裝修房屋承攬合同
隨著法律知識(shí)的普及,關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家整理的裝修房屋承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
甲方(定作人):________乙方(承攬人):________
住址:________住址:________
身份證號(hào)碼:________身份證號(hào)碼:________
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的'故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20____年3月1日開(kāi)始建設(shè),到20____年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣93.00元。
2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金元。
五、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________乙方簽字:________
________年________月________日________年________月________日
【裝修房屋承攬合同】相關(guān)文章:
房屋裝修合同01-19
房屋裝修合同10-09
裝飾裝修工程承攬合同范本02-16
規(guī)范的工程裝修承攬合同范本06-19
個(gè)人房屋裝修合同10-09
簡(jiǎn)單房屋裝修合同07-20
房屋裝修工程合同11-11
房屋裝修合同最新11-12
簡(jiǎn)單房屋裝修合同01-14
個(gè)人房屋裝修合同01-20