工人施工合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編整理的工人施工合同,希望能夠幫助到大家。
工人施工合同 篇1
建設單位(甲方):
承包單位(乙方):
身份證號碼:
一、工程名稱:室內(nèi)裝修________________________工程
二、施工地點:_________________________________________________________。
三、工人工費總造價:______________________元
四、付款方式:工程完全完工并經(jīng)業(yè)主和甲方項目負責人驗收合格后,甲方叁天內(nèi)支付乙方全部的工程款。
五、施工期限:從_______年_____月____日起至______年_____月________日止共_____天內(nèi)完成,如因甲方改變設計方案,或甲方材料不能按時到位,工期將順延。
六、保修:保修期為______年,保修期內(nèi)屬乙方施工質量問題,乙方需進行保修,保修所產(chǎn)生的費用(包括材料)均由乙方負責;(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
七、責任:
。1)、乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收,并作好驗收交接。對接收甲方的'材料時應作數(shù)量和質量的驗收,驗收后出現(xiàn)的短缺和損壞由乙方負責。另如發(fā)現(xiàn)乙方人員偷取甲方的材料,一經(jīng)證實將以一罰十處理。
(2)、乙方未經(jīng)甲方同意不能變更施工方案,否則造成的經(jīng)濟損失由乙方負責。
(3)、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全,嚴格按照甲方的施工指引進行施工,施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷,由乙方自行負責。
。4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
甲方:
乙方:
簽約日期:
工人施工合同 篇2
甲方____________________________________________________
法定代表人(主要負責人)或者委托代理人_________________
注冊地址________________________________________________
聯(lián)系方式________________________________________________
乙方____________________________________________________
居民身份證號____________________________________________
戶口所在地_____省(市)____區(qū)(縣)_______鄉(xiāng)鎮(zhèn)___________村
家庭住址________________________________
編碼__________
現(xiàn)住址___________________________
聯(lián)系方式________________
根據(jù)《勞動法》,《_____》及有關規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿,協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、合同期限
第一條甲,乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
。ㄒ唬┕潭ㄆ谙蓿鹤訽___年__月__日起至____年__月__日止。其中試用期自____年__月__日起至____年__月__日止,期限為__天。
。ǘo固定期限:自____年__月__日起至依法解除,終止勞動合同時止。其中試用期自____年__月__日起至____年__月__日止,期限為__天。
。ㄈ┮酝瓿梢欢ǖ墓ぷ鳎ㄈ蝿眨槠谙蓿鹤訽___年__月__日起至____________工作(任務)完成時即行終止。
二、工作內(nèi)容和工作地點
第二條甲方招用乙方在__________(項目名稱)工程中,擔任_____________________崗位(工種)工作。
乙方的工作地點為___________________________________
經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更工作崗位(工種)和工作地點。
三、工作時間和休息休假
第三條甲方安排乙方執(zhí)行以下第_______種工時制度。
。ㄒ唬﹫(zhí)行標準工時制度。乙方每天工作時間不超過8小時,每周工作不超過40小時。每周休息日為__________。
。ǘ┙(jīng)當?shù)貏趧有姓块T批準,執(zhí)行綜合計算工時制度。
。ㄈ┙(jīng)當?shù)貏趧有姓块T批準,執(zhí)行不定時工時制度。
乙方依法享有公休假,法定節(jié)日假,探親假,婚喪假,產(chǎn)假,帶薪年休假等假期。甲方保證乙方每周至少休息一天。
甲方因施工建設需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班。日延長工時,休息日加班無法安排補休,法定節(jié)假日加班的,甲方按《勞動法》第四十四條規(guī)定支付加班工資。
四、勞動報酬
第四條甲方采用以下第_______種形式向乙方支付工資:
。ㄒ唬┰鹿べY____元,試用期間工資____,甲方每月_____日前向乙方支付工資。
。ǘ┤展べY____元,試用期間工資____,甲方向乙方支付工資的時間為每月___日。
。ㄈ┯嫾べY。甲方應以同類崗位人員能夠完成的勞動量為基礎制定的計件單價約定為______。
以上雙方約定的工資不低于甲方所在地的最低工資標準,其中乙方在試用期的工資不低于甲方相同崗位最低檔工資。(或者本合同約定工資的百分之_______)
甲方生產(chǎn)經(jīng)營任務不足,乙方同意待崗的,甲方向乙方支付的生活費為______元或按_____________________執(zhí)行。
甲方應當在勞動合同終止,解除時一次性付清乙方的工資。甲方向乙方支付工資應由乙方簽字確認。
五、社會
第五條甲乙雙方按國家規(guī)定參加社會_____。甲方為乙方辦理有關社會_____手續(xù),并承擔相應社會_____義務。乙方應繳的社會_____費由甲方代扣代繳。
乙方患病或非因工負傷的醫(yī)療待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。甲方按_____________________支付乙方病假工資。
乙方因工負傷或患職業(yè)病的待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
乙方在孕期,產(chǎn)期,哺乳期等各項待遇,按國家有關生育_____政策規(guī)定執(zhí)行。
六、_____和勞動條件
第六條甲方應當在乙方上崗前進行安全生產(chǎn)培訓,乙方從事國家規(guī)定的特殊工種,應當經(jīng)過培訓并取得相應的職業(yè)資格證書方可上崗。
甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要,按照國家勞動安全,衛(wèi)生的`有關規(guī)定為乙方配備必要的安全防護措施,發(fā)放必要的_____用品。其中建筑施工現(xiàn)場要符合《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》對乙方從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的,甲方應按國家有關規(guī)定組織上崗前和離崗時的職業(yè)健康檢查,在合同期內(nèi)應定期對乙方進行職業(yè)健康檢查。
甲方將依法建立安全生產(chǎn)制度。乙方嚴格遵守甲方依法制定的各項規(guī)章制度,不違章作業(yè),防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。
乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全健康的行為,有權提出批評并向有關部門檢舉控告。
七、解除和終止
第七條本勞動合同的解除或終止,依《_____》規(guī)定執(zhí)行。
第八條甲乙雙方約定的其他事項_______________________________________________________________________________。
八、勞動爭議處理
第九條甲乙雙方發(fā)生勞動爭議,可以協(xié)商解決,也可以依照《勞動爭議調解_____》的規(guī)定通過申請調解,_____,提起訴訟解決。
九、其他
第十條本合同未盡事宜,雙方可另協(xié)商解決。
第十一條本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。
甲方(公章)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
乙方(簽字或蓋章)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
工人施工合同 篇3
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條 “因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任!
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書。”
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè),吸納了大量農(nóng)民工就業(yè),但是建筑市場實踐中,農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是,一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業(yè)由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍,他們依托大的建筑企業(yè),以轉包和違法分包的形式承攬建設工程,但由于轉包和違法分包行為的違法性,這些臨時隊伍往往難以追回工程款,造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重,極大的影響了社會穩(wěn)定;另一方面,這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練,施工水平有限,造成建筑工程質量存在缺陷,直接影響了發(fā)包人的利益,并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此,國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止,規(guī)定轉包和違法分包合同無效,但實踐中,法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果,轉包和違法分包行為大量存在,而單純的否定轉包和違法分包合同的效力,只會增加農(nóng)民工追討工資的難度,因為合同無效的話,實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權利,法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款,由于鑒定時間不計入審限內(nèi),訴訟程序往往歷時很長,另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助,預付的`訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉包人追討工資難度加大,造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質量安全,又能維護社會穩(wěn)定,最高人民法院出臺了相關的司法解釋,當前,我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處,其中非法轉包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重,許多承包人取得工程之后并不進行施工,而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費,工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺之前,法律未對實際施工人問題作出規(guī)定,大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系,無法直接向發(fā)包人索要工程款,也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農(nóng)民工的合法權益,《解釋》第二十六條突破合同相對性原則,規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告,發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任。這一規(guī)定的出臺,為實際施工人向發(fā)包人主張權利提供了法律依據(jù),審判實踐中,各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數(shù)。但是,是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權利呢?
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效。”
第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效!钡诙鍡l規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任!
目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
工人施工合同 篇4
建設單位(甲方):
承包單位(乙方):身份證號碼:
一、工程名稱:室內(nèi)裝修________________________工程
二、施工地點:_________________________________________________________.
三、工人工費總造價:______________________元
四、付款方式:工程完全完工并經(jīng)業(yè)主和甲方項目負責人驗收合格后,甲方叁天內(nèi)支付乙方全部的工程款。
五、施工期限:從_______年 _____ 月____日起至______年_____月________日止共 _____天內(nèi)完成,如因甲方改變設計方案,或甲方材料不能按時到位,工期將順延。
六、保修:保修期為 ______年,保修期內(nèi)屬乙方施工質量問題,乙方需進行保修,保修所產(chǎn)生的費用(包括材料)均由乙方負責;(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
七、責任:
。1)、乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收,并作好驗收交接。對接收甲方的材料時應作數(shù)量和質量的驗收,驗收后出現(xiàn)的短缺和損壞由乙方負責。另如發(fā)現(xiàn)乙方人員偷取甲方的材料,一經(jīng)證實將以一罰十處理。
(2)、乙方未經(jīng)甲方同意不能變更施工方案,否則造成的經(jīng)濟損失由乙方負責。
(3)、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全,嚴格按照甲方的施工指引進行施工,施工期間由于乙方的原因所造成的`意外損失和工傷,由乙方自行負責。
。4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%.
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
甲方: 乙方:
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 年 月日 簽約日期: 年 月 日
工人施工合同 篇5
甲方:___________________
乙方:___________________
為了保證施工生產(chǎn)的順利進行,確保雙方對高空施工作業(yè)的安全責任落實到位,消除安全隱患,杜絕安全事故發(fā)生,經(jīng)甲乙雙方商定,嚴格遵守下列協(xié)議規(guī)定。
一、甲方的責任、權利:
1.甲方在乙方施工前,確認塔吊已經(jīng)專業(yè)安裝公司人員安裝完畢,并具備上塔施工作業(yè)條件。
2.甲方應提供乙方上塔安裝廣告牌的安全作業(yè)條件,并對乙方現(xiàn)場提出安全方面合理的要求予以滿足。
3.甲方工長負責對乙方上塔作業(yè)人員進行安全教育和安全技術交底。
4.甲方排安全管理人員進行現(xiàn)場旁站,并對施工區(qū)域的地下部分禁止人員走動。確保施工安全。
5.甲方如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員違反安全規(guī)定的行為,有權要求乙方停止施工作業(yè),乙方必須服從甲方安全人員的管理。
二、乙方的責任、權利:
1.乙方工程施工負責人應對工程的高處作業(yè)安全技術負責,并建立相應的責任制。高空作業(yè)必須由具備高空作業(yè)資格的專業(yè)人員完成。施工前,應逐級進行安全技術教育及交底,落實所有安全技術措施和人身防護用品,未經(jīng)落實時不得進行施工。
2.乙方施工中對高處作業(yè)的安全技術設施,發(fā)現(xiàn)有缺陷和隱患時,必須及時解決;危險人身安全的`,必須停止作業(yè)。
3.乙方高處作業(yè)中的安全防護用品、安全標志、工具、儀表、防護設施和各種設備,必須在施工前加以檢查,確認其完好,方能投入使用。
4.雨天和雪天進行高處作業(yè)時,必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜均應及時清除。對進行高處作業(yè)的高聳建筑物,應事先設置避雷設施。遇有6級以上大風、濃霧等惡劣氣候,不得進行露天攀登與懸空高處作業(yè),暴風雪及臺風暴雨后,應對高處作業(yè)安全設施逐一加以檢查,發(fā)現(xiàn)有松動、變形、損壞或脫落等現(xiàn)象,應立即修理完善。
5.乙方施工作業(yè)場所所有可能墜落的物件,應一律先行撤除或加以固定。高處作業(yè)中所用的物料,均應堆放平穩(wěn),不 妨礙通行 和裝卸。工具應隨手放入工具袋;作業(yè)中的走道、通道板和登高用具,應隨時清掃干凈;拆卸下的物件及余料和廢料均應及時清理運走,不得隨意亂置或向下丟棄。傳遞物件禁止拋擲。
6.乙方對安裝在塔吊配重臂上的廣告板必須確保牢固可靠,并應具備抗7-8級大風的能力,并對安裝不牢所造成的后果負責。
7.乙方因作業(yè)必需臨時拆除或變動安全防護設施時,必須經(jīng)施工負責人同意,并采取相應的可靠措施,作業(yè)后應立即恢復。
8.乙方高處作業(yè)的安全技術措施及其所需料具,必須列入工程的施工組織設計,經(jīng)技術部門負責人驗算確認后方可使用。
9.乙方攀登和懸空高處作業(yè)人員以及搭設高處作業(yè)安全設施的人員,必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓及專業(yè)考試合格,持證上崗,并必須定期進行體格檢查。
10.高處作業(yè)安全設施的主要受力桿件,力學計算按一般結構力學公式,強度及撓度計算按現(xiàn)行有關規(guī)范進行。
以上條款如有與現(xiàn)行國家、地方或行業(yè)標準沖突之處,按現(xiàn)行標準執(zhí)行。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,并遵守執(zhí)行。
甲方:________________乙方:________________
項目經(jīng)理(簽字):____單位負責人(簽字):__
日期:________________日期:________________
工人施工合同 篇6
甲方:________________
乙方:____________
根據(jù)《_____》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,法規(guī)遵守平等自愿、公平誠信原則,雙方建設工程勞務作業(yè)合同事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱
__________________
二、工程地址
__________________
三、工程內(nèi)容
本工程為框剪結構,總高度為___________米,___________層。
四、工程承包方式
為分項承包給木工班,本班組應該完成該項的制作和安裝任務,并清理施工現(xiàn)場的材料堆放及衛(wèi)生。該班組嚴格按照設計圖紙與變更內(nèi)容的一切工程量施工。
五、工程日期
___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成所有工程量。
六、工程質量要求
工程質量通過驗收,達到合格標準。
七、合同價款及支付方式
按建筑規(guī)范計算面積。每平方米___________元包干,以甲方和業(yè)主實際結算面積為準。
本工程付款方式原則上采用甲方與業(yè)主簽訂的總價合同每次支付工程款的____支付給乙方作本次工程進度款,按此比例根據(jù)工程進度及相應的進度款付至___。工程余款待竣工驗收交付使用后___________個月付清(除保修金外)的全部工程款。根據(jù)業(yè)主、甲方對總價合同產(chǎn)生過程的實際情況,如遇業(yè)主方工程進度款暫不能按時支付的情況,乙方不得向甲方停工叫價,應按正常施工進度施工。
八、材料
1、本工程由甲方提供所有材料及大型機械。
2、乙方負責提供人工及使用工具,所需的機械和配套設備,及小耗材和照明燈具配套和自身的材料上、下車用工,費用均考慮到承包價內(nèi)。
九、考核驗收
1、安全生產(chǎn):乙方應加強安全教育,認真執(zhí)行安全技術規(guī)范,確保施工安全。
2、質量:堅持工程質量標準,嚴格按照圖紙施工驗收規(guī)范,確保工程質量達到合格要求。
十、甲方責任
1、組織有關人員對乙方現(xiàn)場施工人員進行安全、質量、文明施
工、綜合治理方面的教育,做好日常監(jiān)督管理工作。
2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進場施工技術,措施等方面的交底。
3、負責解決乙方進場施工作業(yè)人員的生活費,其生活費在工程款支付中扣除。
4?按照合同的約定。及時提供工程所有需要的機械設備,及時供應過程所須得建筑材料,提供必需的.施工技術資料,提供書面的技術質量,安全等交底文件,按時向乙方支付工程應付款。如發(fā)生停工待料甲方按實支付工人生活費。
十一、按業(yè)主、監(jiān)理、甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規(guī)范和驗收規(guī)范,精心組織施工
乙方必須協(xié)助甲方放線、測量定位。乙方積極組織操作人員,保質、保量、保工期的完成任務。在施工人員操作時必須確保安全生產(chǎn)。
十二、違約責任
1、生下列情況之一時,甲方應承擔違約責任:
。1)甲方不按約定核實乙方的工程量,或不按約定支付勞務作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務作業(yè)工程尾數(shù),甲方應支付違約金____元,甲方應當賠償,因違約造成的經(jīng)濟損失,并順延,誕識破的工作時間。
。2)乙方因自身原因延誤工期,應向甲方支付違約金_____元
3、雙方分別承擔自身原因給對方造成的損失。
十三、本工程甲方派___________為現(xiàn)場負責人。乙方派李同志為現(xiàn)場負責人,共同負責履行合同的約定。
十四、爭議
甲、乙方在履行本合同時發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地勞動保障部門促裁解決。和人民法院訴訟。
十五、本合同自簽訂后既生效,等全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收,工程價款結清后既日失效。
十六、安全事故,每次發(fā)生醫(yī)藥費___________元,以外的由甲方負責。
十七、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協(xié)商另訂補充協(xié)議。本合同正本壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方(合同章)___________乙方(合同章)___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
委托代理人:___________委托代理人:___________
地址:___________地址:___________
電話:___________電話:___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
工人施工合同 篇7
甲方:xx平安建設集團裝飾工程有限公司
乙方:xx(內(nèi)裝)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、公平和誠信的原則,為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境,切實搞好本項目的安全管理工作,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本安全合同。
一、甲方職責
1、工程開工前,甲方應向乙方工程項目負責人和工程技術人員進行全面安全技術交底,并有完整記錄。負責對參加單位工程施工人員的安全教育和工程防護設施的檢查。負責施工過程中的安全技術措施的落實,并幫助督落實。并定期召開安全施工會議,及時加強工人對安全施工提高和警惕。
2、按照“安全第一、預防為主”的原則進行安全施工管理,配合安全施工、文明施工檢查,凡查出的事故隱患及時通知乙方進行整改。
3、安排專人在施工現(xiàn)場,加強對施工過程中的安全防護措施、機械、電器及臨時施工用電等方面的檢查,發(fā)現(xiàn)存在的'問題,提出整改意見。
4、組織對乙方施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查,監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患。
5、按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應急救預案;如果發(fā)生因施工不當出現(xiàn)安全事故,由乙方負全部責任。
6、甲方有對乙方在施工過程中,違反國家安全生產(chǎn)、消防、交通、治安管理政策、法規(guī),違反甲方安全管理規(guī)章,不服從甲方管理等行為進行處罰直至單方解除合同的權利。
7、甲方安全責任人員應檢查乙方自帶或外租機械設備、小型電動工具、臨時用電設施以及個人防護用品(如安全帽、安全帶)等,并進行驗收。
二、乙方職責
1、嚴格遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī),認真執(zhí)行施工中的安全要求。嚴禁私自亂拆安全防護設施。
2、堅持“安全第一、預防為主”的原則,加強安全生產(chǎn)宣傳教育,增強工人的安全施工意識,防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法。
3、乙方必須遵守甲方的各項管理規(guī)定,服從甲方安全生產(chǎn)文明施工管理,甲方有權對各種違章行為、安全隱患進行處罰;因甲方過錯,造成乙方人員或財產(chǎn)損害的,乙方有權向甲方提出索賠;乙方負責人必須履行對其施工人員進行入場前的安全生產(chǎn)教育的義務。
4、在乙方施工過程中,甲方工作人員有違章指揮、強令冒險作業(yè)的行為,乙方有權制止,并提出批評、拒絕執(zhí)行以及檢舉、控告的權利;乙方明知甲方人員違章指揮而不制止并造成損失,由乙方承擔全部責任。
5、乙方必須為施工的外地務工人員辦理所需的一切必要手續(xù)和證件,在項目開工前,辦理人身意外傷害保險并支付保險費。在施工過程中,發(fā)生交通、施工、機電、消防等安全事故,要立即搶救傷者,采取有效措施減少財產(chǎn)損失,保護現(xiàn)場,積極主動的配合甲方處理事故。
6、乙方人員必須遵守勞動紀律,在工作中按規(guī)定正確佩戴和使用個人防護用品,嚴禁袒胸露背,穿拖鞋上崗,嚴禁在宿舍內(nèi)私拉電線;冬季,嚴禁在宿舍內(nèi)使用電爐子等電器設備。
三、違約責任
如因甲方或乙方違約造成安全事故,都將依法追究其責任。
本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份。由雙方代理人簽字蓋章(或按手。┖笊,工程竣工驗收后自動失效。
甲方: 乙方:
。ㄐ彰 (姓名)
日期: 日期:
工人施工合同 篇8
雇主(甲方):
地址:
雇員(乙方):
地址:
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規(guī)和公司文件相關規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______________勞務施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
二、勞務工期
甲乙雙方約定,本合同的勞務期限從________年_______月_______日起,至________年_______月_______日止。
三、勞務費
1、甲乙雙方約定,乙方的勞務費為__________元。
2、每月_______日由甲方按乙方實際完成工程量結算勞務承包費,結算完成后_______日內(nèi)按合同價款支付。
四、甲方責任和義務
1、負責統(tǒng)一制定各項管理目標,實施對工程質量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、監(jiān)督、檢查和驗收。
2、負責與業(yè)主、監(jiān)理、設計及有關部門工作聯(lián)系,協(xié)調現(xiàn)場工作關系。
3、按本合同約定,及時組織人員驗收,按時向乙方支付勞動報酬。
五、乙方責任和義務
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質量向甲方負責。
3、技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,持證率達到100%。
4、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
5、進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
六、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工
1、甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。
2、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任后果和經(jīng)濟費用。
3、乙方就嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關部門對施工現(xiàn)場的.管理規(guī)定,做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序,符合文明施工的有關規(guī)定和要求,維護甲方良好的企業(yè)形象,并承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
七、材料、設備供應與管理
1、甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調撥制,根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備;因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3、材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節(jié)約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
八、施工驗收
1、乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè);驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關損失。竣工驗收時,業(yè)主、監(jiān)理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,并承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責任。
2、乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。
九、違約責任
在合同履行過程中,任何一方違反本合同的條款,責任方都應該承擔責任,給守約方造成的損失,責任方應按照具體的損失數(shù)額賠償。
十、勞動爭議
1、因本合同的履行,甲、乙雙方發(fā)生爭議,雙方可以自行協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
2、發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持工作連續(xù),保護好已完工作成果:單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議終止合同;調解要求停止合同工作,且為雙方接受;仲裁機構要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。
十一、其他
1、本合同自雙方簽字后生效,雙方全部責任履行完畢后失效。
2、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
3、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
負責人:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
工人施工合同 篇9
合同編號:_____________
甲方(出租方):_________ 乙方(承租方):____________
法定代表人:_____________ 法定代表人:________________
聯(lián)系電話:_______________ 聯(lián)系電話:__________________
(一)工程名稱:____________________
(二)工程地點:____________________
(三)安裝時間:____________________
(四)安裝人員:____________________
為確保施工安全,預防各種事故,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下吊籃安全合同。
一、出租方責任
1.對出租吊籃完好性和安全性負責,當接到承租方報修通知后,應及時維修,維修后應對故障或損壞情況、產(chǎn)生原因、更換零件內(nèi)容、事故性質等做好書面記錄。
2.出租方派技術人員現(xiàn)場安裝指導與拆卸,并對承租方吊籃操作人員進行現(xiàn)場培訓。
3.出租方技術人員應按規(guī)定定期對設備進行檢查,并做好書面檢查記錄。承租方吊籃移位后必須經(jīng)出租方專業(yè)技術人員檢驗認可方可運行。
4.當出租方技術人員對設備檢查時,發(fā)現(xiàn)有帶病運行或違章操作時,有權指令停工或檢修。對不聽勸告的操作人員及負責人,出現(xiàn)安全事故及一切責任由承租方自行承擔。
5.承租方配合安裝或操作人員出現(xiàn)的非吊籃機械故障出現(xiàn)的 意外事故 ,出租方不負任何責任。
6.出租方維修技術人員在工地時,嚴禁酒后作業(yè),戴好安全帽等。必須遵守吊籃安全操作規(guī)程。
二、承租方責任
l.吊籃操作人員必須堅持安全第一,預防為主的方針,遵守有關標準,規(guī)范,規(guī)定制度執(zhí)行使用吊籃與安全發(fā)生矛盾時,必須服從安全的要求,并嚴格執(zhí)行高處作業(yè)吊籃《安全操作規(guī)程》和《使用說明書》,杜絕違章作業(yè)。
2.吊籃操作人員上吊籃前,必須系好安全帶、戴好安全帽、穿防滑鞋,酒后、過度疲勞情緒異常者不得上崗。
3.使用吊籃人員不得飲酒,施工中嚴禁打鬧,必須精力集中。
4.吊籃上裝有易燃品時,使用人員不得吸煙,并遠離電焊火種。
5.操作人員必須身體健康,無高血壓、心臟病、恐高癥等有礙高空作業(yè)的病癥。
6.吊籃作業(yè)人員必須有兩人,不允許一人上工作平臺。
7.每次使用前,使用人員應對吊籃及樓頂?shù)膽覓鞕C構,配重數(shù)量進行檢查,并在距地面1米左右上下升降數(shù)次,確定安全無誤后方可使用。
8.在使用過程中,提升機、安全鎖內(nèi)嚴禁進入砂漿、膠水、廢紙,油漆等異物。
9.發(fā)現(xiàn)鋼絲繩被卡在提升機內(nèi)時,操作人員必須立即關閉電源,嚴禁繼續(xù)操作電器箱,按下按鈕,并通知出租方搶修。
10.作業(yè)人員必須在地面進出工作臺,不得在空中攀窗出入,嚴禁人員從一臺吊籃直接進入另一臺吊籃。
11.吊籃額定載重量zlp630(630kg),嚴禁 超載 運行。工作平臺內(nèi)荷載應大致均布(荷載包括人體重量)。
12.建筑材料和工具上、下吊籃工作平臺應從緊靠工作平臺的樓層窗口、陽臺進行。
13.電器箱不得作為其他電器的配電箱使用,箱內(nèi)嚴禁擺放雜物,吊籃內(nèi)嚴禁電焊操作,嚴禁將電焊機打鐵線搭在吊籃上。并嚴禁電焊火花濺到鋼絲繩上。必須對鋼絲繩等作好安全防護。
14.不得擅自拆除安全鎖和提升機,當?shù)趸@在使用過程中,提升機出現(xiàn)異常情況,電器箱出現(xiàn)電器元件燒壞、工作鋼絲繩斷裂等緊急情況時,操作人員應立即停止并切斷電源,撤離工作平臺,并通知出租方及時搶修。
15.工作平臺懸掛在空中時,不得拆卸。
16.因安全因素,嚴禁夜間操作,違者自負。
17.5級以上大風、大雨、雷雨、霧天和大雪天,應停止使用吊籃,風雨過后,操作人員應配合檢修人員全面檢查吊籃情況,確認安全后,方可使用。
18.吊籃電源為380 v/220v,必須可靠接零(接地)保護。吊籃內(nèi)如需設置照明,必須使用36v的安全電壓。
19.吊籃不使用時應停放在地面上,必須切斷電源,電器箱應采用防火、防雨措施,如吊籃不能下降到地面停放,應用繩索固定好工作平臺方能離開。
20.每天使用結束后,應將工作平臺降到地面。
三、其它事項
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律 管轄 。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的.解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第 種方式解決:
(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁
(2)依法向 人民法院提起 訴訟 。
3.本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)______________
授權 代理 人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________ 聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:__________________ 簽訂地點:_________________
工人施工合同 篇10
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》等法律、法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定,萬盛區(qū)鴻豐建筑工程有限公司(以下簡稱甲方)與 (以下簡稱乙方),按照平等自愿、協(xié)商一致的原則,訂立本勞動合同,共同遵守。
一、勞動合同期限:
(一)固定期限: 年 月 日起 年 月 日止。
。ǘo固定期限: 自 年 月 日起至甲乙雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)。
。ㄈ┮酝瓿梢欢ǖ墓ぷ鳛槠谙蓿鹤20xx 年6月 13日起至萬盛新臺之星商務樓工程基礎鉆孔樁完成之日止。其中試用期為 日,從年 月 日起至 年 月 日止。
二、工作內(nèi)容:
乙方同意按甲方生產(chǎn)工作需要在萬盛新臺之星工程從事基礎鉆孔樁工作,具體工作內(nèi)容和要求如下:
。ㄒ唬┕ぷ鲀(nèi)容:從事施工現(xiàn)場土木建筑相關工作;
(二)安全要求:乙方必須遵守國家法律、法規(guī)及甲方依法制定的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程;
。ㄈ┵|量要求:質量必須符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范及標準并符合甲方有關質量管理的規(guī)定。
三、工作時間和休息休假
。ㄒ唬┘追綀(zhí)行法律規(guī)定的工時制度和休息休假辦法。
。ǘ┘追接捎谏a(chǎn)經(jīng)營需和勞動者協(xié)商后,或出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形的,可以依法延長工作時間。
(三)甲方安排乙方延長工作時間的,堅持職工自愿和不損害職工健康的原則,且必須按規(guī)定發(fā)放足額的加班工資。實行不定時工資制度的除外。
。ㄋ模┮曳皆诜ǘü(jié)假日不愿加班的,應提前5日以書面形式告知甲方。
四、勞動報酬
。ㄒ唬┘追礁鶕(jù)其生產(chǎn)特點,本工程鉆孔樁工作為人工費承包制,每米包干價為 元。
。ǘ┮曳桨措p方約定待樁基全部完工后由甲方應以貨幣形式一性支付乙方。
五、勞動保護和勞動條件
。ㄒ唬┘滓译p方執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)程和標準。甲方對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育,防止事故,減少職業(yè)病危害。
。ǘ┘追綖橐曳教峁┓蠂乙(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動安全防護用品,努力改善勞動條件。
。ㄈ┮曳皆趧趧舆^程中應嚴格遵守安全操作規(guī)程。對甲方違章指揮、強令冒險作業(yè),有權拒絕執(zhí)行;對危害生命和身體健康的行為,有權提出批評、檢舉和控告。
六、社會保險和福利
。ㄒ唬┘追截撠煘橐曳睫k理工傷保險及建工意外傷害保險并支付保費,其他社會保險由因工作性質所決定甲方全部計入乙方工資中,如需交納相關社會保險由甲方代扣代交。
(二)甲方努力創(chuàng)造條件,改善集體福利,提高乙方的福利待遇。
七、勞動紀律
。ㄒ唬┘追揭婪ń⒑屯晟埔(guī)章制度。
(二)乙方必須遵守國家法律、法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度。
。ㄈ┘追接袡喔鶕(jù)國家法律、法規(guī)和甲方規(guī)章制度對乙方進行獎懲。
八、甲乙雙方約定勞動合同終止條件如下:
(一)按合同約定所承建工程竣工完成之日或合同約定的時間到期,勞動合同終止。
。ǘ┮曳皆趧趧雍贤趦(nèi)死亡,勞動合同終止。
。ㄈ┮曳綗o書面請假證明,無故曠工三日以上按自動離職處理,勞動合同終止。
九、勞動合同的變更、解除、終止
。ㄒ唬┘滓译p方在本勞動合同的有效期內(nèi),可以遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,依法變更勞動合同的部分條款。
。ǘ┙(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,勞動合同可以解除。
。ㄈ┮曳接邢铝星樾沃坏,甲方可以解除勞動合同:
1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的';
2、多次違反勞動紀律或者多次違反甲方依法建立的規(guī)章制度以及有嚴重違章作業(yè)時;
3、嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損失的;
4、泄漏甲方商業(yè)秘密,造成重大影響或者經(jīng)濟損失的;
5、被開除、除名、勞動教養(yǎng)和依法追究刑事責任的,勞動合同自行解除。
。ㄋ模┮曳接邢铝星樾沃坏模追娇梢越獬齽趧雍贤,但應提前三十日書面通知乙方:
1、患病或非因工負傷,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的;
2、不能勝任工作。經(jīng)過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;
3、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的;
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定可以解除勞動合同的。
。ㄎ澹┮曳浇獬齽趧雍贤,應當提前三十日以書面形式通知甲方,但有下列情形之一的,可以隨時通知甲方解除勞動合同。
1、在試用期內(nèi)的;
2、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
3、甲方未按勞動合同約定支付勞動報酬或者。
。┮曳接邢铝星樾沃坏,甲方不得解除勞動合同;
1、患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或部分喪失勞動能力的;
2、患病或者負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
3、女職工在孕期、產(chǎn)期和哺乳期的; 4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
。ㄆ撸┍緞趧雍贤跐M或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現(xiàn),勞動合同即終止。
十、甲乙雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容
(一)因生產(chǎn)經(jīng)營工作需要,甲方可以調整乙方的工作崗位和工作內(nèi)容;
。ǘ┨厥鈲徫蝗藛T(經(jīng)專業(yè)培訓人員、從事保密工作人員、負責工程項目或者掌握公司(或廠)重要技術資料,關鍵工藝等人員,未經(jīng)甲方同意,乙方不得解除勞動合同。
。ㄈ┮曳皆诤贤趦(nèi)違反甲方依法建立的規(guī)章制度,被行政處分(含記過)以上處分的,視為嚴重違反勞動紀律、嚴重失職或嚴重營私舞弊。
。ㄋ模┮曳介L期(或多次)不按工作內(nèi)容或工作要求完成工作任務的視為不能勝任工作。
。ㄎ澹┮曳揭蚬軅麉⒄铡豆kU條例》執(zhí)行,若必須住院治療、住院期間所有補助為300元,住院期間護理由其家人或家屬負責、護理費為1500元(乙方家人或家屬不護理甲方將安排專人護理,護理費超支部份由乙方自負)。
十一、違反勞動合同的責任
甲乙雙方或一方違反本勞動合同的規(guī)定,除依法承擔法律責任外,還應分別承擔如下責任; 甲方的違約責任:
。ㄒ唬┘追缴米越獬齽趧雍贤,由甲方向乙方補償5000元賠償金。 乙方的違約責任:
(一)乙方擅自解除勞動合同,由乙方向甲方補償5000元賠償金,由甲方出資培訓的技術工人,為甲方服務未滿合同規(guī)定期限的要索取培訓費,其費用按甲方實際支付情況確定,該費用可以從乙方本人工資中扣除,不足部分可以通過其它或法律途徑解決。
。ǘ┮曳皆谏a(chǎn)經(jīng)營活動中給甲方造成損失,按國家有關規(guī)定和甲方依法制訂的規(guī)章制度進行處理。 甲乙雙方因履行勞動合同發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商解決,也可直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。 本勞動合同叁式兩份,甲方執(zhí)兩份乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
【工人施工合同】相關文章:
工人施工安全合同范本01-25
工人施工報告02-21
建筑工人施工合同范本01-22
施工人員合同范本01-17
施工人員勞動合同范本01-04
工人施工報告(10篇)02-25
工人施工報告精選10篇02-25
工人施工報告10篇02-21
建筑工程施工人員勞務合同03-02
2017年最新施工人員勞動合同范本06-20