裝飾工程合同(15篇)
隨著時(shí)間的推移,合同的用途越來(lái)越廣泛,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢?下面是小編精心整理的裝飾工程合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝飾工程合同1
發(fā)包人(甲方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
委托代理人:________________________
電話:____________
傳真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
法定代表人:________________________
電話:____________
本工程設(shè)計(jì)人:________________________
電話:____________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:________________________
電話:____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱(chēng)工程),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)
第二條施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
第四條乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條關(guān)于工期
1、工程期限___________天,開(kāi)工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為;
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的
工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管
1、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。
2、對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對(duì)方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收
1、工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的,工期應(yīng)予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后_______天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5、驗(yàn)收時(shí),工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________%時(shí)(以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)),其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6、乙方承諾自竣工日期起,為工程項(xiàng)目保修_______年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門(mén)或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國(guó)家行政部門(mén)或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:_________________________。
8、工程未驗(yàn)收的,甲方不得先行使用。
第八條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算
1、雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)____________支付階段或時(shí)間____________支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程驗(yàn)收后_______天支付工程總造價(jià)的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算:
(1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元;
(2)單價(jià)不變,按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算,但是總價(jià)不得超過(guò)____________元。
a、乳膠漆和油漆類(lèi)為:墻面面積(減門(mén)不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b、瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
c、實(shí)木地板面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d、木工衣柜類(lèi)面積為:實(shí)際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計(jì)算,超出0.5平方米的按1平方米計(jì)算);
e、其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;
f、其他按平方米計(jì)算的.項(xiàng)目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
g、估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià);
h、經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買(mǎi),經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3、特別費(fèi)用的約定:
(1)施工過(guò)程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)施工過(guò)程中,因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
(3)合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過(guò)正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目,另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng),甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后____________天內(nèi)未有異議,即視為同意
按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責(zé)任與罰則
1、施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________的違約金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
6、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無(wú)效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條附則
1、本合同一式兩份,雙方個(gè)執(zhí)一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字):_______________________乙方公司(蓋章):____________
現(xiàn)場(chǎng)代表(簽字):___________________現(xiàn)場(chǎng)代表(簽字):____________
證件名稱(chēng):______________________證件名稱(chēng):______________________
頒發(fā)機(jī)構(gòu):______________________頒發(fā)機(jī)構(gòu):______________________
證件號(hào)碼:______________________證件號(hào)碼:______________________
__________年____月____日___________年____月___
裝飾工程合同2
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易裝修合同報(bào)價(jià)清單規(guī)則及本工程具體情況,雙方裝修合同報(bào)價(jià)清單達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容:
1、甲方將自己位于區(qū)(縣)小區(qū)(街道)樓門(mén)號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程裝修合同范本簡(jiǎn)單以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(jià)(大寫(xiě)):
其中設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě)):
3、工程款付款方式列下表:裝修合同報(bào)價(jià)清單工程款分四次付清付款時(shí)間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開(kāi)工日前三天60%第三次工程日期過(guò)半35%第四次驗(yàn)收合格三裝修合同書(shū)日內(nèi)裝修合同范本簡(jiǎn)單5%5、工程保裝修合同范本簡(jiǎn)單修期:一年
6、甲方代表:
7、裝修合同模板乙方代表:
8、工程內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見(jiàn)材料設(shè)備表(附表二)。
10、工藝做法詳見(jiàn)工藝質(zhì)量說(shuō)明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合裝修合同注意事項(xiàng)別忽視同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的`違約金,并承裝修合同報(bào)價(jià)清單擔(dān)因此裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)造成的其它經(jīng)濟(jì)損裝修合同模板失。
9、獎(jiǎng)勵(lì)和違約裝修合同模板責(zé)任
(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停裝修合同模板工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一裝修合同模板天,乙方支付甲方付款額1‰的違約裝修合同報(bào)價(jià)清單金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費(fèi)用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
(3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自裝修合同同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)裝修合同書(shū)或設(shè)備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),裝修合同范本簡(jiǎn)單由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的裝修合同模板損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(5)未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
(6)因一方原因,合裝修合同簡(jiǎn)單版同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)裝修合同怎么寫(xiě),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭(zhēng)議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),裝修合同簡(jiǎn)單版在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
(2)當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或裝修合同電子版者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同正、副本各貳份,甲方裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同裝修合同簡(jiǎn)單版履行完成后自動(dòng)終止。簽(章)生效。
13、附件
(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說(shuō)明
(2)工程預(yù)算書(shū)(附表一)
(3)甲方提供材料、設(shè)備清單(附表二)
(4)工藝及質(zhì)量說(shuō)明(附表三,應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))
(5)設(shè)計(jì)變更單(裝修合同范本簡(jiǎn)單附表四)
(6)工程驗(yàn)收單(附表五)
(7)工程結(jié)算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
(9)其他甲方:
代表人:
家庭裝修合同注意事項(xiàng)別忽視地址:
郵政編碼:簽章:
電話:年月日
乙方:
法人代表:
代理裝修合同怎么寫(xiě)人:
單位地址:簽章:
郵政編碼:
年月日
裝飾工程合同3
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方商定,簽定《家庭居室裝飾裝修工程施工合同書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"合同")
第一條:
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)為甲方提供咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等服務(wù),并代表乙方與甲方簽定"合同"。合同簽訂后,乙方執(zhí)行"合同"的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。"合同"及工程中的協(xié)商事宜、項(xiàng)目變更由乙方設(shè)計(jì)師或工程監(jiān)理與甲方協(xié)商解決并簽署書(shū)面協(xié)議,口頭承諾或口頭協(xié)議均無(wú)效。施工中甲方直接與乙方工人變更、增加施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān),給乙方造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。甲方變更或增減"合同"中約定的施工內(nèi)容時(shí),應(yīng)與乙方協(xié)商,雙方簽署變更單后,乙方按變更單實(shí)施;雙方未簽署書(shū)面變更協(xié)議之前,乙方仍執(zhí)行原"合同"。
第二條:
工期過(guò)半(木工收口完成視為工期過(guò)半),乙方通知甲方進(jìn)行中期驗(yàn)收及中期預(yù)決算(根據(jù)"合同"預(yù)算、工程變更洽商單及水、電施工單核算中期款,項(xiàng)目變更的增加款項(xiàng)及水、電施工款,按100%與中期款一并結(jié)算)。甲方應(yīng)在接到乙方中期款預(yù)決算單三日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部交納中期款。甲方未按約定交納中期款,乙方可以暫停施工,由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
第三條:
為保證甲、乙雙方利益,工程款由甲方交到乙方財(cái)務(wù)部,蓋有乙方財(cái)務(wù)章的收據(jù)為有效付款憑證。如甲方將款項(xiàng)交與財(cái)務(wù)部以外的人員,造成款項(xiàng)差錯(cuò)、遺失等,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第四條:
甲方房產(chǎn)所在物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項(xiàng)管理費(fèi)(除出入證外),由甲方自行處理。如乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定,須承擔(dān)由此而引起的罰款及賠償責(zé)任。
第五條:材料供應(yīng)
1.由乙方采購(gòu)的主要材料須列"合同"中注明規(guī)格、參考品牌及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可。如施工中使用的材料與"合同"中約定不符,甲方有權(quán)要求更換,對(duì)工程造成損失的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
2.由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料須列"合同"中,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)與施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場(chǎng)。因甲方供料延遲或發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格差異造成工期延誤對(duì)工程造成損失的.,由甲方承擔(dān)。
3.如甲方指定材料供應(yīng)商,而材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,造成退換貨、延誤工期,均由甲方承擔(dān)責(zé)任,造成損失的負(fù)責(zé)賠償。
第六條;有關(guān)施工項(xiàng)目
1.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,乙方在施工中不能拆改承重墻、燃?xì)夤芫、暖氣管片,甲方若要進(jìn)行以上項(xiàng)目施工,須持有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定"施工責(zé)任保證書(shū)"。乙方在改造驗(yàn)收后,負(fù)責(zé)維修不承擔(dān)其他責(zé)任。
2.房屋墻面如為砂灰墻(含加油灰的混合砂漿、麻刀灰等)或輕質(zhì)隔墻、保溫墻,因其建筑工藝存在較嚴(yán)重的墻面開(kāi)裂因素,需在整個(gè)墻面加貼玻璃絲布進(jìn)行防裂處理,此項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。未對(duì)墻面進(jìn)行防裂處理的,在工程驗(yàn)收后,乙方不對(duì)墻面負(fù)保修責(zé)任。
第七條:"合同"變更
1.工程施工后,甲方要求減少"合同"規(guī)定的施工項(xiàng)目時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)金額5%的損失費(fèi)。若甲方要求減掉的項(xiàng)目乙方已經(jīng)施工,甲方須另外向乙方支付該項(xiàng)目的施工費(fèi)用。
2.中期款結(jié)算后增加施工項(xiàng)目,甲方在交納增項(xiàng)95%的工程款后,乙方方予以施工。
3."合同"簽訂后,甲乙方中一方單方面要求解除合同,須按合同額的10%賠付對(duì)方違約金。如甲方要求解除合同,還須承擔(dān)乙方因簽定本合同發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)(按50元/平方米計(jì)算)。
第八條:
乙方應(yīng)提前兩日通知甲方參加竣工驗(yàn)收及竣工結(jié)算。工程竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)當(dāng)即與乙方敲定工程結(jié)算歀,并于三日內(nèi)將結(jié)算歀交到乙方財(cái)務(wù)部。乙方在收到甲方結(jié)算歀后,向甲方交回鑰匙、開(kāi)具工程保修單(未出現(xiàn)在報(bào)價(jià)單及變更單上的項(xiàng)目,乙方均不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。
第九條:
在工程保修期內(nèi),甲方通知乙方維修時(shí),乙方須在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)察看,并于察看后5天內(nèi)修理(如有改變,雙方商定具體時(shí)間)。
第十條:
甲方對(duì)乙方人員的工作、施工質(zhì)量、服務(wù)等不滿意,如向乙方代表提出仍未得到解決,請(qǐng)與乙方客戶服務(wù)部聯(lián)系,聯(lián)系電話: 。
備注:
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同4
甲方:_________________
乙方:_________________
工程名稱(chēng):_________________
序號(hào)項(xiàng)目金額備注
1.工程合同總價(jià)1973800.00元合同價(jià)
2.變更增加項(xiàng)目4680.00元詳見(jiàn)附件
3.變更減少項(xiàng)目0元
4.工程結(jié)算總額1978480.00元5甲方已付金額1677730.00元6甲方結(jié)算應(yīng)付金額300750.00元含保修金經(jīng)結(jié)算甲方欠乙方結(jié)算款人民幣大寫(xiě):_________________叁拾萬(wàn)零柒佰伍拾元整注:_________________合同保修金為59214.00元(伍萬(wàn)玖仟貳佰壹拾肆元整)
甲方代表(簽字蓋章):_________________乙方代表(簽字蓋章):_________________
________年____月____日________年____月____日
裝飾工程合同5
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的.具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)作配合,確保工程設(shè)計(jì)質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
一、本合同設(shè)計(jì)內(nèi)容
延農(nóng)集體經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)綜合大樓西南向護(hù)壁工程。
二、甲方向乙方提供有關(guān)的地質(zhì)資料及文件。
三、乙方做好設(shè)計(jì)服務(wù)工作,提供設(shè)計(jì)施工圖紙陸套。出圖時(shí)間在20_____年12月10日完成。
四、根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)資料,按20_____年修訂的工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)叁萬(wàn)元整,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后,設(shè)計(jì)費(fèi)只開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票優(yōu)惠為壹萬(wàn)捌仟元整(¥18000.00元)包干。
五、乙方負(fù)責(zé)圖紙交底,變更設(shè)計(jì)的有關(guān)內(nèi)容。
六、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不了時(shí),交由異議提出方所在地相關(guān)法律部門(mén)裁決。
七、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。雙方代表簽字之日起生效。合同內(nèi)容完成及往來(lái)賬款結(jié)清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾工程合同6
雇主:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包商:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同(包括其附件及所有補(bǔ)充合同),以資共同遵守。
第一個(gè)項(xiàng)目概述
1.1項(xiàng)目名稱(chēng):。
1.2項(xiàng)目地點(diǎn):。
1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容和做法(詳見(jiàn):項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見(jiàn)《甲方提供裝修材料明細(xì)表》和《乙方提供裝修材料明細(xì)表》);
(3)乙方承包勞務(wù),甲方承包材料(詳見(jiàn)甲方提供的裝修材料明細(xì)表)。
1.5項(xiàng)目周期為_(kāi)________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價(jià)格:本合同工程造價(jià)見(jiàn)《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》。施工過(guò)程中如有增減,雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認(rèn)后增加或減少費(fèi)用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:
(1)甲方設(shè)計(jì)并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見(jiàn)裝飾工程設(shè)計(jì)圖);
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見(jiàn)裝飾工程設(shè)計(jì)圖),設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣元
第三條甲方的義務(wù)
3.1開(kāi)工前__________天,為乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動(dòng)的室內(nèi)家具陳設(shè),以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護(hù)措施,造成家具和陳設(shè)的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工涉及的申請(qǐng)、審批手續(xù),支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費(fèi)用。
3.3負(fù)責(zé)施工用水、用電;
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系;
3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)向有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù);
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全和消防;
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查和監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記等事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)和竣工驗(yàn)收。
3.8按時(shí)、保質(zhì)、保量提供施工用自購(gòu)材料。
第四條乙方的義務(wù)
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,負(fù)責(zé)本合同的.履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理和解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),保質(zhì)保量按期完成工程;
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工,并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄;
4.4保護(hù)原有的家具陳設(shè),保證室內(nèi)上下管道暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽字確認(rèn),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程造價(jià)和工期(見(jiàn)裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見(jiàn)甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿足設(shè)施要求,因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負(fù)責(zé)。材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)前,甲方應(yīng)通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續(xù);驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管。
6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供的裝修材料清單),乙方應(yīng)在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的,應(yīng)當(dāng)禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`,經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變更和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負(fù)責(zé)的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應(yīng)順延。
7.4如因乙方未能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
第八條項(xiàng)目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時(shí),甲方應(yīng)向乙方支付報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當(dāng)電風(fēng)扇灰漆進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗(yàn)收,結(jié)算完成后,甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗(yàn)收后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無(wú)異議的,視為同意。雙方填寫(xiě)工程結(jié)算表并簽字,甲方在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程最終付款。
8.3項(xiàng)目資金全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財(cái)務(wù)部門(mén)出具并蓋章的收據(jù)為準(zhǔn)
8.4工程驗(yàn)收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負(fù)責(zé),工期順延:
(1)無(wú)法提供水電;
(2)無(wú)法保證每天工作時(shí)間超過(guò)8小時(shí)(含加班);
(3)未能按期提供自購(gòu)材料和設(shè)備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加建設(shè)項(xiàng)目;
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無(wú)故遲收或懶收;
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開(kāi)工或無(wú)故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方在施工過(guò)程中違反安全操作規(guī)范,造成人身傷害的,由乙方負(fù)責(zé);
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)修復(fù),工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,另一方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收協(xié)議
10.1乙方設(shè)計(jì)人員完成的施工圖必須在約定時(shí)間內(nèi)與甲方共同審核,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后,乙方方可進(jìn)行施工..
10.2乙方必須嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行施工(安裝)..
10.3在施工過(guò)程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項(xiàng)目,應(yīng)以書(shū)面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項(xiàng)目的原因、項(xiàng)目地點(diǎn)、時(shí)間和材料等。根據(jù)變更要求,乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費(fèi)用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費(fèi)用損失而采取的措施清單,并向甲方報(bào)告..甲方應(yīng)在收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗(yàn)收前,乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收期限為兩天。如甲方未能按時(shí)驗(yàn)收貨物,乙方可在自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱藏記錄,甲方應(yīng)認(rèn)可乙方的自檢結(jié)果..
10.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物,并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接受檢驗(yàn),應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方,并另行確定驗(yàn)收日期;否則,視為甲方通過(guò)檢驗(yàn)。如另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)確認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
10.6如雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔(dān)..
第十一條“工程預(yù)算報(bào)價(jià)表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認(rèn),作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;也可以由東莞裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解;協(xié)商或者調(diào)解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補(bǔ)充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜,雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議的,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后生效,履行完畢后自動(dòng)終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同7
根據(jù)_____________年___________月___________日簽訂的建筑裝飾工程施工合同(乙種本),簽訂本補(bǔ)充協(xié)議,由承包方(乙方)自行承擔(dān)的責(zé)任及辦理的有關(guān)事項(xiàng):_________________
1、工程施工過(guò)程中做好與城管等工程管理部門(mén)以及相鄰住戶居民的協(xié)調(diào)工作,確保施工正常進(jìn)行,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、合同中第二條甲方工作中2.6項(xiàng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作,由(承包方)乙方自行辦理,出現(xiàn)一切事故責(zé)任全部由(承包方)乙方承擔(dān)。
3、工程施工過(guò)程中變更項(xiàng)目須經(jīng)甲方確認(rèn),核量出具書(shū)面簽證。變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按投標(biāo)書(shū)的綜合單價(jià)結(jié)合實(shí)際工程量執(zhí)行。如變更項(xiàng)目,投標(biāo)書(shū)中沒(méi)有的按審計(jì)事務(wù)所審計(jì)價(jià)格下浮15%結(jié)算。
4、工程嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及合同施工,不得擅自增加項(xiàng)目,確需工程變更,必須經(jīng)聯(lián)社工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),施工單位填制“工程增加項(xiàng)目審批單”,經(jīng)施工單位、工程監(jiān)理、使用單位負(fù)責(zé)人、聯(lián)社工程負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字方可有效,未經(jīng)批準(zhǔn),擅自增加項(xiàng)目的以及批準(zhǔn)增加項(xiàng)目但現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字不全或沒(méi)有簽字的,甲方不予決算。
5、在工程施工中,乙方購(gòu)進(jìn)材料未經(jīng)甲方監(jiān)理、使用單位負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字確認(rèn)的,甲方不予決算。
6、所有裝修及設(shè)備安裝必須符合并達(dá)到省聯(lián)社、公安及消防部門(mén)的相關(guān)規(guī)定要求。
7、工程竣工,凡施工項(xiàng)目與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不符的,均進(jìn)行返工處理,不能進(jìn)行返工的,除其該項(xiàng)不予結(jié)算外,同時(shí)每項(xiàng)乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付10000元違約金并賠償由此產(chǎn)生的全部損失,并對(duì)下一投標(biāo)工程評(píng)價(jià)總分倒扣一分。所用材料品牌、質(zhì)量、型號(hào)、顏色其中一項(xiàng)與甲控要求不符的,除其材料費(fèi)用不予結(jié)算外,每項(xiàng)乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付10000元違約金并賠償由此產(chǎn)生的全部損失,并對(duì)下一投標(biāo)工程評(píng)價(jià)總分倒扣一分。
8、不能按約定工期完成工程的',每逾期一天乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付1000元違約金。工期結(jié)束二十天內(nèi)辦結(jié)《建筑工程消防驗(yàn)收合格同意使用意見(jiàn)書(shū)》,每逾期一天乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付1000元違約金,未取得《建筑工程消防驗(yàn)收合格同意使用意見(jiàn)書(shū)》的,不予結(jié)算工程款,工程完工驗(yàn)收不合格的不予進(jìn)行決算。
9、工程保修期壹年。保修期以工程審計(jì)報(bào)告書(shū)定案單甲方蓋章日期計(jì)算。
10、工程所涉及的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)用、工程造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)用及圖紙審定費(fèi)用等費(fèi)用由(承包方)乙方負(fù)責(zé)。
11、工程決算通過(guò)審計(jì)后,合計(jì)核減率超過(guò)20%(含)的,該工程審計(jì)費(fèi)用由施工方支付,若合計(jì)核減率不超過(guò)20%(含),裝飾、安裝、簽證三部分中單項(xiàng)超過(guò)20%(含)的,該單項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用由施工方支付。
12、工程中所涉及的防彈玻璃、聯(lián)動(dòng)門(mén),如需甲方提供,其款項(xiàng)從(承包方)乙方工程結(jié)算款中扣除。
13、工程驗(yàn)收合格結(jié)算后留工程款的10%作工程質(zhì)量保證金,保證期限一年。
14、合同價(jià)50萬(wàn)元以下的工程,設(shè)計(jì)費(fèi)按1萬(wàn)元支付,效果圖費(fèi)用1000元;合同價(jià)50萬(wàn)元以上的工程,設(shè)計(jì)費(fèi)按合同價(jià)格的3%收取,金融自助區(qū)設(shè)計(jì)費(fèi)3000元,工程設(shè)計(jì)結(jié)束后,設(shè)計(jì)費(fèi)用由甲方直接扣除支付給設(shè)計(jì)公司。工程造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)3000元由甲方直接扣除支付給造價(jià)咨詢(xún)公司。
本補(bǔ)充協(xié)議與原合同不同的,以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方簽字(蓋章):_________________乙方(承包方)簽字(蓋章):_________________
________年____月____日
裝飾工程合同8
發(fā)包人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務(wù)承包事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立協(xié)議如下:
一、承包方式:包人工、包質(zhì)量、包安全。
二、承包范圍:設(shè)計(jì)圖紙所列專(zhuān)業(yè)施工范圍。
三、工程質(zhì)量:優(yōu)良。
四、結(jié)算方式:
1、墻面貼磚:___元/㎡;
2、地面鋪貼石材:___元/㎡;
3、地面找平層:___元/㎡;
4、衛(wèi)生間防水:___元/㎡;
5、磚砌隔墻(包括抹灰):___元/㎡,不除窗洞;
6、粉墻___元/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協(xié)商;
8、大理石干掛___元/㎡。
五、付款方式:
本工程以實(shí)際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù),按每日___元/人生活費(fèi),每天支付一次,每月支付工程進(jìn)度款至,工程完工質(zhì)檢合格,支付工程款的;工程竣工驗(yàn)收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)的結(jié)算金額的。
六、甲方責(zé)任:
1、提供所有民工的身份證復(fù)印件。
2、乙方必須自備施工工具,負(fù)責(zé)作業(yè)層面的.衛(wèi)生,施工中不得浪費(fèi)和損失材料,保護(hù)好設(shè)備和制成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設(shè)方、甲方及其他施工隊(duì)伍的關(guān)系。
4、乙方應(yīng)按安全規(guī)范技術(shù)規(guī)范組織施工,確保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發(fā)生責(zé)任事故,其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
八、工程質(zhì)量的約定:
1、因乙方施工原因?qū)е鹿こ涛催_(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),未通過(guò)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的驗(yàn)收,乙方進(jìn)行返工所發(fā)生的人工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。
2、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、有關(guān)工期的約定:
因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過(guò)結(jié)算價(jià)款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
2、因乙方的施工未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),或不能如期完成工程施工則甲方隨時(shí)有權(quán)調(diào)整其施工范圍及減少其工作量,或者終止合同。
3、若發(fā)包方與承包方意見(jiàn)發(fā)生分歧,經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí),通過(guò)仲裁解決。
4、乙方中途撤場(chǎng)負(fù)全部責(zé)任,包括退還已付所有工程款,合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,工程完成自行消除。
發(fā)包人:承包人:
日期:日期:
裝飾工程合同9
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過(guò)程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱(chēng),由于被告沒(méi)有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對(duì)該辯稱(chēng)不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱(chēng):
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:
1、撤銷(xiāo)(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱(chēng):原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的'一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無(wú)效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同10
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》《裝飾工程包工合同條(簡(jiǎn)稱(chēng)補(bǔ)充例》的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等、友好協(xié)商,一致同意本《施工合同補(bǔ)充協(xié)議》協(xié)議)為_(kāi)____酒店工程項(xiàng)目《室內(nèi)裝飾工程施工合同》(簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)的組成部分。本補(bǔ)充協(xié)議與原合同內(nèi)容沖突的以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):_____酒店六層辦公室室內(nèi)裝飾、安裝工程施工。
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:乙方包工(甲方提供所有材料及工程安裝設(shè)備),包工期包質(zhì)量,交鑰匙工程,禁止乙方轉(zhuǎn)包。
4、承包范圍:
_____酒店6F具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)見(jiàn)(附件一),工程施工建筑面積約1090㎡,具體以甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)收方量為準(zhǔn)。
5、工期:
裝修施工及安裝工程自20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日竣工(共計(jì)_____日歷天)。
6、工程總價(jià)需完成工程的合同施工內(nèi)容:甲方確認(rèn)的施工圖、技術(shù)變更記錄及其附件、合同附件中的全部?jī)?nèi)容等,有特殊約定的除外。
第二條甲方工作
1、開(kāi)工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙作法說(shuō)明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供各樓層施工所需的水、電接口(包括二級(jí)配電箱,臨時(shí)用電及照明,水、電費(fèi)用由甲方自行承擔(dān)),并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,進(jìn)行施工中的驗(yàn)收事宜。
3、甲方及時(shí)辦理施工中的檢驗(yàn)、隱蔽工程檢驗(yàn)和工程竣工驗(yàn)收。
4、指定乙方轉(zhuǎn)運(yùn)裝飾垃圾場(chǎng)外堆場(chǎng),堆場(chǎng)垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)由甲方承擔(dān)。
5、檢查、督促、確定乙方各階段施工進(jìn)度。
6、甲方負(fù)責(zé)所有裝修材料、裝修設(shè)備的供應(yīng),(水泥、河沙、石粉等大型材料轉(zhuǎn)運(yùn)到離電梯20M內(nèi),石材轉(zhuǎn)運(yùn)到每個(gè)房間,乙方讓出堆放面,輔材及貴重材料放于甲方倉(cāng)庫(kù),由乙方指定人員領(lǐng)取)
第三條乙方工作
1、指派為乙方項(xiàng)目經(jīng)理,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工保質(zhì)量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、遵守甲方規(guī)定,服從甲方管理,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)等規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、作法說(shuō)明、合同約定和甲方的要求進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄、竣工資料等。參加竣工后的檢查檢驗(yàn)及驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3、參加甲方組織的施工圖紙、作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,并于合同簽定后3日內(nèi)將施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
4、負(fù)責(zé)施工圖套圖簽、施工圖設(shè)計(jì)單位蓋章及施工圖報(bào)審、備案等工作。
5、工程竣工未移交甲方驗(yàn)收合格之前,乙方負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的半成品和成品進(jìn)行保護(hù)并自行承擔(dān)相關(guān)措施費(fèi)用。同時(shí)乙方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)清潔和垃圾處理工作。
6、施工安全保證措施:
(1)安全文明施工,杜絕死亡、重傷事故發(fā)生。
(2)貫徹執(zhí)行"安全第一,預(yù)防為主"的方針,做好各項(xiàng)防護(hù)工作,安全生產(chǎn)做到經(jīng);⒅贫然、規(guī)范化。
(3)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全管理制度,堅(jiān)決杜絕違章指揮和違章作業(yè),乙方應(yīng)對(duì)其員工不斷進(jìn)行安全教育,并及時(shí)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除。
(4)乙方服從甲方在安全生產(chǎn)、文明施工方面的管理,并積極配合。
(5)施工現(xiàn)場(chǎng)若發(fā)生人員、機(jī)械設(shè)備、材料和車(chē)輛等造成的安全事故,相鄰關(guān)系事故及對(duì)第三人造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害均由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和賠償。
7、乙方配合所有燈具安裝,配合甲供設(shè)備安裝、調(diào)試,配合,協(xié)助甲方移動(dòng)軟裝擺場(chǎng)。
8、所有裝飾施工材料、設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)提供采購(gòu)清單(本縣材料必須提前五天提出申請(qǐng)送于甲方,外地材料必須提前十天提出申請(qǐng)送于甲方),甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確定簽字后交予甲方采購(gòu)部,采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料采購(gòu)及材料正確到場(chǎng)時(shí)間。
9、施工期間,乙方負(fù)責(zé)被施工污染的施工現(xiàn)場(chǎng)及運(yùn)輸用市政道路(僅指由乙方運(yùn)輸車(chē)輛造成的污染)的打掃和垃圾清運(yùn)工作,如因此被政府職能部門(mén)處罰,乙方須自行負(fù)擔(dān)該款項(xiàng)罰款。
10、對(duì)甲方指定的其它分包施工單位,乙方無(wú)條件配合及對(duì)分包單位進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行管理。
11、乙方必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)安保人員的管理制度、檢查(具體制度由安保管理人員簽發(fā))。
12、乙方提供裝修施工機(jī)、器具及常用工具(含易耗品)。
13、乙方須在工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后7天內(nèi)向甲方提供結(jié)算書(shū)和完整的結(jié)算資料及竣工圖紙。
第四條關(guān)于工期的約定
1、乙方在接到甲方通知后,應(yīng)在甲方指定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工,乙方逾期5日歷天及以上未進(jìn)場(chǎng)的,甲方有權(quán)解除合同,乙方2日內(nèi)無(wú)條件退還甲方支付的所有款項(xiàng),并承擔(dān)合同總價(jià)10%的違約金。
2、因甲方原因未按約定完成工作,影響工期,工期順延,但甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
3、因乙方原因影響工期的,工期不順延。乙方中途怠工超過(guò)5日歷天及以上的,每逾期1日歷天乙方承擔(dān)500元人民幣的違約金;逾期30日歷天及以上的,甲方有權(quán)解除合同,乙方須承擔(dān)本合同總額10%的違約金。
4、因乙方原因未能按合同約定工期完工的,每逾期1日歷天,乙方承擔(dān)500元人民幣的`違約金;逾期30日歷天及以上的,甲方有權(quán)解除合同,乙方必須賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等)。
5、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致每次停工持續(xù)8小時(shí)以上或一周內(nèi)累計(jì)停工24小時(shí)以上的,工期相應(yīng)順延,但乙方必須提交說(shuō)明報(bào)甲方書(shū)面確認(rèn)。
6、由于現(xiàn)場(chǎng)的特殊性,只要現(xiàn)場(chǎng)具有可作業(yè)的工作面,乙方均應(yīng)安排人員進(jìn)行工作,不得以任何理由拒絕工作。
第五條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲供材料的范圍:
甲供酒店所有裝修材料及酒店用品等酒店開(kāi)業(yè)物資物料,甲方負(fù)責(zé)甲供材的上、下車(chē),二次轉(zhuǎn)運(yùn)各樓層及甲方倉(cāng)庫(kù))。
2、對(duì)于甲供材料如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題乙方不得以任何理由拒收。如甲供材料、設(shè)備質(zhì)量不合格的造成的損失由甲方承擔(dān);如因乙方原因拖延確認(rèn)的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),且乙方承擔(dān)由此造成的工期逾期責(zé)任。
3、甲供材料、設(shè)備的供貨量按乙方實(shí)際提供的材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等清單為準(zhǔn),嚴(yán)禁不符合規(guī)范的浪費(fèi)材料,發(fā)現(xiàn)材料浪費(fèi)嚴(yán)重者,并做罰款處理,甲方有權(quán)在任一應(yīng)付工程款中直接沖抵扣罰處理。
4、乙方負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收,在其確認(rèn)無(wú)誤后方可在收貨清單上簽字認(rèn)可。若甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方將不予接受并在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知甲方。若未及時(shí)通知甲方處理或自行使用,由此發(fā)生的一切損失由乙方承擔(dān),如給甲方造成損失還應(yīng)賠償全部損失且工期不予順延。甲供材料、設(shè)備及甲方指定的第三方單位供應(yīng)的材料、設(shè)備,經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管。因乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、對(duì)于甲方材料,乙方須提前30天提出準(zhǔn)確的需用計(jì)劃,乙方提供的材料計(jì)劃量不得超過(guò)工程結(jié)算實(shí)際用量的5%(乙方提出材料計(jì)劃后發(fā)生設(shè)計(jì)變更,材料已到場(chǎng)或訂貨不能退的情況除外),否則按該種材料的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)的1.5倍金額乘以超過(guò)部份(含5%以?xún)?nèi)部分)的該種材料數(shù)量向甲方進(jìn)行賠償。若因乙方提出的材料量不足,造成工期延誤的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
第六條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更及國(guó)家最新的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方指定或批準(zhǔn)的施工方案及操作工藝流程作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、由于工程質(zhì)量造成安全等事故,其所有費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
4、工程竣工后2日內(nèi),乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi),沒(méi)能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
5、竣工驗(yàn)收時(shí),乙方須向甲方提供肆套工程竣工圖(含水電圖)及dwg格式電子版工程竣工圖(含水電圖)
6、以上標(biāo)準(zhǔn)、要求之間有沖突時(shí),以其中最優(yōu)的為準(zhǔn)。
7、經(jīng)甲方檢查驗(yàn)收合格后,又發(fā)現(xiàn)是乙方原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,仍由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用和責(zé)任,并賠償甲方的所有損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等),工期不順延。
8、本工程質(zhì)保期為3個(gè)月,質(zhì)保期從本工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格之日起算。質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在收到甲方通知后24小時(shí)之內(nèi)到場(chǎng)處理并盡快維修,若逾期,甲方有權(quán)另行通知其他人員維修,所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)(甲方有權(quán)從乙方質(zhì)保金中直接扣除)。質(zhì)保期滿后經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)再無(wú)乙方質(zhì)保責(zé)任的5日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)保金結(jié)算。
第七條關(guān)于工程價(jià)款的約定
1、本工程價(jià)格約定于195元人民幣一平方,暫定總價(jià)為212550.00元,大寫(xiě):貳拾壹萬(wàn)貳仟伍佰伍拾元整(不含稅及發(fā)票)按照建筑面積計(jì)算,總體方量按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況收方為準(zhǔn)。
2、甲乙雙方不得單方面解除合同或提前解除合同,否則視為違約,違約方須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑫汗揽們r(jià)10%的違約金,并負(fù)責(zé)賠償由此給對(duì)方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等)。
3、乙方不按合同約定辦理相關(guān)審批手續(xù)的,視為乙方違約,甲方有權(quán)解除合同,乙方須負(fù)責(zé)賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等)。
4、工程完工后,乙方不按合同約定足量提交竣工圖或竣工資料給甲方的,視為乙方違約,乙方須向甲方支付合同暫估總價(jià)10%的違約金,并負(fù)責(zé)賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等)。
5、甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)導(dǎo)致工程停工,由甲方負(fù)責(zé),并向乙方支付工程總價(jià)每日違約金3%,工期順延。
第八條爭(zhēng)議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意向項(xiàng)目所在地人民法院起訴。
第九條其它約定
1、嚴(yán)禁甲乙雙方相關(guān)工作人員在合作期內(nèi)有收送紅包、吃請(qǐng)、飲酒、賭博等非工作性質(zhì)的私人接觸行為;若甲方發(fā)現(xiàn)乙方伙同甲方相關(guān)人員弄虛作假,致使甲方工作人員產(chǎn)生腐敗,一經(jīng)核實(shí),甲方有權(quán)拒付一切工程款,并按相關(guān)法律追究乙方的有關(guān)責(zé)任。
2、本工程保修期為3個(gè)月。
第十條附則
本合同共叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開(kāi)戶行:
賬號(hào):
電話:電話:
日期:
裝飾工程合同11
甲方(委托單位):
乙方(承建單位):濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方工作范圍:
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商,負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。
二、工程概況:
1.工程各稱(chēng):
2.工程地點(diǎn):
3.工期:
4.XXX字的項(xiàng)目增加單追加工程款。
5.工程造價(jià):元。
三、雙方責(zé)權(quán)
1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙完成店面裝飾工作。
2.店面裝飾期間的電費(fèi)、場(chǎng)地管理費(fèi)、由甲方承擔(dān),甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。
3.乙方在店面裝飾過(guò)程中派專(zhuān)業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場(chǎng)維護(hù),如在無(wú)外力情況下, 展臺(tái)倒塌,乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。
4.甲方在施工過(guò)程中需要增加項(xiàng)目,需與乙方協(xié)商,簽定了工程追加項(xiàng)目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。
5.因商場(chǎng)客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計(jì)劃完成施工,乙方不承擔(dān)責(zé)任,甲方不以此為由扣款。
6.甲方因不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付工程款,導(dǎo)致乙方不能按時(shí)開(kāi)工或工期延誤,因此造成的損失、后果由甲方自行承擔(dān)。
7.工程開(kāi)工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責(zé)任:
1.甲方如未能按合同約定付乙方合同款,每遲1工作日,甲方將向乙方支付合同總價(jià) 1%的違約金。
2.乙方如未能按本合同規(guī)定的'時(shí)間完成店面裝飾工作,每遲1工作日,乙方將向甲方支付合同總價(jià)1%的違約金。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙制作要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
六、付款方式:
1.合同簽定后,甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 (大寫(xiě) )作為裝修材料預(yù)付款。
2.乙方完成店面裝飾后,甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方,即工程總額 %人民幣 元。(大寫(xiě) )
七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動(dòng)而改變。在甲方未付清全部工程款之前,店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。
八、未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議,雙方協(xié)商解決。
十、合同附件:設(shè)計(jì)圖紙(效果圖、施工圖)
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效,履約完畢后自動(dòng)終止。
甲方:乙方:濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司
甲方代表人:乙方代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:日期:
裝飾工程合同12
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝修工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:
二、工程裝修內(nèi)容
建筑面積_____平方米
辦公室增加隔墻、墻面乳膠漆、電器改造等裝飾工程。
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙及甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:_____元
四、工程期限
工程開(kāi)工日期:_____年_____月_____日
工程竣工日期:_____年_____月_____日
五、質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73-91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防消防部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修。
六、付款方式
工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付清乙方工程款總造價(jià)。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求:提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的.,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以"現(xiàn)場(chǎng)簽證形式"由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后以實(shí)際工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒(méi)有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門(mén)或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(chēng):(蓋公章)乙方單位名稱(chēng):(蓋公章)
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
_____年_____月_____日
裝飾工程合同13
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定將佳誠(chéng)國(guó)際大廈辦公室裝修工程項(xiàng)目委托乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)施工,為保證工作順利進(jìn)行,根據(jù)合同法雙方訂立以下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程名稱(chēng):無(wú)錫嘉寶置業(yè)有限公司辦公室
2、工程范圍:該工程參考甲乙雙方編制工程預(yù)算為合同附件,施工內(nèi)容包含在預(yù)算內(nèi)。
二、承包形式:
本工程采取包工包料,設(shè)計(jì)制作安裝由乙方總包。
三、合同金額:
工程總金額人民幣¥90400元,大寫(xiě):玖萬(wàn)零肆佰圓整;若工程量發(fā)生變化則按實(shí)際工程量乘預(yù)算項(xiàng)目單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
四、施工工期:
工程合同工期為22天,計(jì)劃從20_____年3月13日開(kāi)工,至20_____年4月3日完工。如有人力不可抗拒或甲方原因造成工程無(wú)法按期完成,工期按實(shí)際影響時(shí)間順延。
五、工程質(zhì)量與驗(yàn)收:
1、乙方按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)施工圖紙施工,如有與施工圖紙不符的.情況,乙方必須事先征求甲方的同意方可進(jìn)行施工。
2、乙方對(duì)隱蔽工程的施工,必須報(bào)請(qǐng)甲方人員進(jìn)行查看并確認(rèn)合格后,才可以繼續(xù)施工。
3、本工程采用裝飾材料和施工方案必須符合國(guó)家各類(lèi)建筑裝飾要求與規(guī)范,并經(jīng)甲方確認(rèn)。
4、乙方所用裝飾材料必須無(wú)毒無(wú)味滿足環(huán)保要求。
5、強(qiáng)弱電項(xiàng)目中的材料(電線、線管及配件、格柵燈、面板)由甲方提供。
6、施工過(guò)程中甲方如對(duì)施工方案提出變更與修改,乙方應(yīng)予積極配合協(xié)助施工。變更與修改發(fā)生的費(fèi)用雙方協(xié)商解決。
7、施工過(guò)程中乙方如有違反雙方約定與要求的行為,甲方有權(quán)暫停施工直至符合規(guī)定要求,因此產(chǎn)生的停工時(shí)間不作工期順延理由。
六、付款方式:
工程開(kāi)工3天后支付工程款壹萬(wàn)圓作為預(yù)付款,工程竣工驗(yàn)收合格,憑乙方工程發(fā)票支付柒萬(wàn)伍仟肆佰圓,余伍仟圓作為質(zhì)量保證金,一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題全部付清。
七、雙方義務(wù)與責(zé)任:
1、甲方向乙方提供臨時(shí)工程施工用電。
2、乙方在工程施工其間嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)公司管理制度。
3、施工期間的一切安全生產(chǎn)責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、乙方必須做到工程完場(chǎng)地清,并將垃圾運(yùn)至物業(yè)指定地點(diǎn)。
八、協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。
九、本合同一式三份,乙方一份甲方二份,雙方簽字蓋章后生效,合同履行完失效。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:_____年_____月_____日
裝飾工程合同14
雇主(甲方):
承包商(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第1條項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng):
1.2項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng):
1.3合同范圍:
1.4合同方式:
1.5工期:工程于___年___月___日開(kāi)工,___年___月___日竣工。
1.6合同價(jià)格(人民幣大寫(xiě)):
第二條甲方的工作
2.1開(kāi)工前天,甲方應(yīng)確認(rèn)乙方提供施工圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并向乙方提供現(xiàn)場(chǎng)炕底。清空全部或部分房屋,排除影響施工的障礙物。對(duì)滯留在只能部分騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣、通訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。處理施工中涉及的各種申請(qǐng)和批準(zhǔn)。
2.2被任命為甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)的代表,負(fù)責(zé)合同的履行。監(jiān)督檢查工程質(zhì)量和進(jìn)度,辦理驗(yàn)收、變更、登記等事項(xiàng)。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)周邊建筑及裝飾、設(shè)備及管線、古樹(shù)名木、綠地等。免受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.4如確需拆除、改變?cè)薪ㄖY(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)向有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.5協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)安全、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方的工作
3.1參與甲方組織的施工圖紙或做法中規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)炕底,編制施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,并提交甲方審批。
3.2被任命為乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的代表,負(fù)責(zé)合同的履行。按要求組織施工,保質(zhì)保量按時(shí)完成施工任務(wù),解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防安全規(guī)定和環(huán)保規(guī)定。施工應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行,并保留所有質(zhì)量檢查記錄。參與竣工驗(yàn)收,準(zhǔn)備工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家和地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)慕ㄖ、設(shè)備管線和古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全和垃圾處理,處理施工及周邊單位(居民)造成的擾民問(wèn)題
之間的關(guān)系。
3.5未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工過(guò)程中不得隨意拆除和改變?cè)薪ㄖY(jié)構(gòu)和各種設(shè)備、管道。
3.6在工程竣工移交給甲方之前,負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)施和成品。
第四條關(guān)于工期
4.1甲方要求提前完成合同約定的工期時(shí),應(yīng)取得乙方同意,并向乙方支付因趕工而采取措施的費(fèi)用。
4.2由于甲方未能按約定完成工作,工期將順延。
4.3由于乙方責(zé)任,中途無(wú)法按期開(kāi)工或無(wú)故停工,影響工期,不順延工期。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣、不可抗力,工期相應(yīng)順延。
4.5甲方如需變更設(shè)計(jì)或增加或減少預(yù)算項(xiàng)目,應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)出具變更單,變更單應(yīng)在開(kāi)工前經(jīng)甲方確認(rèn),并增加或減少相應(yīng)的工程款。
第五條工程質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議
5.1本工程以施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)變更以及《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(YJG33-97)等國(guó)家和省的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家和省的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付增加的費(fèi)用。
5.3甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收手續(xù)。如果甲方未能按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。如甲方要求復(fù)檢,乙方應(yīng)按要求進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)驗(yàn)合格,甲方承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,導(dǎo)致停工,工期順延。并承擔(dān)因乙方原因造成的材料和人工費(fèi)用損失以及因工程延誤造成的損失。
5.4如因乙方原因造成質(zhì)量事故,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方并另行確定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)確認(rèn)完工日期,并承擔(dān)乙方的.保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
第六條工程價(jià)款及結(jié)算協(xié)議
6.1雙方同意合同價(jià)格為固定價(jià)格,根據(jù)工程報(bào)價(jià)執(zhí)行。
6.2本合同生效后,甲方應(yīng)按以下約定分期支付工程款,余款在竣工結(jié)算時(shí)一次性結(jié)清。
(1)施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工前支付元。
(2)支付人民幣半個(gè)項(xiàng)目。
(3)項(xiàng)目結(jié)束支付元。
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方應(yīng)提出工程結(jié)算并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方應(yīng)在收到上述資料后天內(nèi)完成審查,期滿未提出異議的,視為同意。
第七條材料供應(yīng)協(xié)議
7.1乙方在本項(xiàng)目中采購(gòu)的所有材料,甲方應(yīng)根據(jù)乙方提供的預(yù)算材料和樣品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格不同,不得使用。如已使用,給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
7.2乙方使用甲方認(rèn)可的材料后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方增加的工程費(fèi)用和材料費(fèi)用..
第八條安全生產(chǎn)和消防規(guī)定
8.1在施工期間,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》(安全:乙方應(yīng)對(duì)施工中的安全問(wèn)題進(jìn)行自檢,承擔(dān)自己的責(zé)任,并對(duì)自己的人員進(jìn)行紀(jì)律處分,服從甲方的統(tǒng)一管理..中華人民共和國(guó)消防條例(防火:如因乙方施工不慎引起火災(zāi),乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任,并對(duì)甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。)等相關(guān)法律法規(guī)。
第九條違約責(zé)任
9.1因甲方原因造成的停工或窩工,甲方應(yīng)賠償乙方損失。
9.2甲方同意在未辦理任何手續(xù)的情況下,擅自拆除、改變?cè)薪ㄖY(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆除、修改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.4如甲方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方應(yīng)提前使用或擅自使用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,應(yīng)通知另一方并辦理合同終止協(xié)議,責(zé)任方應(yīng)賠償另一方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭(zhēng)議或爭(zhēng)議解決
10.1在本合同履行過(guò)程中,雙方如有爭(zhēng)議,可在不影響工程進(jìn)度的情況下,通過(guò)協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解。
10.2如果雙方不愿意通過(guò)協(xié)商和調(diào)解解決爭(zhēng)議,或者協(xié)商和調(diào)解不成,雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的爭(zhēng)議(如果雙方不在本合同約定的仲裁機(jī)構(gòu),事后未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議,可向人民法院提起訴訟)。
第十一條其他協(xié)議
第十二條補(bǔ)充規(guī)定
12.1本工程的保修期及保修范圍:除人為損壞或不可抗拒的自然因素外,經(jīng)雙方同意由乙方承建的工程。質(zhì)量保證基金在保修期滿后付清。
12.2本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
12.3本合同應(yīng)在履行完畢后自動(dòng)終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或?qū)嵺`說(shuō)明
(2)工程項(xiàng)目清單
(3)項(xiàng)目預(yù)算
(4)對(duì)外關(guān)系(城管、消防、規(guī)劃等。)由甲方協(xié)調(diào)
(5)裝飾施工項(xiàng)目付款附件
甲方: 乙方:
代理: 代理:
___年___月___日 ___年___月___日
裝飾工程合同15
委托單位:
承攬單位:
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附屬文件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫(xiě)金額:圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日,時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
【裝飾工程合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同02-18
住宅裝飾工程合同03-05
涂料裝飾工程合同02-25
裝飾工程的合同范本02-12
裝飾工程合同范本02-21
裝飾工程分包合同02-06
裝飾裝修工程簡(jiǎn)單合同12-30
裝飾工程合同書(shū)12-31
裝飾工程施工合同02-02
裝飾工程合同范本02-10