款
由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變
在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條工程驗(yàn)收
工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,
乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條其他事項(xiàng)
乙方應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)條件,合理制定施工組織設(shè)計(jì),施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)
乙方需午間、夜間加班施工,所引起的噪音超標(biāo)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)
乙方應(yīng)協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的關(guān)系,出現(xiàn)問(wèn)題由乙方自行協(xié)調(diào)
建設(shè)單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量
乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包
本裝修工程的施工圖,由乙方按施工價(jià)的________%一次性支付設(shè)計(jì)費(fèi),交由我公司轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)者,
乙方應(yīng)在接到施工通知書(shū)之日起________內(nèi)辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定施工合同,并在約定的開(kāi)工日期內(nèi)及時(shí)組織施工,否則乙方承擔(dān)一切責(zé)任,并取消施工資格,終止施工合同
嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處
在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為_(kāi)_______個(gè)月。
第九條違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的________%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)
施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效
補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條補(bǔ)充改動(dòng)事項(xiàng)
甲方:________
乙方:________
簽約日期:________年____月____日
裝飾工程合同9
委任單位:____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū),共同遵守如下:
一、工程名稱(chēng):___________________________
二、工程地點(diǎn):________________________
三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng),開(kāi)工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2.開(kāi)工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書(shū)單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu),及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng),材料設(shè)備保管場(chǎng)地由甲方提供,以滿(mǎn)足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的'垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗(yàn)收
由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng),按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可,如工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
十一、違約責(zé)任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款,如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾工程合同10
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守
第一條工程概況和工程價(jià)款
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計(jì):施工面積_________平方米
3.施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
4.委托方式:_________
5.工程總天數(shù):_________天
工程開(kāi)工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
6.工程價(jià)款(金額大寫(xiě))_________元
第二條質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認(rèn)可詳見(jiàn)本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照廊坊市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)
第三條材料供應(yīng)及付款方式
1.甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償
3.合同一經(jīng)簽訂,甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算并付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)具收條,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修書(shū)甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)不交付使用
4.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人增減項(xiàng)目的`價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清
第四條工程工期及工程驗(yàn)收
1.假如因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止假如因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_________元
2.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工
3.工程質(zhì)量驗(yàn)收,隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗(yàn)收,其它待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
第五條其他事項(xiàng)
1.甲方
甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線(xiàn),應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用施工中如需
2.乙方
應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它說(shuō)明,指派(姓名)_________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地定期完成施工任務(wù)
按照小區(qū)物業(yè)要求,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償
第六條違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償
第七條爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的條件下,雙方應(yīng)協(xié)商解決當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟
第八條合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除
第九條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式貳份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執(zhí)壹份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同11
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過(guò)程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱(chēng),由于被告沒(méi)有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對(duì)該辯稱(chēng)不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱(chēng):
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:
1、撤銷(xiāo)(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱(chēng):原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的`事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無(wú)效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同12
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和建設(shè)部《建筑安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地址:
1.3承包范圍:居室面積:_____M2、居室間數(shù):_____
1.4工程內(nèi)容:(附設(shè)計(jì)圖及工程預(yù)算表)
1.5承包方式:
1.6工期: 年 月 日開(kāi)工,于 月_日竣工。
1.7合同價(jià)款:(人民幣大寫(xiě)):
1.8工程款支付:合同簽定后,甲方預(yù)付70%(即元)工程款,油漆工進(jìn)場(chǎng)施工后或(),再付25%(即____元)工程款,工程完工驗(yàn)收合格后付清5%(即元)工程款。
1.9工程保修期一年。
第二條甲方工作:
2.1全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并與乙方簽定協(xié)議。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.3甲方代表對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對(duì)工程及乙方的意見(jiàn)均通過(guò)甲方代表與乙方接觸。
2.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
2.5如確需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)作好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作:
3.1組織交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,必要時(shí)與甲方審定認(rèn)可。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全作規(guī)程、防火安全規(guī)定環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說(shuō)明進(jìn)行施工,作好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。
3.3遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線(xiàn),古樹(shù)名木不受損壞。作好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)工作,處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.4施工中未經(jīng)甲方同意有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條工期
4.1甲方要求此合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費(fèi)用。
4.2因甲方原因影響工期,工期順延,甲方承擔(dān)違約責(zé)任,因乙方原因影響工期不能按期竣工,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導(dǎo)致停工4小時(shí)以上,工期相應(yīng)順延。
第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收
5.1工程以效果圖紙、做法說(shuō)明,設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容為依據(jù),以《西安市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收暫行規(guī)定》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程檢查,乙方可自行檢查,甲方予以承認(rèn)。
5.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.4由于乙方提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),延誤工期,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第六條變更
如在工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方取得聯(lián)系,在確認(rèn)變更后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與工人商定更改內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的`,甲方還應(yīng)賠償。
第七條材料供應(yīng)
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備必須有材料設(shè)備表,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第八條結(jié)算
工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在2天內(nèi),結(jié)清尾款。
第九天安全生產(chǎn)和防火
9.1甲方或乙方提供的圖紙或做法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
9.2乙方在施工內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全作規(guī)范》。
9.3由于甲方提供的圖紙或做法說(shuō)明,違反有關(guān)安全作規(guī)程,消防法和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9.4由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全作規(guī)矩、消防法,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十條違約責(zé)任
10.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工,誤工所造成的損失,每拖期一天,按工程總價(jià)款的2‰支付滯納金。
10.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程總造價(jià)的2‰違約金。10.3甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.4未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.5未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
10.6因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通過(guò)對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10.7由于甲方原因?qū)е潞贤兄,甲方?yīng)補(bǔ)償乙方前期產(chǎn)生費(fèi)用及合同總造價(jià)30%的違約金作為賠償。
第十一條爭(zhēng)議或糾紛處理
11.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或衣有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)。也可向工商行政管理機(jī)關(guān)或建筑裝飾協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。
11.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),雙方可通過(guò)仲裁委員會(huì)會(huì)裁,或向人民法院起訴。
第十二條其他約定
12.1如果因工人原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以提出更換工人。
第十三條附則
13.1本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
13.2本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動(dòng)終止。
第十四條附件
14.1效果圖紙
14.2工程預(yù)算表
14.3其他
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
單位: 單位:
電話(huà): 電話(huà):
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同13
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
承包人資質(zhì)等級(jí):
合同編號(hào):
酒店裝飾裝修工程施工承包合同
發(fā)包人(甲方):(全稱(chēng))
承包人(乙方):(全稱(chēng))
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、工程概況
1.1工程名稱(chēng):酒店裝飾工程
1.2工程地點(diǎn):
1.3工程內(nèi)容:
1.4承包范圍:
1.5承包方式:固定單價(jià),乙方包工、包材料
1.6工程結(jié)構(gòu):框架結(jié)構(gòu)。
1.7裝飾裝修施工面積:建筑面積平米。
2、工程質(zhì)量
2.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家、專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2室內(nèi)環(huán)境約定標(biāo)準(zhǔn):《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)。
2.3施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-20xx)以及相配套的相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
3、工期
3.1總工期:日(為日歷工期,不包括春節(jié)休假日)。
3.2開(kāi)工日期:20xx年X月X日。
3.3竣工日期:20xx年X月X日。
3.4延期開(kāi)工:乙方不能按期開(kāi)工的,應(yīng)提前2日以書(shū)面形式通知甲方,如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的,視為同意延期開(kāi)工,具體開(kāi)工日期將另行約定。如甲方不同意延期開(kāi)工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開(kāi)工的,應(yīng)征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
3.5暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向乙方提出處理意見(jiàn),乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見(jiàn)的,乙方可繼續(xù)施工,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的,甲方應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時(shí)答復(fù)的,乙方可自行復(fù)工。
3.6工期順延
3.6.1發(fā)生以下情況的,工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任:
(1)甲方未能按合同約定提供開(kāi)工條件的。
(2)工程量增加、設(shè)計(jì)變更的。
(3)甲方未按時(shí)驗(yàn)收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時(shí)供應(yīng)合同約定由甲方提供的材料和設(shè)備。
(5)由于非乙方原因停水停電累計(jì)48小時(shí)以上不能施工的。
(6)甲方未按時(shí)支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅(jiān)持錯(cuò)誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2出現(xiàn)以上情況時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不順延。
3.7工期提前
3.7.1提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工,雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,且甲方應(yīng)在2日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計(jì)劃及新技術(shù)措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
(1)提前的時(shí)間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費(fèi)用。
4、設(shè)計(jì)
4.1設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的提供方式
由乙方提供施工需要的設(shè)計(jì)圖紙?⒐ず蠼o甲方提供一份竣工圖紙。
4.2設(shè)計(jì)變更
4.2.1甲方要求變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)在該分部或分項(xiàng)工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對(duì)涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動(dòng)。
4.2.2已完工程設(shè)計(jì)變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔(dān)。
4.2.3設(shè)計(jì)變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù),乙方應(yīng)變更施工進(jìn)度計(jì)劃,送甲方批準(zhǔn),同時(shí)調(diào)整工程價(jià)款。
4.2.4涉及設(shè)計(jì)變更的,設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計(jì)圖紙及材料樣品,以作計(jì)價(jià)及施工依據(jù)。
5、工程價(jià)款
5.1本工程價(jià)款:--------
5.2本工程價(jià)款約計(jì):人民幣元,元,包含乙方為本工程和參與本工程施工作業(yè)人員的保險(xiǎn)費(fèi)和為完成本工程所采取的措施費(fèi)。具體總數(shù)以竣工決算為準(zhǔn)。
5.3本工程價(jià)款可在出現(xiàn)下列情況時(shí)調(diào)整:
(1)甲方確認(rèn)的工程量增減。
(2)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商。
(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
(4)雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4工程價(jià)款支付
5.4.1工程首付款
5.4.1.1乙方應(yīng)在完成全部隱蔽工程后,向甲方提供相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格記錄,經(jīng)監(jiān)理方認(rèn)可,甲方向乙方支付工程總價(jià)%的首付款,首付款金額為.00元,金額大寫(xiě):元整。支付時(shí)間為工程中期驗(yàn)收合格5個(gè)工作日內(nèi)。甲方未按約定支付首付款的,乙方可書(shū)面通知甲方,如甲方在接到通知后5個(gè)工作日內(nèi)仍不能支付,乙方可暫停施工。
5.4.1.2工程中期的標(biāo)準(zhǔn)是:隱蔽工程全部完成,經(jīng)監(jiān)理方驗(yàn)收合格。
5.4.1.3工程首付款的撥付應(yīng)包括洽商款項(xiàng)(如設(shè)計(jì)變更、工程量增減等)。
5.4.1.4乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設(shè)計(jì)圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計(jì)量。
5.4.1.5經(jīng)乙方書(shū)面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應(yīng)計(jì)算自確認(rèn)延期5日后起算的應(yīng)付工程款利息(按同期銀行借款利率計(jì)算)。
5.4.2工程竣工驗(yàn)收合格,移交甲方使用,乙方向甲方提供施工質(zhì)量證明文件、竣工結(jié)算審計(jì)結(jié)束及完整的結(jié)算資料,經(jīng)甲方和監(jiān)理審核確認(rèn)無(wú)誤后5個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付工程總價(jià)的50%。支付時(shí)間為乙方提供全部工程資料5個(gè)工作日內(nèi)。甲方保留工程總價(jià)5%為保修押金。本保修金在乙方按照約定完成工程保修后5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付。
6、材料設(shè)備供應(yīng)
6.1本工程由甲方供應(yīng)的材料等,乙方須在施工進(jìn)度計(jì)劃中明確訂貨時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,并及時(shí)跟蹤甲方是否在約定的時(shí)間內(nèi)訂貨、進(jìn)場(chǎng)。
6.2本工程由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備、成品、半成品,應(yīng)按照約定材料樣品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu),提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明,并對(duì)所購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。如果采購(gòu)的材料與樣品不一致,甲方和監(jiān)理單位有權(quán)要求乙方更換,如果更換后還與樣品不一致,甲方有權(quán)與乙方解除施工合同,由此發(fā)生的一切損失乙方自負(fù)。因乙方原因給甲方的損失由乙方承擔(dān)。
6.3甲方供應(yīng)和乙方采購(gòu)的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對(duì)方,雙方應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方負(fù)責(zé)保管。
6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7、雙方派駐本工程項(xiàng)目的代表
7.1甲方派駐本工程項(xiàng)目的代表為。
7.2乙方派駐本工程的項(xiàng)目經(jīng)理為,是乙方在本工程項(xiàng)目中的代表。
7.3雙方派駐本工程施工場(chǎng)地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
7.4甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的任何書(shū)面形式的條件和指令,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
8、雙方權(quán)利
8.1甲方權(quán)利
8.1.1有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場(chǎng)地的代表,但應(yīng)提前3日書(shū)面通知乙方。撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計(jì)劃。
8.1.4有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
8.2乙方權(quán)利
8.2.1有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場(chǎng)地的代表,但應(yīng)提前3日書(shū)面通知甲方,撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
8.2.2有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.2.3乙方代表認(rèn)為甲方代表的.指令不合理時(shí),有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書(shū)面報(bào)告,如甲方代表堅(jiān)持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯(cuò)誤而發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
9、雙方義務(wù)
9.1甲方義務(wù)
9.1.1按約定向乙方支付工程款。
9.1.2協(xié)助乙方辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3組織乙方和設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。
9.1.4提供施工場(chǎng)地,并清除影響施工的障礙物及承擔(dān)乙方在不騰空?qǐng)龅貤l件下施工的相應(yīng)措施費(fèi)用。
9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu),水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6提供施工所需水、電,保證施工期間的需要。
9.1.7協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地進(jìn)行交叉作業(yè)的各專(zhuān)業(yè)施工單位間的關(guān)系,保障工程有序進(jìn)行。
9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
9.1.9在原有建筑物中進(jìn)行裝飾裝修工程,要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全,并不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(3)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的,應(yīng)有涉及改動(dòng)方案的設(shè)計(jì)圖紙,并對(duì)安全使用性出具書(shū)面說(shuō)明。
9.2乙方義務(wù)
9.2.1制定并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。
9.2.2遵守政府有關(guān)主管部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3施工中發(fā)現(xiàn)有任何影響履行本合同的情形和事項(xiàng)以及其他隱患時(shí),應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方,以便甲方及時(shí)做出處理,未履行該義務(wù)的,承擔(dān)由此造成的責(zé)任和損失。
9.2.3安全施工
9.2.3.1應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格安全防護(hù)和防火措施,并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財(cái)產(chǎn)損失。非乙方責(zé)任造成的損失,由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。
9.2.3.2必須為本工程和參與本工程施工作業(yè)的人員上保險(xiǎn),在本工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的安全事故和乙方施工人員的人身安全事故引發(fā)的費(fèi)用和責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。
9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動(dòng)力設(shè)備、高壓線(xiàn)路、地下管線(xiàn)、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時(shí)交通要道附近施工時(shí),應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護(hù)措施,經(jīng)甲方同意后實(shí)施,防護(hù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9.2.3.4在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應(yīng)制定專(zhuān)用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報(bào)甲方同意,并由甲方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前,負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。
9.2.5負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
10、工程驗(yàn)收
10.1隱蔽工程驗(yàn)收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應(yīng)在自檢合格后24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字后,乙方才可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2竣工驗(yàn)收
10.2.1工程具備竣工驗(yàn)收條件的,乙方應(yīng)按國(guó)家竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報(bào)告后7日內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后2日內(nèi)書(shū)面通知乙方同意或提出修改意見(jiàn),雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費(fèi)用。
10.2.2甲方逾期未組織驗(yàn)收或提出修改意見(jiàn)的,視為工程合格同意驗(yàn)收,應(yīng)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。
10.2.3竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并經(jīng)甲方和監(jiān)理方確認(rèn)驗(yàn)收合格的日期,竣工日期也視為保修起始日期。
10.2.4工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過(guò)的工程,甲方不得使用;如甲方強(qiáng)行使用,則視為竣工驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責(zé)任及其他責(zé)任均由甲方自行承擔(dān)。
10.2.5因特殊原因部分工程暫時(shí)不能竣工的,雙方可簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議處理。
10.2.6竣工結(jié)算:竣工報(bào)告經(jīng)甲方同意后,乙方按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報(bào)告和結(jié)算資料之日起15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn),按合同約定向乙方支付工程尾款,同時(shí)甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無(wú)正當(dāng)理由逾期未辦理竣工結(jié)算的,應(yīng)承擔(dān)乙方相應(yīng)的保管費(fèi)和利息損失。
11、違約責(zé)任
11.1甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)時(shí)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金、賠償因違約給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.2甲方不能按時(shí)支付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的,每延誤一日應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款3‰的違約金。
11.3由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日乙方應(yīng)向甲方支付合同金額3‰的違約金;乙方向甲方支付延期違約金的同時(shí),應(yīng)向甲方額外支付因乙方原因造成的甲方支付監(jiān)理方的延期監(jiān)理報(bào)酬。
11.4由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達(dá)標(biāo)的工程,乙方對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進(jìn)行徹底返工修理,對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5違約方承擔(dān)違約責(zé)任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同,以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好:
(1)合同已無(wú)法履行。
(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。
(3)調(diào)解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
12、其他:有關(guān)保險(xiǎn)、擔(dān)保、保修等內(nèi)容,雙方可以書(shū)面形式另行約定,作為本合同附件。
13、不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,以減輕可能給對(duì)方造成的損失,并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
14、爭(zhēng)議解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,按下列第(1)種方式解決:
(1)依法向工程所在地人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。
(2)提交仲裁委員會(huì)仲裁。
15、合同的生效:本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16、本合同正本一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本份,甲方份,乙方份。
17、補(bǔ)充約定:
甲方(簽章):乙方(簽章):
地址:地址:
代表人:代表人:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
簽訂時(shí)間:簽訂時(shí)間:
簽訂地點(diǎn):簽訂地點(diǎn):
合同附件:
本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,如與本合同條款不一致的,以本合同的內(nèi)容為準(zhǔn)。
1、材料清單
2、工程驗(yàn)收資料
3、環(huán)境檢測(cè)報(bào)、
4、其它文件-----
裝飾工程合同14
業(yè)主:____(甲方)____________ 民族:__________ 聯(lián)系電話(huà):________ _
身份證號(hào):__________________________ 地址:________________________ ____
承包方:____(乙方):__________________________
負(fù)責(zé)人:__________________ 聯(lián)系電話(huà):________________________
本工程設(shè)計(jì)師:_________________________
聯(lián)系電話(huà):______________________________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:_________________________
聯(lián)系電話(huà):______________________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲乙雙方在平等自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:____
工程概況
1.1工程地點(diǎn):___________________________________
1.2工程裝飾裝修面積:______________________________________
1.3工程戶(hù)型:________________________________________
1.4工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單和圖紙)
1.5工程承包,采取下列____________種方式:____
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
(3)乙方包工,甲方包全部材料。
1.6工程期限________________日(以實(shí)際工作日計(jì)算)
開(kāi)工日期______________年________月________日(首期工程款到位的第三天為開(kāi)工日期)
竣工日期______________年________月________日
1.7合同價(jià)款
本合同工程造價(jià)為(人民幣)________金額大寫(xiě):_________________
(2)報(bào)價(jià)單與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條 施工圖紙
2.1施工圖紙采取下列第__________種方式提供。
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需提供施工圖紙一式三份,甲方持一份,乙方持兩份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,由乙方保管圖紙,甲方可隨時(shí)向乙方索取。
2.2雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第三條 甲方工作
3.1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
3.2無(wú)償提供施工期間的水、電和冬季供暖。
3.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
3.4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
3.6不得為下列行為:____
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴(kuò)大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門(mén)窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓層荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
3.7施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
3.8參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參與工程材料的驗(yàn)收,隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四條 乙方工作
4.1嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門(mén)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:____
(1)無(wú)房無(wú)管理部門(mén)審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
4.2甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過(guò)程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第五條 工程變更
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致,有合同雙方簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,工程變更協(xié)議,作為結(jié)算和順延工期的根據(jù),為了避免甲乙雙方不必要的糾紛,乙方對(duì)乙方工作人員的口頭承若不予承認(rèn),請(qǐng)甲方不要接受乙方工作人員的任何口頭承諾。
第六條 材料供應(yīng)
5.1按由乙方編制的合同家裝《工程材料明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料,甲方在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方就材料質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由甲乙提供的材料,乙方在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方就材料質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
(3)如一方對(duì)對(duì)方提供的材料持有異議需要進(jìn)行檢測(cè)的,檢測(cè)費(fèi)用由其先進(jìn)行墊付;材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的,檢測(cè)費(fèi)用最終由對(duì)方承擔(dān)。
第七條 工程延誤
7.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延。
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)乙方春節(jié)放假期間或其他不可抗力情形;
(3)甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
(4)甲方未按合同約定支付工程款;
(5)因甲方負(fù)責(zé)造成工期延誤的`其他情況。
7.2施工過(guò)程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商的情況,材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,材料運(yùn)費(fèi)、退貨換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)責(zé)任,凡由乙方提供材料,發(fā)生上述問(wèn)題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門(mén)認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)已認(rèn)證;認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付,并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條 工程驗(yàn)收
9.1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收;
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
9.2工程完工后(不含最后成品安裝),乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知后,三日內(nèi)檢驗(yàn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖,雙方辦理移交手續(xù),如進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)將房間打掃干凈、無(wú)施工余料,無(wú)業(yè)主自制的裝飾品和家具等污染源,自然通風(fēng)至少七天,方可進(jìn)行檢測(cè)。
9.3雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住或更換門(mén)鎖,視同驗(yàn)收合格,從入住或更換門(mén)鎖之日起,造成的一切損失由甲方承擔(dān)。
9.4本工程自驗(yàn)收合格之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲透工程保修期限為五年。
第十條 工程款支付方式
10.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:____
支付期數(shù)
支付時(shí)間
工程款支付比率
應(yīng)支付金額
首期款
開(kāi)工三日前
60%
中期款
工期過(guò)半時(shí)
35%
尾期款
竣工驗(yàn)收合格
5%
10.2物業(yè)管理押金由甲方支付,關(guān)于合同所涉及的各項(xiàng)款項(xiàng),包括定金、首付款、中期款、尾期款支付成功后,均由公司給您提供專(zhuān)用收據(jù),切記不能將現(xiàn)金交給工地工人、工長(zhǎng)及公司其他無(wú)權(quán)收款人員,否則,由甲方承擔(dān)因此而造成的損失。
10.3工期過(guò)半時(shí),甲方必須交納工程中期款,若遲延付款,甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
10.4工程驗(yàn)收合格后,結(jié)清尾款前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10.5甲方結(jié)清尾款后,雙方辦理交接手續(xù),并于7日內(nèi)乙方申請(qǐng)辦理家裝工程保修手續(xù),逾期視為自動(dòng)放棄保修的權(quán)利。
第十一條 違約責(zé)任
11.1甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付首付款、中期款或尾期款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價(jià)金額1%的違約金。
11.2由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,對(duì)不合格部位,乙方應(yīng)進(jìn)行返工修理,因返工造成工程的延期交付視同工期延誤,每延誤一日,乙方支付本合同工程造價(jià)金額1%的違約金。
11.3本合同生效后,受法律保護(hù),甲乙雙方任何一方無(wú)故解除本合同,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц侗竞贤こ淘靸r(jià)金額20%的違約金。
第十二條 附則
13.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
13.2雙方可以另行簽訂協(xié)議對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,簽訂的變更或補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
13.3本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
甲方:____ 乙方:____
法定代表人:____
電 話(huà):____ 電 話(huà):____
年 月 日 年 月 日
合同附件:____
附表一 工程報(bào)價(jià)單
附表二 工程設(shè)計(jì)圖紙
附表三 工程變更單
附表四 隱蔽工程驗(yàn)收單
附表五 工程竣工驗(yàn)收單
附表六 家裝工程保修單
裝飾工程合同15
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙商定達(dá)成以下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3發(fā)包方式:甲方提供施工材料,乙方包工(自備施工工具)。
1.4承包金額:每平米58元,實(shí)際完成正投影面積,包括垂直運(yùn)料、垃圾清運(yùn)等。
1.5工期:按項(xiàng)目部制定工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。
1.6工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)良。
第二條甲方負(fù)責(zé)事項(xiàng)
2.1協(xié)調(diào)各施工專(zhuān)業(yè)施工。
2.2按時(shí),保質(zhì),保量提供施工材料。
2.3開(kāi)工前3天,向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙或做法說(shuō)明1份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底,提供施工所需的用水,用電。
項(xiàng)目質(zhì)檢員對(duì)工程質(zhì)量,安全,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三條乙方負(fù)責(zé)事項(xiàng)
3.1指派代表乙方履行合同,按合同約定及甲方要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù)。辦理應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙說(shuō)明進(jìn)行施工,參加竣工驗(yàn)收。
第四條工程款支付方式
本合同生效后,乙方上報(bào)工作量的時(shí)間為每月月底,按實(shí)際完成工作量的`80%支付,支付額度以河北省預(yù)算定額人工工日比率執(zhí)行,支付時(shí)間為次月15日-20日,工程完工付到實(shí)際完成工作量的95%,5%尾款竣工結(jié)算后一次付清。
第五條關(guān)于安全文明施工的規(guī)定
5.1乙方應(yīng)按圖紙施工,并嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全操作規(guī)定》及其他相關(guān)法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定,違反操作規(guī)程導(dǎo)致發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)自己承擔(dān)責(zé)任和由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失,甲方協(xié)調(diào)處理。
5.2甲方項(xiàng)目人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,乙方必須接受并配合檢查。
5.3乙方要指定一名安全管理人員,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的一切安全工作,并對(duì)施工人員進(jìn)行安全文明施工教育。
5.4乙方人員未經(jīng)甲方同意不準(zhǔn)到非施工區(qū)域活動(dòng)。
5.5甲乙雙方應(yīng)把防火工作作為安全管理的重中之重切實(shí)抓好。乙方動(dòng)用明火,安裝電器及使用易燃,易爆物品,必須事前告知甲方管理人員,動(dòng)火時(shí)做到一人動(dòng)火一人監(jiān)護(hù)。
5.6施工現(xiàn)場(chǎng)必須隨時(shí)清理,因施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方清運(yùn)至甲方指定位置,每日收工之前乙方會(huì)同甲方管理人員檢查認(rèn)可后,方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
5.7乙方在施工期間嚴(yán)禁拋,冒,滴,灑。在清理垃圾時(shí)不能有揚(yáng)塵。如有違反,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰及一切后果。
5.8乙方在施工期間應(yīng)盡可能降低噪音對(duì)周邊的影響。如有違規(guī),由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰及一切后果。
第六條違約責(zé)任
因一方違約給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)。合同無(wú)法繼續(xù)旅行時(shí),合同終止并追究責(zé)任。
第七條爭(zhēng)議或糾紛處理
7.1本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決,或有請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
7.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,協(xié)調(diào)解決或協(xié)商,調(diào)解不成時(shí),可提請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,也可向人民法院起訴。
第八條附則
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章)
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話(huà):電話(huà):
年月日年月日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同02-18
涂料裝飾工程合同02-25
住宅裝飾工程合同03-05
建筑裝飾工程合同03-09
裝飾裝修工程合同04-18
裝飾工程分包合同02-06
裝飾工程的合同范本02-12
裝飾裝修工程簡(jiǎn)單合同12-30
裝飾工程合同書(shū)12-31
裝飾工程合同15篇02-28