- 相關推薦
委托加工合同通用15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,能夠利用到合同的場合越來越多,它可以保護民事法律關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家收集的委托加工合同,希望能夠幫助到大家。
委托加工合同1
委托方(甲方): (以下簡稱甲方)
受委托方(乙方): (以下簡稱乙方)
為確保甲乙雙方權利和義務,保障本合同能夠順利進行,本著平等互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《食品安全法》,結合甲乙雙方實際情況,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同。
一、 加工生產內容及其說明
1、"__________"系甲方有自主知識產權的保健食品,甲方委托乙方按甲方的質量標準和加工工藝要求,加工出合格的產品;乙方接受甲方的委托,并利用自身符合保健食品衛(wèi)生要求的廠房、設備、水、電、氣、人力和生產技術等資源為對方加工該產品。
2、委托范圍:由甲方提供全部合格的原料、輔料和包裝材料,乙方對_________產品從制粒(制漿)、填充(罐裝)、內包裝、外包裝4個工序進行生產加工。
3、該產品內包裝標準量為g/粒,粒/瓶(毫升/瓶),/件。若甲方的包裝規(guī)格有更改,則甲方應以書面形式提前通知乙方。乙方按甲方要求進行加工,加工費_______元。
二、甲方權利和義務
1、甲方按照食品要求自行設計產品包裝,負責提供該產品的備案質量標準、加工工藝、產品配方等相關資料,并加蓋鮮章。
2、每次產品加工前由甲方準備充分的合格原輔材料和包裝材料,并向乙方提供原輔、包裝材料合格的檢驗報告。
3、甲方提前15天向乙方提供生產加工計劃,所有物料應在生產開工前15天,將合格的原料輔料和包裝材料交給乙方檢驗合格入庫。
4、甲方必須協(xié)助乙方對產品進行加工,并適當?shù)慕o與指導,并有權利對產品加工過程進行監(jiān)督和抽查。
5、如果因甲方提供的原輔、包裝材料和工藝技術原因,所造成的產品質量不合格和生產損失,由甲方負責并承擔相應責任。
6、甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息,僅限于在乙方進行產品加工時使用,如作他用,甲方應承擔法律責任。
7、甲方該產品廣告宣傳,應符合國家有關規(guī)定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳,否則若由此引發(fā)的任何不良后果,及由此造成的乙方經(jīng)濟損失,由甲方承擔。
三、 乙方權利和義務
1、根據(jù)甲方要求對產品進行加工。
2、乙方加工產品前,應保證上次加工場地清場完全,符合生產標準,若因乙方清場不嚴而產生質量問題由乙方負責。
3、乙方應根據(jù)甲方提供的質量標準對每批次原輔、包裝材料進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)物料存在問題,應及時通知甲方作退貨處理。乙方檢驗發(fā)現(xiàn)問題后,未及時通知甲方,由此引發(fā)的一切不良后果由乙方承擔,并向甲方賠償由此帶來的相應經(jīng)濟損失。
4、乙方必須對加工產品的質量負責,如因乙方原因導致產品的質量不合格而造成的損失由乙方承擔,并向甲方賠償相應的經(jīng)濟損失。
5、乙方必須按食品相關規(guī)范進行生產,如果因為操作問題而產生的事故,責任由乙方自行承擔。
四、其它事宜
1、在產品加工之前,甲方應將加工產品的質量標準、生產工藝等技術文件交與乙方,同時將相關的原輔料和包裝材料交與乙方。乙方應對甲方的生產工藝和配方保密,若因此對甲方造成經(jīng)濟損失,乙方應負相關的法律責任,并賠償甲方違約金 50 萬元。
2、甲方按產品正常收率接收成品量,如果超標(低于成品收率),超標部分由乙方承擔(乙方與甲方根據(jù)實際生產情況另行確定收率)。
3、乙方負責產品生產費用、上站費用和長途運輸費用,下站費用和短途運輸?shù)绕渌M用則由甲方自行承擔。
4、甲方在生產過程中如需其他外項事務及發(fā)生的費用,由甲方委托乙方負責,費用由甲方承擔。
五、結款方式:
1、本合同甲乙雙方自簽署生效后3日內,甲方向乙方支付訂單總貨款的50%,乙方即可安排生產,并遵循甲方市場經(jīng)營需求狀況發(fā)貨(包括發(fā)貨先后次序、市場緊急情況等,具體由甲方儲運部決定)。
2、 按該批次訂單全部產品生產完畢后3日內,甲方支付所下訂單全部產品總貨款的40%,乙方按甲方指定地址發(fā)貨,并保證15日內到貨。
3、所下訂單全部尾款(即全款的10%)作為質量保證金,質量保證金以押批結算的方式給付,在甲方收到所有本批訂單全部貨物后,甲乙雙方若無任何針對本批次產品質量的爭議,在乙方下一批次訂單全部生產完畢,并按甲方指定地點發(fā)貨后,甲方一次性支付本批次全部質保金(即本次全款的10%)以此類推;
4、雙方合同終止時,最后一批次質量保證金,在甲乙雙方無質量爭議情況下,甲方在合同終止后3個工作日內,一次性支付給乙方;
5、為避免乙方發(fā)貨延誤,甲方每次購貨時,應提前15日以書面形式通知乙方,以保證乙方及時供貨。如因乙方原因不能按時到貨,影響甲方銷售,本批次保證金不予支付。
六、其他約定:
1、 對包裝材料質量的約定
a) 甲方對包裝材料文字內容的合法性負責。
b) 乙方對包裝材料文字內容是否準確(與標準樣張核對)負責。
c) 甲方由于國家和自身原因更改版本應及時書面通知乙方。由此而產生的不合格包材,由乙方負責就地銷毀,甲方不得作他用。
2、 對加工該成品質量標準的控制責任做如下約定:
a) 鉛、總砷、總汞、致病菌由甲方負責。
b) 感官、總黃酮、原花青素、水分、灰分、菌落總數(shù)、霉菌、酵母菌、裝量作為出廠檢驗項目由乙方負責。
c) 對出廠檢驗項目均符合甲方的產品質量標準時,乙方出具出廠檢驗報告書。
d) 乙方負責的質量標準中的型式檢驗項目,其檢驗結果應以檢驗報告書正本的書面形式交付甲方,作為甲方產品質量檔案,備查。型式檢驗費用由甲方承擔。
e) 因甲方未履行上述負責指標的檢驗,導致產品質量失控達不到該產品的質量標準時,由此造成的損失和責任由甲方承擔。
f) 因乙方未履行上述負責指標的檢驗,導致產品質量失控達不到該產品的質量標準時,由此造成的損失和責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、甲方未按合同要求及時支付乙方加工費用,逾期10天以上,則每天加收加工費的1%作為延期付款賠償給乙方。
2、乙方如果未按合同履行義務,甲方有權向乙方追究經(jīng)濟損失。
3、如果在履行合同時產生糾紛,雙方先協(xié)商解決,如果協(xié)商解決不成,合同暫時中止,雙方都可向當?shù)厮痉ú块T提起訴訟。
八、附則
1、本合同未盡事宜,雙方以協(xié)議形式補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,補充協(xié)議和本合同不一致時,以最后一次協(xié)議為準。
2、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后即刻生效。本合同有效期自 年 月 日至 年 月日。在合同有效期間雙方均應嚴格遵守。在生產過程中,若甲、乙雙方任何一方無協(xié)商而不執(zhí)行合同者,視其違約,并承擔賠償責任(違約賠償金額 50 萬元)。
3、本合同共四頁,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):
______年_______月_______日
乙方(蓋章):
______年_______月_______日
委托加工合同2
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________
電話:____________法定代表人:____________
職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________
電話:____________法定代表人:____________
職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________
____年____月____日
委托加工合同3
定作方: 承攬方:
二、定作方:產品要求:
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長
1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收:由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在________年____月____日前完成,并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有,承攬方不得擅自把模具用
第三方的產品生產;在以后生產中,由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式: 按國家合同法處理。
六、雙方協(xié)商的其他條款: 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸),退回模具款。 有效期限:________年____月____日至________年____月____日
甲方:乙方:________年____月____日:
委托加工合同4
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產[ ]系列生產產品事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 加工生產產品范疇
1、生產產品品名:
2、生產產品規(guī)格為:
3、如增加生產產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供生產產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工生產產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,生產產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工生產產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附“ ”商標使用授權書。
3、生產產品在保質期內出現(xiàn)批量性質量問題,經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題生產產品(需雙方清點數(shù)量)的責任外,乙方還應按該批有質量問題生產產品總值的30%以實物形式(加工生產產品)補償給甲方;
4、乙方交付的生產產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
。1)加工生產產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;
(2)在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;
。3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
。4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致生產產品變質,乙方不予承擔責任。
5、乙方應按生產產品標準要求對每批次生產產品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次生產產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、生產產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方生產產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工生產產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方生產產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條 生產產品交付與驗收
1、生產產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、生產產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、生產產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、生產產品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標準,成品有破損現(xiàn)象等)時,可向乙方提出異議,并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內)后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量 萬箱以內的,第天不低于 萬箱,月訂貨量 萬箱的,每天不低于 萬箱, 萬箱以上的,每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方 加工方
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
____有限公司(蓋章): ____有限公司(蓋章):
____年__月__日 ____年__月__日
委托加工合同5
甲方:
乙方:茶網(wǎng)北京義元商業(yè)中心
茶葉委托加工協(xié)議書
經(jīng)友好協(xié)商,他委托甲方加工茶黨達成以下協(xié)議:
甲方,乙方委托的品種和加工茶葉價格:
(一)的名稱:茶、綠茶
(2)樣品編號:
(3)質量特色:
茶葉委托加工協(xié)議書
第二,數(shù)量:1000噸/品種
三、包裝形式:散裝或由乙方指定的包裝
四、交貨時間每季度交貨時間。
五、送貨地點:北京
六、交貨和承諾:收到貨交給乙方簽名為準
(一)驗收地點:
(2)驗收人員:
(3)接受基礎:
八、付款方式:甲方商業(yè)能夠:根據(jù)現(xiàn)付,或預付,是在今年內將全部結清。
九、默認處理:茶葉委托加工協(xié)議書
(一)交貨時間;(2)價格:(3)數(shù)量:
(四)質量:(5)包裝,凈重:
10,XX,同一品種,乙方委托至少兩種植物保持(場)制造的權利。根據(jù)實際今后的合作,來證實它的長期合作計劃。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各一份自簽訂之日起作用。甲、乙方應友好協(xié)商,在默認的,協(xié)商不成,北京市的法院裁決。
茶葉委托加工協(xié)議書
甲方:
乙方:
日期
委托加工合同6
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:重慶市百業(yè)興食品有限公司(簡稱乙方)
地址:重慶市江北區(qū)紅黃路華創(chuàng)大廈22樓12—13室
電話:023—6550800165508002
傳真:023—65508003
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
一、雙方承諾:
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質,證書手續(xù)齊全真實,產品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質等情況,因質量問題造成的所有損失由乙方承擔,若甲方在產品沒有任何質量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產品。
二、委托生產品項、名稱、規(guī)格及價格
1、乙方為生產單位:按照甲方需求,給甲方生產合格系列產品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
四、結算方式
1,乙方應保持價格穩(wěn)定,如遇原材料價格調整導致甲方產品供貨價格波動,必須以書面形式提前15天通知甲方,雙方協(xié)商解決
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產
五、交貨日期
乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
六、交貨地點
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
七、交貨數(shù)量
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產,數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內,訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產,甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權拒絕生產,并進行協(xié)商解決)。
八、合同有效期
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
九,其它事宜
甲方:
乙方:重慶市百業(yè)興食品限公司法人代表(簽章):
法人代表(簽章):
簽約代表:簽約代表:
簽約日期:簽約日期:
委托加工合同7
★公司借款合同范本模板
★店鋪用人合同范本
★廣告安裝合同范本
★房屋購買合同范本
★人事代理合同范本
★ 20xx個人租房合同范本8篇
★報價合同范本范文
★ 20xx個人租房合同可打印最新版(8篇)
★ 20xx房屋租賃合同(20篇)
委托加工合同8
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關委托加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 委托加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、酒樣、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃委托乙方為其加工甲方
2、向乙方提供加工酒樣、數(shù)量、質量要求、交貨時間等。
3、負責向乙方提供加工品有關的內容。
4、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
5、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
6、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工酒樣圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事委托加工生產。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質量等標準打版進行生產,執(zhí)行標準符合GB/T10781.1-20xx質量要求。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
第四條 付款方式:
甲方確定委托加工酒樣、數(shù)量、質量標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起7日內乙方支付總貨款的 50%作為預付款,乙方生產完畢后,甲方支付本批次剩余貨款給乙方。乙方收到此批全額貨款立即發(fā)貨。
第五條 驗收標準:
雙方確認的樣品驗收貨品。執(zhí)行標準符合GB/T10781.1-20xx質量要求。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求支付貨款,甲方應承擔此批貨總價1%的違約金。
2、如乙方擅自銷售甲方產品給其他商家,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標、圖案文字及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和直接和間接經(jīng)濟損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限:自 年 月 日至年 月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 甲乙雙方在本合同履行期間發(fā)生的爭議,應當通過友好協(xié)商解決。
第九條 本合同正本一式二份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
第十條 未盡事宜或雙方中的任何一方認為需要變更本合同條款的,應提出書面意見,雙方可另行協(xié)商簽定補充協(xié)議,與本合同具有同等效力。
甲 方:(蓋章)
甲方代表:
年月日
乙 方:(蓋章)
乙方代表:
年月日
委托加工合同9
經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,本著公平、互惠互利、共同發(fā)展的原則,雙方特依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關的法律法規(guī),達成如下協(xié)議:
一、 合作事項
甲方委托乙方就2e (—aa)游戲產品《____市獵人》(名稱待定)的開發(fā)進行創(chuàng)意細化和繪制一系列相關像素圖象的的工作(以下簡稱勞動成果),像素圖像包括兩套,大小尺寸要分別符合176208和樣書8樣書8兩種手機屏幕的標準,甲方購買乙方的勞動成果,甲方向乙方支付費用。
甲方向乙方購買了2e (—aa)游戲產品《____市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意和一系列相關像素圖象后,即完全擁有這些勞動成果的版權和使用權,乙方對此不得提出任何異議。
時間進度:乙方必須保證在____月____日(待定)前按照甲方的要求完成全部勞動成果。
支付費用參照
第四條規(guī)定。
甲乙雙方就此合作均對任何可能產生利益損害的
第三方進行保密。
二、 甲方的權利和義務:
1、 甲方的權利
1、 甲方有權根據(jù)市場發(fā)展和自身業(yè)務需求,對乙方的勞動成果提出建設性的意見和修改要求,要求乙方對其進行改進、增減和完善。
2、 如乙方無法按照時間進度要求完成2e (—aa)游戲產品《____市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意和一系列相關像素圖象,或乙方的勞動成果達不到甲方的要求,則甲方有權根據(jù)實際情況向乙方追討回合同
第四條規(guī)定中的
第一筆和
第二筆款項。
3、 為適應新的額外機型要求,甲方有權向乙方提出相關像素圖像的移植,費用按照一個機型貳百元人民幣的約定價格執(zhí)行。
2、 甲方的義務
1、 合同簽訂后,甲方安排專門人員負責跟進乙方勞動成果的制作過程,隨時與乙方交換意見,確保雙方的的合作事宜能夠順利進行。
2、 甲方有義務根據(jù)合同要求及時付款,不得拖欠。
三、 乙方的權利和義務
1、乙方的權利
1、 乙方有權就業(yè)務合作出現(xiàn)的爭議向甲方提出申訴。
3、 乙方若有特殊情況,不能如期完成勞動成果,可以向甲方提出延期的申請。
2、乙方的義務
1、 乙方保證按照時間進度完成勞動成果并符合甲方的要求。
2、 如因乙方問題無法按照時間進度完成勞動成果,且乙方又不能提出合理的理由,乙方應如數(shù)退還合同
第四條規(guī)定中的
第一筆和
第二筆款項。
3、 乙方承諾未經(jīng)甲方同意,保證不得將勞動成果透露給任何
第三方,也不能將勞動成果中的任何組成部分用于其他2e (—aa)游戲產品中。
四、 付費
1、乙方完成2e (—aa)游戲產品《____市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意文檔,提交甲方并經(jīng)甲方認可后,甲方同意向乙方支付
第一筆費用共1650(玖千)元人民幣。
1、 乙方完成2e (—aa)游戲產品《____市獵人》(名稱待定)相關像素圖象工作量的30%后,提交甲方并經(jīng)甲方認可后,甲方同意向乙方支付
第二筆費用共1650(玖千)元人民幣。
2、 乙方完成全部勞動成果后,提交甲方并經(jīng)甲方認可后,甲方同意向乙方支付
第三筆費用共2200(玖千)元人民幣。
4、支付方式,乙方提供銀行賬號(乙方的銀行賬號為:________________________),甲方將費用劃入乙方的賬戶后,乙方應提供給甲方相應的簽字收據(jù)。
五、 保密
甲乙雙方保證在合作期間嚴格遵守雙方另行簽署的技術保密協(xié)議中的條款。
六、 合同的`變更
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,應以書面形式(包括:雙方簽字并蓋章的書面協(xié)議、或雙方就合同履行的事項而相互交換的函件、傳真、電傳或電子郵件)對本合同做出變更。
七、 違約責任
甲乙雙方任何一方違反本合同的,將承擔由此造成的一切后果和法律責任。如違約方給另一方帶來直接和間接的經(jīng)濟損失和名譽損失,違約方應給另一方進行賠償。
八、 適用的法律
本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中國法律法規(guī)。
九、 解決爭議機構
如本合同發(fā)生爭議,雙方應依誠實信用原則進行協(xié)商,協(xié)商不成的,雙方可向北京仲裁委員會申請仲裁。
十、 合同有效期
原則上本合同約定的有效期為簽約日開始的樣書個月止。
十二、 其他事宜
1、 其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商后另行簽訂文件作為本合同附件,具同等法律效力。
2、 雙方需要另行簽署技術保密協(xié)議。
3、 本合同一式二份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表人簽字或蓋章后生效。
甲 方: 北京XX公司
蓋 章:
授權代表:
____日 期:
乙 方:北京XX開發(fā)工作室
全體成員簽字:
____日 期
委托加工合同10
委托方:(以下簡稱甲方)
加工方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方遵循平等、自愿的基礎上,本著互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,共同遵守;
一、委托加工產品
1、甲方委托乙方生產“涵德”巖茶系列產品,相關產品將按本協(xié)議規(guī)定完成。(詳細產品見附件)。
2、乙方須向甲方提供合格的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、稅務登記證、QS許可證,產品檢驗合格證等國家許可的證照并按照國家規(guī)定使用在包裝上。
二、訂貨方式
1、當雙方簽訂本協(xié)議后,雙方以本協(xié)議作為基礎,每次訂貨由甲方向乙方下訂單,當雙方有關人員簽字蓋章確認后即視為合格的訂貨合同。
2、乙方須根據(jù)甲方的訂單和交付計劃按時按量完成產品的生產和交貨。產品質量符合國家規(guī)定的標準。
三、賬款結算
貨款每月結算一次,貨款結算時間為每月的15日。甲方以銀行轉賬或者現(xiàn)金的形式將貨款支付給乙方。
四、雙方責任
1、非經(jīng)甲方書面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號。
2、乙方必須保質保量、按期完成甲方的加工任務。
五、協(xié)議期限本協(xié)議須雙方簽字、蓋章后生效。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以以補充協(xié)議的方式增加相應條款。協(xié)議期限為20xx年11月日至年月日止。
乙方:
地址:
委托代理人:
甲方:
地址:
委托代理人:
簽訂時間:年月日
簽約地點:福建泉州豐澤區(qū)
委托加工合同11
委托方: _________________公司
受托方:____________
簽訂時間:____________
簽訂地點:____________
標的、數(shù)量、價款:________________________
1.驗收標準:
按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質量要求:
應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:
委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:
貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點:
委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:
受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:
合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:
雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決
協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方: _______________
公司受托方:____________
法人代表:____________
法人代表:____________
委托代表:____________
委托代表:____________
傳真:____________
傳真:____________
電話:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
帳號:____________
地址:____________
地址:____________
日期:
日期:
委托加工合同12
需方:合同簽訂日期:
供方:合同簽訂地點:
一、交貨地點:
二、交貨時間:面漆應在供方接到需方通知后2天內到貨,其它油漆在供方接到需方通知后8小時內到貨,油漆用量以需方的實際需求量為準。如因供方供貨不及時而影響需方生產的,每延誤一天按人民幣200元/天累計扣罰供方。
三、質量要求、技術標準:按國家標準執(zhí)行,應確保漆膜表面顏色在室外條件下一年內不退色、不變光,產品質量從使用之日起“三包”一年。
四、運輸方式及費用負擔:汽車運輸,并送到需方指定倉庫內,費用由供方負擔。
五、包裝標準、包裝物的回收:按國家標準包裝,包裝物不回收。
六、驗收標準、方法及提出異議的期限:按國家標準及需方要求。若有質量問題供應商應無條件換貨,否則作退貨處理,并承擔對我公司造成的一切經(jīng)濟損失。
七、隨機資料及供應方法:隨帶出廠合格證、裝箱清單,提供產品材質證明書。
八、付款方式:貨到經(jīng)驗收合格后,憑17%全額增值稅專用發(fā)票30日內付款。
九、違約責任:友好協(xié)商或按《合同法》有關規(guī)定辦理。
十、解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商或按《合同法》辦理。
十一、其它約定事項:供貨價格以一次性定價為準(合同期限內不變價),價格不隨市場價格而改變,供貨數(shù)量以需方實際需求量為準,產品出現(xiàn)質量問題,供方應承擔給需方造成的相應經(jīng)濟損失,并且足量換貨,退換貨所有費用由供方承擔。運輸方應具備相應資質,其車輛符合相關要求,具有市交通運政部門核發(fā)的加蓋道路危險貨物運輸專用章的《道路運輸營運證》,駕駛員經(jīng)相關培訓具有市交通運政管理部門核發(fā)的《道路危險貨物運輸操作證》 。
十二、本合同一式兩份,涂改無效,供需各執(zhí)一份,本合同自供需雙方簽字蓋章后生效。
需方: 供方:
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
委托加工合同13
需方: (以下簡稱甲方)
供方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),為規(guī)范購銷行為,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂本合同并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱: 工程地址:
二、產品概況:
三、質量標準:混凝土、配合比及原材料、外加劑等均符合產品質量標準及設計要求,符合現(xiàn)行的工程建設技術標準、驗收規(guī)范及備案要求,同時須符合巨匠建設集團有限公司質量驗收標準及工程所在地行政主管部門的有關規(guī)定和要求。
四、供貨時間:
五、交付方式、地點:
1、交付方式:乙方應按本合同約定將產品直接運至交付地點,泵送及運輸由乙方負責。
2、交付地點:甲方施工現(xiàn)場指定澆搗部位。
六、結算及付款方式:
1、結算方式:結算數(shù)量以甲方實際收到的合格產品數(shù)量為最終結算數(shù)量,單價: 。
2、付款方式: 乙方提供合法發(fā)票及按本合同約定履行相關義務為本合同付款前提。
七、其他約定事項:
1、乙方按甲方要求保質、保量、按時供應產品并提供相關資料(原件),滿足甲方施工工藝及施工組織及驗收要求,并確保安全。
2、在產品供應過程中,乙方應出具發(fā)貨單(一車一單),貨到甲方現(xiàn)場后,由甲方指定 對產品供應數(shù)量、送貨時間進行確認。
3、甲方可對產品進行隨機過磅抽檢,抽檢數(shù)量的平均值與標準值(以《預算定額》為基準)的折扣率作為自本次供貨時段至上次抽檢時段期間貨物供應數(shù)量的計算依據(jù)。
4、本工程均采用汽車泵。
5、混凝土緩凝時間要求:
6、當發(fā)生下列情況之一時,甲方可解除合同,由此給甲方造成的所有直接及間接損失均由乙方承擔:因乙方原因導致工程被行政主管部門停工或整改;乙方累計二次未按甲方要求及時供應產品;乙方已供產品經(jīng)驗收不符合要求;乙方未能提供相關資料(原件);因乙方原因發(fā)生安全事故;因乙方其他原因導致工程遭受重大損失。發(fā)生上述情況,本工程應付乙方的所有款項在工程竣工驗收合格滿6個月后支付。
7、若乙方延期交貨,則乙方每延期一天應按合同總價的萬分之三向甲方支付違約金。
8、若乙方借用甲方的機械設備及人員進行裝卸、運輸作業(yè)的,因此產生的一切責任事故由乙方承擔。
9、合同的修訂與補充,須另簽訂書面補充協(xié)議并加蓋公章。
八、解決合同糾紛的方式:
若本合同履行過程中發(fā)生爭議時,雙方友好協(xié)商,若協(xié)商不成時,雙方一致同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他:本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托加工合同14
甲方(委托方): 乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,就甲方委托乙方加工 產品達成如下協(xié)議:
上列價格為含包裝費之成品含稅價,從乙方至甲方倉庫運費由乙方承擔。
一、 質量標準和資質要求
1、 產品質量標準見經(jīng)雙方蓋章的附件(一)。
2、 乙方須向甲方提供以下有效證件:“營業(yè)執(zhí)照”復印件、“稅務登記
證”復印件、“認證證書”復印件、“質量檢驗報告”及其它國家獲準乙方產品進入市場的相關證件和條件。
二、 訂貨和交貨
1、甲方按實際需求向乙方書面下達生產訂單。
2、乙方按雙方約定的質量標準和每一訂單品種、規(guī)格、等級和數(shù)量為甲方定牌生產產品,并于甲方下達生產訂單之日起天內生產完畢。交貨地點為甲方指定倉庫。
三、 委托加工產品的驗收
1、甲方派員在乙方工廠對委托加工產品進行初步驗收。
2、客戶對產品所提異議,乙方應協(xié)助甲方進行處理;若產品經(jīng)判定為不符本合同雙方約定質量標準,其責任由乙方負責。
3、乙方所交付委托加工產品的質量責任期限,應以該產品自甲方出賣給第三方之日起算 年。出賣之日以甲方開具發(fā)票之日為準。
四、 付款方式和期限
1、付款方式:□電匯 □承兌匯票 2、付款條件
□收貨驗收合格后全額支付, 付款期限:□短期( )天□月結30天 □月結60天 □月結90天
3、若為人民幣結算,為了保證甲方驗收記帳和按時付款,乙方在送貨同時或后7個工作日天內,須向甲方提供發(fā)票,否則甲方可將付款日期順延一個月,并不因此承擔逾期付款責任。
五、 產品的包裝
1、產品采用甲方指定的包裝予以包裝。
2、甲方提供包裝設計圖稿和要求,乙方負責制作。
六、 知識產權的保護
1、乙方應在甲方的授權范圍內對其委托加工產品和包裝上使用“ ”注冊商標標識,不得擅自使用甲方的品牌和商標。
2、未經(jīng)甲方特別許可,乙方不得將甲方的委托加工產品以任何形式流向第三方或市場。
3、雙方應對委托加工過程中的相關文件、資料、以及專有技術、商業(yè)秘密等做好保密工作,不得泄露給任何第三方。 八、 環(huán)境、職業(yè)健康和安全
1、乙方承擔本合同履行過程中健康、安全生產及環(huán)境保護的全部責任。 2、乙方提供的產品必須滿足國家和行業(yè)現(xiàn)行的關于安全、健康和環(huán)保的標準、規(guī)范及合同中有關要求。
七、 違約責任
1、因委托加工產品遭甲方客戶的質量投訴,應由甲乙雙方到現(xiàn)場共同進行處理或由甲方代理乙方處理。所產生的一切費用由乙方負擔。
2、客戶質量投訴經(jīng)甲乙雙方確認為乙方生產造成的,所產生的一切費用包括但不限于產品價款、施工費等各項依法可獲得的賠償。
3、乙方逾期交貨應按逾期交貨款額的日千分之八向甲方承擔違約金,如造成甲方損失的,應按實際損失賠償。逾期交貨達15天,視為乙方履行訂單不能。
4、乙方履行訂單不能,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的甲方損失。
5、乙方產品若存在質量問題,應負責更換。由于更換而造成甲方逾期交貨給第三人的,所產生的損失由乙方承擔。
6、一方違反知識產權保護約定,應承擔另一方由此而產生的損失。
八、 其它
九、 本合同有效期為 年,自合同生效之日起算。若期滿雙方有意繼
續(xù)合作,可續(xù)簽合同。
十、 本協(xié)議及附件一式四份,雙方各執(zhí)二份,經(jīng)雙方蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表:
代表: 簽訂日期:年月日
委托加工合同15
甲方: (委托方)
乙方: (受托方)
因乙方現(xiàn)正在為甲方提供服務和履行職務,已經(jīng)(或將要)知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務,有效保護甲方的知識產權,防止該知識產權被公開披露或以任何形式泄漏,甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協(xié)議。
第一條:知識產權 本協(xié)議所稱知識產權指甲方參加全國機械設計大賽,在比賽前所設計筷樂籠的技術信息,乙方須對此知識產權承擔保密義務。
技術信息包括由甲方所提供的有關委托加工的筷樂籠的技術數(shù)據(jù)、圖紙、樣機、說明書。
第二條:乙方的保密義務
1、乙方對其因身份、職務、職業(yè)或技術關系而知悉的甲方的知識產權應嚴格保守,保證不被披露或使用,包括意外或過失。即使這些信息甚至可能是全部地由乙方因工作而構思或取得的。
2、在服務關系存續(xù)期間,乙方未經(jīng)授權,不得以競爭為目的、或出于私利、或為
第三人謀利,擅自披露、使用知識產權、制造再現(xiàn)知識產權的器材、取走與知識產權有關的物件;不得直接或間接地向無關人員泄露;不得向不承擔保密義務的任何
第三人披露甲方的知識產權;不得擅自復制或公開包含公司知識產權的文件或文件副本;對因工作所保管、接觸的有關本小組的文件應妥善對待,未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用。
3、如果發(fā)現(xiàn)知識產權被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密,應當采取有效措施防止泄密進一步擴大,并及時向甲方報告。
4、服務關系結束后,乙方應將與工作有關的技術信息、試驗材料等交還甲方。 乙方如違反本項規(guī)定的,應承擔本協(xié)議
第六條規(guī)定的違約責任。
第三條:保密信息的所有權及歸還
1、乙方承認甲方的保密信息始終為甲方的資產,而此保密信息的披露并不得視為甲方已將保密信息的權利授予乙方。
2、在合作關系未建立或終止,或根據(jù)甲方的要求,乙方應即時返還或銷毀所有根據(jù)本協(xié)議所接受的甲方的保密信息(包括但不限于以任何形式存在的保密信息的原件、復印件、復制品和對保密信息的概述摘要),并向披露方提供已經(jīng)返還或銷毀的書面確認。
第三條:有效期限
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議中約定的保密義務一直有效。
第四條:修訂
本協(xié)議包含雙方關于此事項的全部約定。雙方在此之前達成的任何口頭或書面的協(xié)議或約定,如果與本協(xié)議沖突,則以本協(xié)議內容為準。本協(xié)議的任何修改須以書面方式做出并經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章才能生效。
第五條:可分性
一方未行使、延遲行使或部分行使其權利,并不意味該權利被放棄;某一權利不行使并不意味著其它權利被放棄。如果本協(xié)議任何條款經(jīng)法院判決或經(jīng)仲裁機構裁決無效,其它條款繼續(xù)有效。
第六條:違約責任
如果乙方違反本協(xié)議,甲方有權要求賠償全部實際及預期損失,并可采取其它必要的補救措施。
第七條:爭議解決
與本協(xié)議有關的任何糾紛或爭議應通過友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決,由本協(xié)議簽署地有管轄權的人民法院訴訟解決。
第八條:雙方確認
在簽署本協(xié)議前,雙方已經(jīng)詳細審閱了協(xié)議的內容,并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。
第九條:協(xié)議副本
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
【委托加工合同】相關文章:
委托加工合同10-10
委托加工合同04-29
產品委托加工合同12-30
委托加工簡單合同12-05
委托加工的合同范本01-13
食品委托加工合同模板01-13
服裝委托加工合同模板01-03
產品委托加工合同模板02-21
委托加工合同范本01-27
委托加工合同書02-15